劳务分包工程施工中要怎么索赔-法师兄

劳务分包工程施工中要怎么索赔

来源：互联网时间： 2023-06-14 15:53:16 182 人看过

索赔工作是工程承包合同管理工作中的一项重要内容，索赔是否成功也是衡量工程合同管理成功与否的重要因素。对于国际工程承包施工管理来说，索赔是维护施工合同双方合法利益的一项根本性管理措施。

一、索赔证据的取得

要取得索赔证据，应对施工现场进行全面了解并搜集相关的资料。索赔资料搜集工作的重点在施工现场发生的各种异常情况记录上，这是索赔的有力证据。

1、是要做好承包商所指定的各种日报表；

2、是异常工作情况记录要求做到时间准确无误，受影响的工作情况清楚明了。对每次发生的事件，均写出备忘录交给承包商现场工长签字。

二、索赔资料的整理

对搜集到的有关资料进行分析整理。在承包商向我方提出索赔时，我们要通过搜集到的有关资料，找出索赔事件发生的具体原因，对其进行分析和驳斥，将承包商的索赔减到最低程度。同时我方也根据事件发生的具体情况，向承包商进行反索赔。

三、索赔文件的编写

索赔文件的编写一般是按照索赔事件的发生、发展、处理及事件的最后解决过程进行编写的。在索赔文件编写时应注意：

1.在论述索赔事件过程中造成损失时要明确指出文件所附证据、资料的名称及编号；

2.在引用索赔事件中发生的各种事实条件时，要尽量做到详细、准确地把所有证据和盘托出，使对方对事件有详细了解；

3.在论述索赔理由时，引用合同有关条款要做到准确并具有说服力，最好是原文引用，所引用的合同文本都应与索赔事件相对应。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

工程施工
工程施工中的索赔技巧有哪些

一、工程施工中的索赔技巧有哪些工程施工中的索赔技巧有以下几点：1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2.由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、工程施工合同的当事人包括哪些工程施工合同的当事人包括发包方和承包方，双方是平等的民事主体。发包人的责任如下：1.做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。2.向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。3.对工程质量、进度进行检查。4.组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。5.支付价款，接收工程。6.交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。三、工程施工索赔的程序1.索

2023-04-25

302人看过
债权人
劳务分包工程款好要吗

索要工程款的方式很多，债权人可以直接找债务人要求履行还款义务，也可以找中间人协调还款，最后的救济途径是诉讼解决：1、直接与债务人进行协商，争取对方直接还款；2、可以找中间人进行协调，达成还款协议，尽快还款。3、上述途径还是拒绝还款，债权人可以收集证据，然后去法院起诉，要求依法判决债务人履行还款义务。一、建筑工程分包合法的基本条件是什么？建筑工程分包合法的基本条件如下：1、建设工程的主体结构的施工必须由承包人自行完成，不得分包。承包人分包出去的只能是非主体结构工程的施工任务。2、承包人可以将承包的部分工作交由第三人完成，但须征得发包人的同意。3、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，承包人也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的形式分别转包给第三人。4、分包人必须具有相应的资质。5、分包只能发生一次，禁止分包单位将其工程再次进行分包。6、分包人就其完成的工作成果与承包人向发包人承担连带责任

2023-02-18

226人看过
合同条款
劳务分包需要写施工方案吗

劳务分包需要写施工方案。根据法律规定，应当在招标文件中规定允许分包的工程范围，所分包的工程不得超过工程总量的百分之三十，应当严格按照规定的要求进行分包。一、劳务分包可以再分包不分包在法律中有明确的规定，劳务分包是施工行业的普遍做法，法律在一定范围内允许。但是禁止劳务公司将承揽到的劳务分包再转包或者分包给其他的公司;禁止主体工程专业分包，主体工程的完成具有排他性、不可替代性。所以劳务分包不能再分包。二、工程分包合同审核注意事项有哪些工程分包是受到严格的限制的，必须经发包人同意，承包人才可以将工程分包，并且需要签订工程分包合同。工程分包合同审核的注意事项如下：一、注意审查分包人资质。二、注意审查分包人的责任范围。分包工程承包人应当按照分包合同的约定对其承包的工程向分包工程发包人负责。分包工程发包人和分包工程承包人就分包工程对建设单位承担连带责任。总包合同条款：指发包人与承包人签订的施工总承包合

