施工合同双方的责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:30:43 261 人看过

建设工程合同双方的责任。承包商的责任认定和承诺(1)施工准备责任。施工场地平整,施工区域内水、电、路及临时设施施工,编制施工组织设计(或施工方案),做好施工准备。(2)备料责任。按照双方约定的分工范围,做好物资设备的采购、供应和管理工作。(3)及时通知责任人。及时向业主提交开工通知单、施工进度计划、施工布置图、隐蔽工程验收通知单、竣工验收报告;提供月度施工作业计划、月度施工统计报告,项目事故报告和业主提供的材料设备供应计划。(4)工程质量责任。因承包人原因造成工程质量不符合合同规定的,承包人负责免费修理或返工。因此造成工程逾期的,承包人应当支付违约金。(5)项目保管责任。承包人应负责保管已完工的房屋、构筑物和已安装的设备,并在移交前清理现场。(6)项目交付责任。承包人应当按照合同约定按时完成并交付工程。因承包人原因造成工程逾期的,承包人应当承担相应的违约责任。(7)竣工验收责任。承包人应按规定提供竣工验收技术资料,办理竣工结算,参加竣工验收。(8)工程保修责任。在合同规定的质量保证期内,承包人负责免费修复由承包人负责的工程质量问题。(9)防止损失扩大责任。因发包人原因造成工程暂停或者延误的,发包人应当及时通知对方采取适当措施防止损失扩大;承包人未采取适当措施造成损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。(10)共同责任。共同承包人、总分包人、工程监理单位和承包人的连带责任。《建筑法》第二十七条规定:“大型建筑工程和结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包人共同承包。共同合同的当事人对合同的履行负连带责任。两个以上资质等级的单位共同承包的,应当按照资质等级较低单位的营业执照范围承包工程。”第二十九条第二款规定:“建设工程总承包人依照合同约定对建设单位负责;分包人依照分包合同约定对总承包人负责。总承包方和分包方对分包工程的施工单位承担连带责任。”第三十五条第二款规定:“工程监理单位与承包人串通,为承包人谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包人承担连带赔偿责任。”。用人单位责任认定与承担(1)办证责任。办理正规工程和临时设施范围内的征地、租赁、施工许可证申请、占道、爆破、铁路临时专用线道岔许可证。(2)指定项目的责任。确定建筑物、道路、线路、下水道的定位桩、水准点和坐标控制点。(3)三通一平。开工前,连接好施工现场的水源、供电、运输道路,清除施工现场的房屋和障碍物(委托承包人的除外)。(4)物资保障责任。按双方商定的分工范围和要求提供材料和设备。(5)资金保障责任。向经办行提交拨付所需文件(贷款或自筹资金的项目,应确保资金提供者按时办理拨付和结算。未按合同规定的时间拨付工程款的,应当支付逾期付款违约金。(6)技术保证责任。发包人组织有关单位对施工图纸和其他技术资料进行审批,并按合同规定的时间和份数交付承包人。(7)施工监理责任。发包人派现场代表监督工程进度和质量,检查隐蔽工程,办理中间交接工程验收手续,并负责签证、解决发包人应解决的问题等事宜。(8)工作延误的赔偿责任。因中途停工或延误,或因设计变更或设计错误,造成承包人停工、窝工、返工、倒运、机械设备调运、材料、构件积压等,给承包人造成的损失和实际费用,由发包人承担。

发包人未按施工合同约定支付进度款,造成停工、窝工的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。

承包人对发包人逾期支付工程进度款无异议,继续施工,发生争议后,承包人要求对方承担违约责任的,不予支持。(9)验收结算责任。发包人负责组织施工单位共同协商工程价款和竣工结算,并负责组织工程竣工验收。逾期未组织验收和办理竣工结算的,应当承担相应的违约责任。

隐蔽工程经双方验收认可后,承包人继续施工,发现隐蔽工程质量问题造成损失的,发包人应承担相应的过错责任;设计单位和监理单位也有过错的,根据过错的大小承担相应的责任。

工程竣工后,发包人在合同约定的验收期限届满后拒绝验收的,承包人可以单方组织有关部门验收,验收费用由双方各承担一半。发包人拒绝提供验收资料和文件,导致验收不合格的,视为已验收。(10)发包人知道或者应当知道承包人隶属于其他施工企业,仍与其签订建设工程合同的,应当对无效合同承担相应的过错责任。(11)发包人与承包人签订合同后,合同被解除的,发包人应当赔偿承包人因此遭受的损失,损失应当包括承包人履行施工合同后能够获得的利益。(12)如果项目未被接受,业主事先或未经授权使用,质量承包人应负责工程的主要结构和地基的质量,业主也应负责质量或其他问题。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月23日 10:11
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  • 施工双方未签合同如何结算
    《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时,应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。一、工程结算审计收费标准工程造价审计收费通常采用基本收费+追加收费两部分组成,基本收费一般定为建设单位送审总造
