施工分包合同模板
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 19:40:50 98 人看过

一、施工分包合同模板

订立合同双方:____,以下简称总承包方:____,以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成____工程之建筑安装任务,经充分协商,特订立本合同。

第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称)

第二条工程地点____。

第三条工程范围____。(可用列附表办法)

第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)

第五条承包方式____(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包方负责供应之材料,分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

第六条工程总价。本工程包价计人民币____元整。

第七条工程包价。本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。

第八条付款办法

第九条工程期限。按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月_日止全部完工。

第十条中间交工。本工程项目范围内的___工程,自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。

第十一条双方联系制度及协作办法______。

第十二条关于工程保密办法______。

第十三条违约责任______。

第十四条特殊条款______。

第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。

第十六条合同份数本合同正式本二份,双方各执一份,副本____份,总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。

第十七条合同附件

总承包方:

负责人:____地址:____电话:____

分包方:

负责人:____地址:____电话:____

年月日订立

二、施工劳务分包资质类别包括哪些

施工劳务分包资质可以代办的种类一共有13种类别,分别是木工作业分包、砌筑作业分包、抹灰作业分包、石制作分包、油漆作业分包、钢筋作业分包、混凝土作业分包标准、脚手架作业分包、模板作业分包、焊接作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线作业分包。

三、工程分包合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围:

四、工期:

1、开工日期:年月日

2、竣工日期:年月日

3、工期:天

五、合同价款:本工程采用()方式计价,每吨()元/吨。

合同总价款为

六、质量要求:

本工程质量达到标准,如达不到本标准,应按甲方要求进行返工自理,并承担由此发生的一切费用。

七、双方责任:

1、甲方责任:

(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。

(2)负责向乙方提供施工图一式()份。

(3)及时供应合同规定的材料。

(4)及时办理工程结算。

2、乙方责任:

(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

(2)必须按图纸施工。

(3)应保证工期要求,确保工程如期完成。

(4)负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。

八、材料供应:

1、主材由()方负责提供。

2、辅材由()方负责提供。

九、材料消耗:

工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之()计算,废料归()方。

十、施工与验收:

1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

2、工程完工时组织相关部门验收。

十一、结算方式:

签订合同,甲方即向乙方交付()元预付款,工程进行过半时甲方支付()元,工程完工,甲方支付()元工程款。

十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误,每延误一天,赔付方工程总价款()%的损失费。

十三、其它:

1、本协议一式()份,正本()份,副本()份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议完成后自行终止。

十四、补充条款:

甲方:

乙方:

日期:

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月08日 12:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多预付款相关文章
  • 工程分包纠纷上诉状模板
    上诉状上诉人(一审原告):XX市XX建筑劳务有限公司住所地遂宁市清平街遂京大厦东楼3—4、5—2号,北京地址海淀区莲花池小区1#楼5门308#联系电话:法定代表人:xx,董事长被上诉人(一审被告):北京昊海建设有限公司,住所地北京市海淀区清河朱房路法定代表人:xx,总经理。上诉人遂宁市中力建筑劳务有限公司与北京昊海建设有限公司建设工程分包合同纠纷一案,因不服北京市海淀区人民法院(2008)海民初字第26209号《民事判决书》,现依法提出上诉。上诉请求:1、请求二审法院撤销(2008)海民初字第26209号《民事判决书》的各项判决内容,并将此案发挥重审或依法改判;2、请求二审法院支持上诉人在原审要求专业机构对上诉人完成工程进行评估、鉴定,并支持上诉人在原一审中的诉讼请求;3、请求二审法院判决一、二审诉讼费用由被上诉人承担。实事与理由:一、原一审法院错误地驳回上诉人依法提出的对已实际完成但没有
    2023-06-04
    95人看过
  • 合同纠纷诉讼模板:模板
    首先当事人栏,原告、被告要列出姓名、性别、年龄、民族、工作单位、住址。法人或其他组织要列出名称、住所地、法定代表人或负责人姓名、职务。其次写诉讼请求,主要写明请求解决争议的权益和争议的事实,以及请求人民法院依法解决原告一方要求的有关民事权益争议的具体事项。最后写事实与理由,主要写明当事人之间讼争的法律关系及其争议。在最后写上受诉法院。煤炭合同纠纷起诉状怎么写合同纠纷也就是在合同签订后因合同履行的问题所发生的纠纷,合同纠纷可以通过诉讼的方式来解决:1.提起诉讼时要确定好管辖法院。2.原告向法院起诉,应递交起诉状,并按照被告人数递交副本。3.起诉时,还要按国家规定的标准,预交诉讼费。4.案件审结后,诉讼费由败诉方承担;如果双方都有责任,按责任大小照比例分担。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人
    2023-07-12
    396人看过
  • 工程合作承包协议模板
    一、工程合作承包协议模板工程合作承包协议模板:1.发包方和承包方双方的信息;2.工程名称、地点以及面积等工程信息;3.承包内容;4.工程价款和费用的结算依据和付款办法;5.工程开工日期、竣工日期;6.工程质量要求;7.甲方、乙方双方的主要义务;8.违约责任;9.争议解决办法;10.合同附件及补充协议等;11.合同有效期以及合同份数等;12.发包方和承包方的签字和盖章;13.合同的签订日期和地点。二、工程合作承包的流程1.项目启动:在工程总承包合同条件下,任命项目经理,组建项目部。2.项目初始阶段:进行项目策划,编制项目计划,召开开工会议。3.设计阶段:编制施工图设计或详细工程设计文件。4.采购阶段:采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。5.施工阶段:移交工程资料,办理管理权移交,进行竣工决算。6.试运行阶段:对试运行进行指导和服务。7.合同收尾:清理各种债权债务。8.项目管理收尾:办
    2023-04-25
    55人看过
  • 劳务施工合同补充协议模板是什么
    补充协议根据《中华人民共和国劳动法》,用工单位与劳动者双方以平等协商同意,自愿签订本协议,共同遵守本协议所列条款。第一条、工作时间1、根据工种的特殊性,维修人员无固定上下班时间,公司不做个人出勤文字备案。2、工作人员应根据事故的轻重缓急合理安排维修,保证店面正常运转。3、接报修电话后做报修记录,必须告知分店负责人什么时间处理。第二条、工作范围1.企业旗下品牌店面、员工宿舍、总办公室电源、照明正常维修。2、强电、送排风机、冰柜、冰箱、微波炉、灶上下电源、压面机、空调、鱼缸、热水器、开水器、蒸饭车、消毒柜等电源处理、照明维修、电源改动。3、弱电、电话线路故障处理、消防设备安装和事故处理,4.负责所有线路、空气开关的日常检查、维护保养、每年不低于二次以上大型检查工作。第三条、责任安全1、工作人员应具有国家相关部门颁发的、有效的证件(特殊工种电工证)并做到持证上岗。2、严格按照(国家安全监督总局)
    2023-04-13
    125人看过
  • 承包合同的模板有哪些?
    企业承包合同模板是首先应当写明承包方与发包方的具体信息;其次,写明承包运营要遵循的总原则,对承包时长、具体时间段和承包费用进行明确;对承包方合法经营、自主经营,发包方经营财务监督、保障合法利益等权力义务进行约定;最后,双方签字并写明时间。理财合同模板是怎样的委托方(甲方):营业执照号码(身份证号码):发证机关:联系电话:受托方(乙方):身份证号码:发证机关:联系电话:1、兹有甲方将自有资金参于证券市场的操作而签订本合同。2、乙方在甲方指定的账户内操作,甲方随时监督操作过程和结果,对任何不认可的乙方动作可随时提出异议,若双方意见不一致时可随时终止委托。(委托操作时,若是甲方舍不得换股,乙方就在该品种上做差价,不换品种。若是甲方不留恋原有持股,就按乙方的择股标准换股。)3、对盈利部分进行二、八分成,即甲方得80%、乙方得20%,每月底结算壹次,结算后三天内付清。4、若当月没有利润则不分成,若产
    2023-07-22
    388人看过
  • 甲乙双方承包合同模板
    甲乙双方承包合同模版甲方:乙方:身份证:住址:经甲乙双方友好协商,双方本着诚挚合作,互利互惠,团结协作的原则,互相共赢的方式达成共识就跟公司动车车站和各装修工程。为了确保工程顺利进行,经双方协商,就合作工程管理达成以下协议,双方共同遵守执行,清、双包工程着协议条款:第一条总则1。1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对工程具有约束力。1。2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。1。3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。1。4工程项目依据国家、行业、地方标准以及甲方的各项规章制度和要求必须建立工程项目的各项管理制度、质量、环境与安全保证体系,且必须服从甲方各职能部室的管理、监督、检查。1。5乙方与甲方合作期间的合作内容、合作事项不得超越本协议所赋予乙方的权限,乙方享有甲方在本协议中赋予乙方的权利,并承担责任与义务。第二条工程项目的安排及费用
    2023-04-30
    88人看过
  • 工程施工合同模板的法律效力如何确认?
    建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及
    2023-07-03
    261人看过
  • 模板工程承包合同范本是怎样的?
    模板施工承包合同工程名称:发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):为了更好地完成音乐·家生活广场工程施工任务,本工程模板施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责,以保证工程质量和安全生产,并顺利按期完成施工任务,本着双方自愿原则,经双方协商,签定本施工合同,望共同信守执行。第一条:承包范围甲方施工范围内的厦门音乐·家生活广场工程的所有模板施工项目。第二条:承包方式及承包内容承包方式为包工包料,具体承包内容包括:1、模板施工人工费;2、模板施工材料:包括模板、木枋、辅助模板;3、模板施工机具:包括圆盘锯、手提锯、木工刨、活动接线插座、电钻及其它手工工具;4、模板安装材料:包括铁钉、铁丝、对拉螺杆(材料加工及机具)、螺帽、蝴蝶卡、塑料套管、脱模剂;5、照明用具:碘钨灯、灯管、电源线。第三条:承包单价按模板与砼实际接触面积以平方米计算,承包单价为18.0元人民币/平方米。第四条:工程量结
