乡村工程承包合同范文的基本内容有哪些-法师兄

乡村工程承包合同范文的基本内容有哪些

来源：互联网时间： 2023-04-13 10:23:13 259 人看过

一、乡村工程承包合同范文的基本内容有哪些?

1、工程范围;

2、建设工期：开工和单项、全部工程竣工日期;

3、工程质量;

4、技术标准;

5、工程造价;

6、技术资料交付时间;

7、材料设备供应责任;

8、拨款或货款数额和结算办法;

9、交工验收及相互协作等条款。

二、工程承包合同的生效条件有哪些?

(一)行为人具有相应的民事行为能力;

(二)意思表示真实;

(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

三、乡村工程承包合同的履行原则有哪些?

1、全面履行原则

“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。这一规定，确立了全面履行原则。

全面履行原则，又称适当履行原则或正确履行原则。它要求当事人按合同约定的标的及其质量、数量，合同约定的履行期限、履行地点、适当的履行方式、全面完成合同义务的履行原则。依法成立的合同，在订立合同的当事人间具有相当于法律的效力，因此，合同当事人受合同的约束，履行合同约定的义务应是自明之理。

2、诚实信用原则

当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

3、协作履行原则

协作履行原则，是指当事人不仅适当履行自己的合同债务，而且应基于诚实信用原则的要求协助对方当事人履行其债务的履行原则。合同的履行，只有债务人的给付行为，没有债权人的受领给付，合同的内容仍难实现。不仅如此，在建筑工程合同、技术开发合同、技术转让合同、提供服务合同等场合，债务人实施给付行为也需要债权人的积极配合，否则，合同的内容也难以实现。

4、情势变更原则

情势变更，是指在合同有效成立后，履行前，因不可归责于双方当事人的原因而使合同成立的基础发生变化，如继续履行合同将会造成显失公平的后果。在这种情况下，法律允许当事人变更合同的内容或者解除合同，以消除不公平的后果。情势变更的实质，乃是诚实信用原则之具体运用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

保证
工程质保资料范文包括哪些内容？

一、工程质保资料范文包括哪些内容?1、原材料的合格证及检验报告;2、隐蔽资料;3、水泥、砖、砂、石、钢筋等主材的见证取样及试验报告;4、结构实体检测报告;5、各类水电试验记录(较多);6、质量验收资料(包括分部分项验收表和各个检验批);7、相关管理文件(变更、修改通知、定位放线记录等等)。不过主要是前面几项，原材料控制资料及施工过程控制资料是最主要的质保资料。二、工程质量保修书是怎样的?工程质量保修书发包人(全称)：承包人(全称)：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对XXX(工程名称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏

2023-06-04

295人看过
仲裁委员会
劳务承包合同范本应写清楚哪些内容

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)乙方第二责任人：(第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任)经甲、乙双方协商，甲方将防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处SBS防水卷材施工。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。三、工程造价：聚乙烯丙纶防水卷材元/m2;SBS防水卷材元/m2;水泥基渗晶防水元;(工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。四、质量要求、技术标准：1、质量要求：合格2、技术标准：严格

2023-04-13

499人看过
不可抗力
设计施工合同示范文本包括哪几部分内容

承包方(乙方)：兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：4、承包范围：5、承包方式：6、质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》7、工期要求：年月日至年月日。二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得

2023-06-15

83人看过
经理
任命文件范本有哪些内容

一、任命文件范本有哪些内容经公司研究决定，兹任命＿女士／先生自20＿＿年＿月日起至20＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日止担任公司人事行政主管职。全面负责人事行政部的日常管理工作，在任命期限内，其直属上司为总经理，其主要权责如下：1、负责公司人事、行政全面工作，编写制定公司各项人事行政管理制度。2、负责人力资源六大模块工作，包括人才招聘、培训、考核工作。3、负责制订和完善公司岗位编制，协助公司各部］有效地开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；4、根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门门的招聘需求，编制年度／月度人员招聘计划；5、负责宿舍、食堂、卫生工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；6、负责公司车辆调度、管理、维修保养工作，合理安排各部门用车，满足公司业务用车的合理要求。7、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。本任命书自签署公布之日起正式生效，公司全体须遵照执行