    2023-02-27
    304人看过
  • 施工合同中包方违约承担什么责任
    施工合同承包人承担以下违约责任:1、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定而造成逾期交付的,承包人应当承担赔偿责任;2、因承包人过错致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。一、应该怎么处理竣工日期纠纷关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同[示范文本]中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定:一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工
    2023-06-25
    243人看过
  • 租赁合同中的双方有哪些不同的责任
    一、租赁合同中的双方有哪些不同的责任租赁合同中出租人的责任:1.交付出租物。2.在租赁期间保持租赁物符合约定用途。3.物的瑕疵担保。4.权利的瑕疵担保义务。承租人的责任:1.支付租金。2.按照约定的方法使用租赁物。3.妥善保管租赁物。4.不得擅自改善和增设他物。5.通知义务。6.返还租赁物。二、租赁合同无效的要怎么办租赁合同无效的处理办法:1.当事人需互相返还因该合同而取得的财产;2.如果不能返还或者没有必要返还的,要折价赔偿;3.如果因过错给对方造成损失的,要赔偿损失。《中华人民共和国民法典》第一百四十四条无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。《中华人民共和国民法典》第一百五十五条无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。《中华人民共和国民法典》第一百五十六条民事法律行为部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。《中华人民共和国民法典》第一百五十七条民事法律行为无效、被
    2023-09-25
    140人看过
  • 确定双方身份和责任的保证合同
    保证合同的当事人指保证人和债权人。保证合同是指保证人与债权人明确相互权利义务,债务人不履行债务时,保证人应当承担代为履行或者连带责任的协议。担保人可以在担保合同中约定担保范围,明确担保主债务、主债务利息、损害赔偿金、违约金和债权实现费用。当事人对担保方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任担保承担担保责任。当事人在保证合同中没有明确约定怎么办(一)对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证处理《民法典》第六百八十六条第二款规定,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。(二)保证期间没有约定或者约定不明确的,均为主债务履行期限届满之日起六个月《民法典》第六百九十二条第二款规定,债权人与保证人可以约定保证期间,但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的,视为没有约定;没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期限届满之
    2023-07-03
    377人看过
  • 履行运输合同的双方有什么责任
    运输合同中双方的责任有:1、托运人责任:告知货物运输的必要情况,按约定提供货物,支付运费;2、承运人责任:按照约定将货物安全运输至指定地点,对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。根据2021年实施的《民法典》第八百二十五条第二款规定,因托运人申报不实或者遗漏重要情况,造成承运人损失的,托运人应当承担赔偿责任。第八百三十二条规定,承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但是,承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担赔偿责任。运输合同纠纷的管辖一、运输合同纠纷管辖规定是什么1、发生运输合同纠纷的,按以下情形确定法院管辖权:(1)如果运输合同有约定的,按运输合同约定确定法院管辖权;(2)如果运输合同没有约定的,由运输合同履行地或者被告地法院管辖。运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点,旅客、托运人或者
    2023-08-07
    321人看过
  • 合同条款的双方违约责任不对等
    合同条款双方违约责任不对等的属于显失公平的情形,受损害的一方当事人可以向人民法院或者仲裁机构申请予以撤销该合同,合同被撤销后,自始不具备法律效力。一、合同不公平怎么办?合同不公平,当事人可以协商对合同进行修改,协商不成的,当事人可以在符合法定显示公平的情形下,向法院或者仲裁机构请求撤销合同。根据2021年实施的《民法典》第一百五十一条规定,一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十七条规定,民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以退还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。二、违约合同怎么撤销如果双方协商一致,可以无条件撤销合同。如果有重大误解,