    2024-01-11
    268人看过
  • 大模板施工安全技术
    法律综合知识
    墙体大模板施工伤亡事故,主要发生在大模板安装司机、指挥、挂钩配合失误、模板场地堆放不稳、吊运过程中的碰撞和违章作业的过程中。因此,在大模板施工中必须做好如下的几项工作:1)大模板的场地和存放与安装。大模板应按施工组织设计(施工方案)规定分区存放,存放场地必须平整夯实,不得存放在松土和坑洼不平的地方;在地面存放模板时,两块大模板应采用面对面的码放方法,调整地脚螺栓,使大模板的自稳角度成78°-80°,下部应垫设通长木方。长期存放的大模板,应用拉杆连接绑牢。在楼层存放时,必须在大模板横梁上挂钢丝绳或花篮螺栓,钩在楼板的吊环或墙体钢筋上。对没有支承或自稳角度小的大模板,应存放在专用的插放架内或平卧堆放,严禁靠放到其他模板或构件上,防止大模板下脚滑移倾倒伤人。2)大模板应按设计制造。每块大模板应设有操作平台、上下爬梯、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。检验合格后,方可使用。3)大模板起吊前,
    2023-04-24
    356人看过
  • 商铺承包经营合同书模板
    一、商铺承包经营合同书模板甲方:乙方:经甲、乙双方共同协商,____的水果店____年度承包协议如下:1、乙方承包甲方的水果店经营水果,承包期为____年上学期开学至____年下学期结束,乙方向甲方交纳承包费元。竞标成功后当场交清。2、乙方经营项目为水果,不能进行水果加工和变相加工经营,不能经营其他项目,一经发现上述不能经营的情况,罚款壹仟元,并立即取消其经营协议且不予退承包费。3、未经甲方同意,乙方不能将合同转让,乙方与外界发生纠纷,甲方不负任何责任。4、甲方提供门面一间给乙方作为营业场所(由甲方指定)。5、乙方在承包期间必须爱护水电设施,节约水电,水电费按实、按市场价由乙方主动向甲方交纳。6、工商、税务、卫生等其他费用甲方可帮乙方协调,但费用均由乙方承担。7、乙方在承包期间必须遵守学校规章制度,爱护学生,不经营腐烂、变质水果,遵纪守法,否则甲方有权解除合同,所交费用不退。8、乙方在承包
    2023-06-04
    235人看过
  • 外墙装修承包合同书模板
    一、外墙装修承包合同书模板订立合同双方:______县______公社(乡)_____大队(村)___生产队,以下简称甲方:承包户主______,以下简称乙方为了落实联产承包责任制,充分调动社员的生产积极性,明确甲乙双方的权利义务,根据中央(83),(84)一号文件精神,经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。一、承包土地的面积,地点,等级甲方将______亩土地(田)发包给乙方,该土地位于______,东至______,西至______,南至______,北至______.其中,一等地______亩,二等地______亩,三等地______亩,四等地______亩,……。承包土地的所有权属于集体,乙方只有土地使用权,不得买卖,出租,荒芜,不准转作宅基地。二、承包时间承包时间共______年,从一九______年______月______日起,至一九_____
    2021-10-16
    65人看过
  • 宿舍建设工程承包合同模板是什么?
    依据国家的相关规定,宿舍等集体工程应当按照规定进行公开招标,招标结束后,中标的施工方需要根据发包方签订的合同进行工程的各项施工,而且工程验收也是需要根据合同约定的施工标准进行的。那么,宿舍建设工程承包合同模板是什么?详情参考下文。宿舍建设工程承包合同模板发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)甲方现将xxxx二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工,为了加强管理,确保工程质量,及时安全文明地完成施工任务,明确双方职责,维护双方权益,经双方共同协商,特制定以下条款:1、工程承包范围:xxxx悠山郡二期土建工程内的主体砌体主工程。2、工程承包方式:清工3、工程承包内容:楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。4、工程承包价格:按建筑面积元/平方米,完工后按施工图标注面积计算,其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排,乙方应无条件服从。5
    2023-05-01
    411人看过
  • 包工不包料施工合同是分包吗
    包工不包料施工合同一般属于劳务分包合同。即将其承包工程的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包单位完成的活动。一、劳务分包合同的权利义务权利义务1、工程承包人的义务:(1)组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责(2)除非合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用①向劳务分包人交付具体本合同项下劳务作业开工条件的施工场地②完成水电热电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需要的能源供应,通讯及施工道路畅通③向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料④完成办理下列手续(包括各种证件批件规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外)⑤向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制位置(3)负责编制施工组织设计,统一各项管理目标,组织编制年,季,月,施工计划,物资需用量计划表,实施对施工质量,工
    2023-03-19
    156人看过
  • 仓储合同模板
    法定代表人
    甲方:______住所:______乙方:______住所:______双方就下表所列物资储存事宜协商如下:1.储存物资表┏━━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┓┃品名│规格│单价│数量│交货日期│储存仓库│附注┃┠────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┨┃││││││┃┠────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┨┃││││││┃┠────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┨┃││││││┃┠────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┨┃││││││┃┗━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┛2.储存期间:______3.储存场所:______4.仓储物保险:______5.双方权利义务:______6.仓储费及其他费用
    2023-06-09
    429人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #预付款
    词条