2023-06-05

296人看过

工程承包
施工合同工程承包范围范文

一、施工合同工程承包范围范文甲方：发包方乙方：承包方按照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则。甲方同意将东方商业局职工生活小区工程一栋十六层楼给乙方包工包料承建，就本工程建设事项在协商一致的基础上，订立协议如下：一、工程概况及地点工程地位于东方市，结构类型为全框架结构，层楼1栋十六层，建筑面积约8745.5平方米，按实际完成的建筑面积计算。二、承包方式及工程造价乙方包工、包材料毛坯房（单价1350元/平方米按建筑面积计算人工料费），工程总造价约：壹仟壹佰捌拾万零陆仟肆佰贰拾伍元（￥11806425.00元），其中还包括：图纸指定的门窗、外墙涂料，每户一个电表、水表、消防、电梯、图纸范围内的工程。三、甲、乙双方分工的责任及工作内容（一）甲方提供六套完整盖章生效的图纸与施工现场的三通一平（通水、通电、通路），相关开工的合格手续。（乙方）1、必须按

2023-04-23

327人看过
合同期限
物业服务合同文本包含哪些内容

物业服务合同是指物业服务企业与业主委员会订立的，规定由物业服务企业提供对房屋及其配套设备、设施和相关场地进行专业化维修、养护、管理以及维护相关区域内环境卫生和公共秩序，由业主支付报酬的服务合同。（1）总则。总则是对物业服务合同的总的说明。总则中，一般应当载明下列主要内容。①合同当事人，包括委托方（一般简称为甲方）和受托方（一般简称为乙方）的名称、住所和其他简要情况介绍。②签订本物业服务合同的依据，即主要依据哪些法律法规和政策规定。③委托物业的基本情况，包括物业的建成年月、类型、功能布局、坐落、四至、占地面积和建筑面积概况等。（2）委托管理事项。委托管理事项，也就是具体负责哪些方面的具体内容，有哪些管理画任务等。委托管理事项主要阐述管理项目的性质、管理项目由哪几部分组成等。一般来说，物业委托管理的管理事项应主要有以下若干内容。①建筑物本体建筑的维修养护与更新改造。②物业公用设备、设施（如公用

2023-06-10

170人看过
欠款
范本欠款合同有哪些内容？

借条是一种书面凭证,用于表明债权和债务的关系。有效的借条需要满足以下条件:1、当事人具有相应的民事行为能力;2、书写借条的行为真实地反映其内心的效果意思;3、借条的内容清晰,包括债权人姓名、借款金额、利息计算、还款时间、违约罚金、纠纷处理方式,以及债务人姓名、借款日期等要件;4、不违反法律法规强制性规定和社会公共利益。只有满足以上条件的借条才有法律效力。借条是一种书面凭证,用于表明债权和债务的关系。通常由债务人书写并签署,以表明他们已经欠下债权人一定的债务,并且债务的金额已经被明确注明在借条中。但不一定只要是借条都具有法律效力。有效的借条的书写应该符合以下条件：1、当事人具有相应的民事行为能力；2、书写借条的行为真实地反映其内心的效果意思；3、借条的内容清晰。基本包括：债权人姓名、借款金额、利息计算、还款时间、违约（延迟偿还）罚金、纠纷处理方式，以及债务人姓名、借款日期等要件；4、不违反法

2023-09-02

300人看过
夫妻共同财产
父母出资购房证明范文的基本内容有哪些

一、父母出资购房证明范文的基本内容有哪些?1、出资方的姓名、年龄、性别、出生年月日、民族、籍贯、工作单位、职业、住址、身份证号等内容。2、各出资方的出资金额。3、出资方式，是现金支付还回是支票还是银行转账。在此提醒一下，尽量避免用现金支付，即便用支票或银行转账的方式付款，也尽量将房款直接汇至开发商账户，不要汇至对方账户。4、出资时间，这个也是非常重要的，因为在离答婚房产分割时，出资购买房屋的时间也会影响到房产的分割。二、父母给子女购房款属于共同财产吗?父母为子女结婚后购房出资，应该认定为父母对夫妻双方的赠与，除非父母明确赠与自己子女一方，这需要在赠与时作出证据证明，最好是办理公证。如果父母愿意出钱为子女购买非婚房屋，比如说投资性的房屋，且属于子女一方所有，那么，这就应当认为是子女一方的财产。对于婚后购买的按揭房的归属问题。根据《民法典》（2021年1月1日生效）对按揭购买的房产归属问题没有

2023-06-01

328人看过

承诺
结婚承诺书范文内容包括哪些？

一、结婚承诺书范文内容包括哪些?承诺人(以下称甲方)：________，男，汉族，________年____月____日生，住________________。被承诺人(以下称乙方)：________，女，汉族，________年____月____日生，住________________。现甲方自愿对乙方立下承诺书，承诺事项如下：甲方承诺以后不再因任何理由打乙方，夫妻之间应做到和睦相处，互相包容、谅解，甲方在此事中深深意识到自己的不对，并承诺一定彻底改正动手的恶习;甲方承诺过去犯过的错(包括夜不归宿、酗酒等等)不再发生，如若发生自愿承担后果;如果乙方认为有必要，甲方应配合乙方去看心理医生;特别强调：甲方再出手打乙方，或者乙方主动提出离婚，则执行离婚协议书。承诺人：________________年____月____日二、离婚法定条件“感情确已破裂”是实体性规定，是准予离婚与不准予离婚的法定