    2023-04-06
    148人看过
  • 劳动合同终止后的双方责任义务
    1、用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续2、劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。终止事实劳动关系与解除或者终止劳动合同的法律适用有异终止事实劳动关系不能适用劳动合同法关于解除劳动合同的规定。根据劳动合同法第四十六条第一项的规定,劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的,用人单位应当支付经济补偿。例如:用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件;未及时足额支付劳动报酬;未依法为劳动者缴纳社会保险费的;用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的,以及用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以依法解除劳动合同,并请求用人单位依照劳
    2023-07-08
    199人看过
  • 不签劳动合同是双方责任吗
    一、不签劳动合同是双方责任吗签订劳动合同是单位的主要义务。用人单位不与劳动者签订劳动合同,属于违法用工,将要承担较大风险或责任,主要包括:(1)未满1年的,按月支付双倍工资。《劳动合同法》第82条第1款规定:“用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付2倍的工资。”这就是说,自用工之日起1个月内未签合同的,从第2个月开始每满1个月就应支付双倍工资,最多要支付11个月的双倍工资。(2)应在1年内终止劳动关系并支付经济补偿金。在支付双倍工资的同时应与劳动者补订书面合同,如果劳动者仍不愿签订的话,用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系,并依照《劳动合同法》第47条的规定支付1个月或半个月的经济补偿金。(3)不签劳动合同的期限满1年的,视为订立了无固定期限劳动合同,仍应补签劳动合同。可见,签订劳动合同属于国家强制性规定,是用人单位的法定义务,不履行该义
    2024-01-01
    246人看过
  • 如何分担双方违约合同责任
    一、如何分担双方违约合同责任1.合同一方违约的,由违约方承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任;2.合同的双方均违约的,双方需各自为自己违约的部分承担违约责任;3.一方违约但是另一方也有过错的,可减少赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、未生效合同是否适用违约责任不适用。但是当事人很可能需要承担缔约过失责任。《中华人民共和国民法典》第五百条当事人在订立合同过程中有下列情形之一,造成对方损失的,应当承担赔偿责任:1.假借
    2023-07-02
    225人看过
  • 合同甲乙双方如何划分责任?
    合同甲乙双方由当事人自行确定。甲方一般是指提出目标的一方,在合同拟订过程中主要是提出要实现什么样目标,乙方一般是指完成目标,在合同中主要是提出如何保证实现,并根据完成情况获取收益的一方。依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任。合同期限怎么确定请问这样的合同算数吗?现在我这家公司签的合同没有写到工资是多少,这是有效的合同吗,而且说试用期是三个月,虽然现在答应给我提前转正,但还没有转,工作都有一个月多了,合同上是说15号发工资,现在都24了还没发,他们说一般是20号发的,但不知道怎么办?青岛律师解答:1、《劳动合同法》第十九条规定:劳动合同
    2023-07-17
    331人看过
  • 合同双方约定责任能违约吗
    一、合同双方约定责任能违约吗合同中双方可以约定互不追究责任。当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预,合同内容遵循当事人意思自治原则。依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。《中华人民共和国民法典》第五百一十条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。二、单方解除合同需要承担违约责任吗单方解除合同不一定需要承担违约责任。如果是因为合同约定的解除合同出现,或者出现法定可以单方解除合同的情形后一方单方面解除合同的,不需要承担违约责任;如果不是因为上述情况一方擅自解除合同的,则需要承担以违约责任,需要承担继续履行、采取补救措施、支付违约金等违约责任。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(
    2024-01-28
    440人看过
  • 施工合同的印花税双方都要缴纳吗?