2023-03-24

402人看过
工程施工
工程施工总承包项目能否分包给劳务公司

1、工程施工总承包项目能否分包给劳务公司工程施工总承包项目不能分包给劳务公司。因为，根据相关法律法规，建设单位不得承包建设工程。发包人将建设工程肢解发包的，责令改正，处合同价款0.5%以上1%以下的罚款。工程分包需要符合合同约定，工程分包的承包人需要是有资质的单位。《中华人民共和国建筑法》第二十八条禁止承包人将承包的建筑工程全部转包给他人，禁止承包人以分包的名义将承包的建筑工程全部转包给他人。第二十九条建筑工程总承包人可以将部分承包工程发包给具有相应资质的分包人，但除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位批准。实行总承包的，建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建设工程总承包方按总承包合同对施工单位负责；分包商按分包合同对总承包方负责。总承包人和分包人对分包工程的施工单位承担连带责任。禁止总承包方将工程分包给无相应资质的单位。禁止分包商将承包工程分包出去。《建设工程质量管理条例》

2023-05-07

115人看过

工程分包
工程分包劳务伤亡赔偿是怎样的

一、工程分包劳务伤亡赔偿是怎样的1、工程分包过程中，提供劳务一方伤亡的，由接受劳务一方承担医疗费、误工费等赔偿责任。2、相关法律依据：《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任，也有权请求接受劳务一方给予补偿。接受劳务一方补偿后，可以向第三人追偿。《人身损害赔偿司法解释》第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必

2023-06-17

412人看过
工程施工
有关工程施工的索赔

工程索赔是一种工程意外情形产生的索赔，对其计价、计量、定责无明确的法律规定，因此需要时刻重视索赔，在索赔管理中要效益。施工中的常见索赔项目主要有下面几种类型：1、工程检查及中间验收引起的索赔。业主方工程师的检查检验不应影响施工正常进行，因业主方工程师指令失误、延误检查或其他非承包人原因发生的增加合同价款的情形，由业主方承担。2、设计变更引起的索赔。如施工过程中业主因工程实际需要等非施工方的原因对工程设计进行变更，应按照施工合同约定向承包人发出书面设计变更通知，并保留书面变更文件，因变更导致合同价款的增减及工期延误产生的损失，应由业主方承担，工期相应顺延。3、其他有关施工的素赔。由于建设工程工程量大、投资多、结构复杂、技术和质量要求高、工期长，且工程本身和工程的环境有许多不确定性，难以全部概括施工过程中存在的问题，承包方可根据实际情况进行索赔。常见的比如由承包商提供施工详图（包括计算书）交工

2023-08-17

236人看过
工程分包
劳务分包索赔策略分析

一、索赔证据的取得要取得索赔证据，应对施工现场进行全面了解并搜集相关的资料。索赔资料搜集工作的重点在施工现场发生的各种异常情况记录上，这是索赔的有力证据。一是要做好承包商所指定的各种日报表；二是异常工作情况记录要求做到时间准确无误，受影响的工作情况清楚明了。对每次发生的事件，均写出备忘录交给承包商现场工长签字。二、索赔资料的整理对搜集到的有关资料进行分析整理。在承包商向我方提出索赔时，我们要通过搜集到的有关资料，找出索赔事件发生的具体原因，对其进行分析和驳斥，将承包商的索赔减到最低程度。同时我方也根据事件发生的具体情况，向承包商进行反索赔。三、索赔文件的编写索赔文件的编写一般是按照索赔事件的发生、发展、处理及事件的最后解决过程进行编写的。在索赔文件编写时应注意：1．在论述索赔事件过程中造成损失时要明确指出文件所附证据、资料的名称及编号；2．在引用索赔事件中发生的各种事实条件时，要尽量做到详

2023-07-05

340人看过
书面合同
施工索赔的实施流程

工程索赔的基本流程包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼等方面。首先索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件形式正式发出索赔通知书，声明索赔权利；接着报送索赔资料和索赔报告；然后事故双方协商解决索赔问题，进行调解；在双方和解不成，又没有仲裁协议的情况下，一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。施工索赔流程是什么工程索赔的流程如下：（1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通

2023-06-30

398人看过

工程分包
劳务分包属于工程分包吗

一、劳务分包属于工程分包吗劳务分包不属于工程分包，工程分包仅指专业工程分包。专业工程分包是指建筑工程总承包单位根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许，将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位的行为。二、劳务分包的范围根据《建筑业企业资质等级标准》的规定，劳务分包范围包括如下13种：（1）木工作业；（2）砌筑作业；（3）抹灰作业；（4）石制作业；（5）油漆作业；（6）钢筋作业；（7）混凝土作业；（8）脚手架搭设作业；（9）模板作业；（10）焊接作业；（11）水暖电安装作业；（12）钣金工程作业；（13）架线工程作业。三、专业工程分包专业工程分包是指建筑工程总承包单位根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许，将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位的行为。具有下列行为之一可以认定为专业工程违法分包：①分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承