2023-04-29

166人看过
专利申请
中药配方专利申请范文的基本内容有哪些

一、中药配方专利申请范文的基本内容有哪些?(1)发明、实用新型或设计名称。填写名称要求简短、扼要、准确。(2)发明人或设计人姓名。姓名—般要求用真实的全名，姓名后面不加”同志”或其他职务称谓。(3)申请人姓名或单位名称。申请人为个人时，应写出姓名;申请人为单位时，应写出单位名称，单位名称不要用简称。如果专利申请是由几个人共同提出的，则要指定一个共同申请人或代理人为其代表人。没有指定的以第一署名人为代表。(4)申请人地址。一般应写明申请人的永久性地址。申请人地址的写法要便于快速、准确地投递。有的国家还要求写上邮政编码、电话号码、电报、电传挂号等。(5)申请日。申请日是申请专利的日期，通常是以专利局收到专利申请文件之日来确定的;如果申请文件是通过邮局寄发的，则以寄出的邮戳日为申请日。(6)优先权。优先权即享受优先待遇的权利，有优先权日的应注明第一份专利申请提交国、申请日期、申请号。二、申请专利

2023-06-19

212人看过
不可抗力
食堂承包合同范本文本

甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理，经以方友好协商特签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行：一、合同双方：发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)二、承包期限：从______年______月______日至______年______月______日止三、具体内容：1、甲方有职工______人，其每人每天为______餐，早餐为人民币______元，午餐为人民币______元()晚餐为人民币______元()，夜宵为人民币______元，供给乙方办理伙食。2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管，乙方按此人数准备饭菜份量。4、甲方在乙方交接前进行盘点，所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收，解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。5、乙方预付甲方半个月伙食费，结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后，甲方应在三天内以现金方式

2023-06-09

485人看过
乡镇企业
乡镇企业承包合同范本

订立合同双方：________县________公社(乡)企业管理委员会(或大队)，以下简称甲方;________县________公社(乡或大队)________厂，以下简称乙方。为了大力发展乡镇企业，促进农村小工业生产，提高产品质量和经济效益，振兴农村经济，增加集体和个人收入，经公社管委会(或大队)认真讨论和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一，承包内容_____________________________________________________________________________________________________________________________________。二，承包期限承包期为________年零________月，从一九________年________月________日起至一九________年_____

2023-06-09

96人看过

公司章程
股东决定文件范本包括哪些内容？

一、股东决定文件范本包括哪些内容?股东决定文件范本时间：年月日地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，形成决议如下：1、(变更名称)：同意(企业名称)变更名称为有限公司。2、(变更住所)：3、(变更经营范围)：4、(变更法定代表人)：5、(变更董事)：6、(变更监事)：7、(转让出资)：同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资万元转让给(股东名称)。8、(增加股东)：同意增加新股东。9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本万元、由股东增加(或减少)出资万元、新股东出资万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)全体股东签字：(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章：年月日二、股东会召开流程是怎样的?股东会分为定期会议和临时会议两种。定期会议的召开时间由公司章程规定，一般每年召开一次。代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事，

2023-06-02

148人看过
合同诈骗
合同诈骗起诉书包括哪些内容(范文)

当发现自己与他人签订的合作合同是假的，自己被对方给骗了后，造成经济损失或货物损失的时候，大部分人在法律意识不断增强的情况下，会积极的起诉对方，让诈骗分子受到法律的制裁。那么，合同诈骗起诉书包括哪些内容(范文)。合同诈骗起诉书(范文)上诉人：XX，男，汉族，年月日出生，住址：湖北省孝感，现羁押于xx看守所。上诉人因合同诈骗罪一案，经四川省成都市人民法院开庭审理，现已做出(2012)成少刑初字第XX号刑事判决书。上诉人认为，一审判决认定案件事实不清，证据不足，适用法律不当且量刑过重，故依法提起上诉。上诉请求：请求依法撤销(2012)成少刑初字第XX号刑事判决书对上诉人的判决，在查明事实后依法改判。事实和理由：一、一审判决对上诉人XX合同诈骗罪的认定事实不清，证据不足。1、合同诈骗罪的本罪的主观方面，表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。而上诉人XX作为XX的老乡，经其邀约进入公

2023-05-03

449人看过