    凡是合同,印花税双方都要交。印花税是对经济活动和经济交往中书立、使用、领受具有法律效力的凭证的单位和个人征收的一种税。印花税是一种具有行为税性质的凭证税,凡发生书立、使用、领受应税凭证的行为,就必须依照印花税法的有关规定,履行纳税义务。印花税的纳税义务人,指在中国境内书立、使用、领受印花税法所列举的凭证,并应依法履行纳税义务的单位和个人。按照书立、使用、领受应税凭证的不同,可以分别确定为立合同人、立据人、立账簿人、领受人和使用人五种。印花税共有13个税目,即购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、建筑安装工程承包合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、财产保险合同、技术合同、产权转移书据、营业账萍、权利许可证照等共13种。根据最新修订的法律规定,已经取消了建设工程施工合同的备案规定,也就是说所有类型的施工合同都不需要进行备案了。但仍然是需要缴纳印花税的,签订合同的双
    2023-06-20
    492人看过
  • 建筑施工安全合同责任书
    一、建筑施工安全合同责任书为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,切实加强建设工程管理,确保施工施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。第一条甲方:福州城市客运场站运营有限公司第二条施工项目:签订时间:第三条有效期限20XX年06月至20XX年06月第四条甲方安全责任1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。三次不听从整改,今后不得承接我司业务。2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责
    2021-11-09
    240人看过
  • 如何写施工安全责任合同
    如何编写施工安全责任合同,以做好施工安全管理工作在项目运作中,要“各司其职”。本合同由双方协商签订。第1条。本合同是项目合同(合同号:)的附件。(1)项目名称:(2)项目地点:(3)项目建设期:第3条。甲方安全责任(1)进入施工现场前,乙方项目负责人和安全责任人应进行安全交底,内容为:*《南华煤气工业有限责任公司安全生产通则》;项目所在地单位和施工单位的安全规章制度与本工程有关的安全注意事项应有完整的交底资料记录。(2)指定专人负责本工程的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素影响安全施工的问题。(3)在有毒有害、易燃易爆、带电作业、机械作业的危险区域作业时,乙方应要求并协助乙方提前制定安全措施并监督实施。(四)对乙方的安全施工作业进行监督检查,对乙方的违法违纪行为按照甲方的安全检查考核制度进行处罚。因乙方存在严重违法建设行为,乙方有权停止甲方正常生产,直至整改验收合格。《民法典》第470条【
    2023-05-07
    347人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 双方合同的施工流程
      湖北在线咨询 2023-07-16
      首先得查阅合同事项有没问题,如果认可后就签上甲乙双方的姓名,电话,然后盖上双方的印章。最后还得把签好的合同各执一份,如果有担保人,必须得签三份合同,三方各执一份。以免以后出现纠纷。合同的订立是指缔约当事人相互为意思表示并达成合意而成立了合同。合同由“订”和“立”两个阶段组成。“订”强调缔约的行为和过程为是缔约各方接触、治商过程,包括缔约各方的接触、洽商并最终达成协议前的整个讨价还价过程。此阶段由要
    • 凿井施工中合同中甲乙双方责任怎么约定?
      上海在线咨询 2022-07-29
      乙方责任可以这么约定: 1、机械设备的安装、拆除及施工中的一切工作。 2、保证成井质量及技术要求,成井工艺按规范进行。 3、负责钻井下管。 4、乙方工人在施工中发生工伤事故,后果自负。
    • 什么是运输合同的双方责任
      安徽在线咨询 2023-03-14
      (一)托运方责任: 1、未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按货物价值的比例偿付给承运方违约金。 2、由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂,货物摔损等事故,托运方应承担赔偿责任。 3、由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具,机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。 4、在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,
    • 公司双方解除合同的违约责任
      北京在线咨询 2022-12-22
      1、合同解除的前提条件是合同有效。无效合同、效力待定合同、可变更可撤销合同谈不上解除问题。 2、合同解除后,当事人的合同权利义务终止。合同尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。 3、合同解除后,当事人能否主张违约责任应分情况而定。当事人就合同解除达成的协议属于当事人对原合同解除相关事宜而签订的新的合同,是对原合同权利
    • 承发包双方违反施工合同时分别承担什么法律责任?
      天津在线咨询 2022-10-10
      对于双方的责任与义务,合同上都有明确的规定。比如合同上说发包方应提供什么什么样的施工条件,如果没有提供到,就如何如何;承包方应达到什么什么样的工程质量标准、要保证在多少天完成,如果没有达到,就如何如何。等等总的来说,都是为了钱,发包方想少拿钱,承包方想多拿钱,上法院打官司,也主要是为了讨钱。