    预付款是在合同签订成立后,一方当事人按照合同的约定预先向另一方所支付的部分款项,其特点在于预付款的支付行为无数额限制且具有一定的承诺作用,同时也是一项无双向或单向担保效力的清偿行为。... 更多>

    #预付款
    相关咨询
    • 车库施工模板劳务分包合同
      澳门在线咨询 2022-07-17
      根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)规定,按伤害程度分类:(1)轻伤,指损失1个工作日至105个工作日以下的失能伤害;(2)重伤,指损失工作日等于和超过105个工作日的失能伤害,重伤的损失工作日最多不超过6000工日;(3)死亡,指损失工作日超过6000工日。本工程发生的事故因伤休息超过了105个工作日,所以属于重伤事故,故选C。
    • 光纤模板施工合同范本
      安徽在线咨询 2022-12-18
      1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 4、工程质量。 5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包
    • 模板工程劳务承包合同
      甘肃在线咨询 2022-01-27
      发包单位:简称甲方承包单位:简称乙方根据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方,按本工程实际情况签订施工协议书,具体条文如下:一、所属工程承包施工内容1、对木工在施工中的要求:首先要认真熟悉施工图纸,对项目部所发的变更资料,技术交底,安全交底认真执行;施工过程中对完成的工程量每天要及时对照规范自检,及时整改,杜绝返工;有节约材料的指导思想,认真进行模板工程劳务承包协议书的配制及开具租赁材料料单;
    • 施工现场模板工程承包合同有法律效力吗
      湖南在线咨询 2023-08-27
      1、工程名称:。 2、首先写明发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方)信息。 3、总则:为了更好地完成音乐家生活广场工程施工任务,本工程模板施工项目由乙方承包施工.经双方协商,签定本施工合同,望共同信守执行。 4、内容:写明承包范围承包方式及承包内容工程量结算及付款方式。
    • 安装工程施工承包合同是哪些?你们有模板吗?
      内蒙古在线咨询 2022-08-29
      1、建筑安装工程承包合同的主体资格 建筑安装工程承包合同的主体资格包括:建筑单位、安装单位、国家机关、企业事业单位、社会团体、农村集体经济组织以及个体工商户和农村个体经营户。全民所有制组织之间,集体所有制组织之间,全民所有制组织与集体所有制组织之间,个体户与全民、集体所有制组织之间都可以签订建筑安装工程承包合同。 2、建筑安装工程承包合同的主要条款 建筑安装工程承包合同应包括以下主要条款: 工程名