2023-06-16

123人看过
工程施工
工程施工索赔名词解释

一、工程施工索赔名词解释工程施工索赔名词解释即在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由双方承担责任的情况造成实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔，它是工程施工过程中的正常现象。二、工程索赔报告的主要内容工程索赔报告的主要内容如下：1.报告的标题报告的标题应言简意明地概括出索赔的核心内容。2.事实与理由该部分陈述客观事实，合理引用合同规定，建立事实与索赔损失间的因果关系，说明索赔的合理合法性。3.损失与要求索赔金额与工期在此只需列举各项明细数字及汇总即可。索赔报告提交的同时需要提交下列附件：1.索赔报告中所列举事实、理由、影响等证明文件和证据；2.详细计算书，为简明起见，也可以用大量图表、事件的发生。三、工程施工索赔

2023-04-25

431人看过
工程施工
工程施工劳务承包价格是多少

一、建筑工程清包工劳务承包价格由于清包工价格随市场变化而变化，以下价格仅供诸位参考。1、模板：22－45元／平米（粘灰面）2、混凝土：45－50元／立3、钢筋：600－850元／吨，或者绑扎一个平方20－37元4、砌筑：90－150元／立5、抹灰：10－18元／平米（不扣除门窗洞口，不包括脚手架搭拆）6、面砖粘贴：28／平米7、室内地面砖：（600＊600）28元／平米8、踢脚线：12元／米9、室内墙砖：30元／平米（包括倒角）10、楼梯间石材：45元／平米11、踏步板磨边：16元／米12、石膏板吊顶：26元（平棚）13、铝扣板吊项：35元／平米14、蹲台隔断：180－360元／蹭位15、大白乳胶漆：16元／平米16、外墙砖：65元／平米17、外墙干挂蘑菇石：90元／平米18、屋面挂瓦：43元／平米19、水暖：22元／平米（建筑面积）20、住宅电气照明部分：23－26元／平米（修正）21、

2023-06-09

250人看过
无效合同
土建工程怎么进行劳务分包

建筑工程劳务分包，是指总承包人或专业工程承包人（二者统称为劳务发包人）将其施工任务中的劳务作业交由法定资质的劳务企业（劳务承包人）完成的活动，其劳务分包的内容是工程中的劳务，计取的是人工费，表现为包工不包料，俗称清包。建筑工程劳务分包是建筑工程行业里面的常见现象，也是建筑工程领域发生纠纷最多的地方，常见争议比如合同效力问题，工程质量问题和工程款结算问题签订建筑工程劳务分包合同，需注意三大要件合同才合法有效，具体为：1、劳务作业承包人取得相应的劳务分包企业资质等级标准。根据2015年1月1日起施行的住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知（建市［2014］159号）中的规定，需企业资产及企业人员满足一定条件下才具有核发资质的标准。2、分包作业的范围是建设工程中的劳务作业。包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线。3、承包方式为提供劳务及

2023-03-25

158人看过

无效合同
土建工程劳务怎么分包合理

一、什么是土建工程劳务分包劳务分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承接工程中的人工作业发包给劳务企业来完成。对于总承包工程来说，劳务分包工作是其重要组成部分，是否管理好劳务分包工作，不但影响总包工程的进度质量，还会影响总承包单位的信誉。总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业通过签订劳务分包合同明确双方合作关系，劳务分包内容一般为工程施工的劳务作业，主要包含人工费、二三项材料费及小型机具使用费等。双方通过定期验工计价进行结算和支付。营改增后，劳务分包企业属于提供建筑服务的纳税人建筑企业，劳务分包企业是一般纳税人还是小规模纳税人，将直接影响建筑企业的分包成本。二、土建工程劳务怎么分包合理签订建筑工程劳务分包合同，需注意三大要件合同才合法有效，具体为：1、劳务作业承包人取得相应的劳务分包企业资质等级标准。根据2015年1月1日起施行的住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知（建市

2023-03-19

306人看过
工程转包
工程劳务分包的定义和实施方式

本文介绍了企业内部员工培训考核、分散劳务的劳务承包和成建制劳务分包的概念和特点。在成建制劳务分包中,企业以签订承包合同的形式将部分项目移交给公司员工进行具体的承包施工,承包人负责项目的施工和管理,但与工人之间不存在劳动关系。承包经营是企业内部经营管理方式的变化,不会发生施工合同履行主体的变化。一、企业内部员工培训考核成为工长。劳动者原则上由工长招聘，人员的住宿、饮食、交通由企业统一管理。工资由企业监督工长支付，工长编制的工资支付表由企业直接支付。二、分散劳务的劳务承包。指企业临时就业，往往是为了一个项目而临时招聘工人。三、成建制劳务成建制劳务分包。指以企业形式从施工总承包企业或专业承包企业处分项、分部或单位工程地承包劳务。在自带劳务承包中，公司以签订承包合同的形式将部分项目移交给公司员工进行具体的承包施工。承包聘工人。就形式而言，承包商负责项目的施工和管理，工人的报酬也由承包商支付，这似乎

2023-11-10

145人看过