做工程要根据合同中的规定交保证金。保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,一般为3%。
一、工程合同履约担保的法律规定有哪些
工程合同履约担保的法律规定如下:
1、保证担保人向招标人出具履约担保,保证建设工程承包合同规定的一切条款在规定日期内按照约定的质量标准以不超过双方约定价格完成工程;
2、土木工程国内竞争性文件规定,中标人应当在收到中标通知书后14日内,按照合同专用条款规定的金额向发包人提交履约保证金。
二、如何界定劳务分包专业分包和违法分包三者的区别
一、区别主要有以下四点:
1、限制的分包条件不同:劳务分包无需事先获得分包人的同意便可以进行独立分包;而工程分包却不同,它会受到总承包人的一系列的限制,如果要分包并且事先获得经发包人的同意。
2、合同标的指向不同:劳务分包合同标的指向的是工程施工的劳务;专业工程分包合同标的指向的是承包部分项的工程。
3、所需要承担的责任范围不同:如果是劳务分包,劳务分包人只对总包或者工程分包人负责,对发包人不直接承担责任;专业工程分包的话,总、分包双方要对分包的工程以及分包工程的质量缺陷向发包人承担连带责任等。
4、分包的主体资质不同:劳务分包人所持有的是劳务作业企业资质;专业工程分包持有的是专业承包企业的资质。
二、违法分包是指下列行为:
(一)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;
(二)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;
(三)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;
(四)分包单位将其承包的建设工程再分包的。
三、建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是怎样的
在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形:
1、工程量增加;
2、发包人变更设计;
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;
4、发包人未按约支付工程款;
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;
6、工程质量鉴定。
-
工程不做了可以退保证金吗
311人看过
-
做工程项目的保证金问题
248人看过
-
承包工程没做怎么退保证金
385人看过
-
工程押金需要吗?
204人看过
-
购买什么保险需要做体检证明
495人看过
-
做工程施工的买什么保险
375人看过
-
包工程保证金需要缴纳吗湖北在线咨询 2023-05-07央企分包工程需要交保证金,名目为:工程质量保证金,一般按照工程合同额的5%来上缴。工程质量保证金应该是指工程竣工以后的保修金。这个比例也可以在合同中约定。因为合同是双方协商一致的,没有违反规定。 法律依据 《中华人民共和国民法典》 第八条 民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。
-
建筑工程需要做施工许可证吗湖南在线咨询 2021-10-27施工许可证是由建设行政主管部门颁发的准予建筑工程开工的文件,它具有一定的法律效力,凡是依照本法应当申请领取施工许可证的建筑工程,没有施工许可证就不能开工。同时,本条还规定了申请领取施工许可证应当具备一定的条件,这些条件包括:1、已经办理该建筑工程用地批准手续。办理用地批准手续是建筑工程依法取得的土地使用权的必经程序,只有依法取得土地使用权,建筑工程才能开工。根据中国土地管理法的相关规定,建筑工程用
-
签合同需要交付保证金吗?建筑工程需要代资吗?河南在线咨询 2022-07-07建筑工程中标后需要提供履约担保。履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约,并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约保证金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,履约保证金不得超过中标合同金额的10%;履约银行保函是中标人从银行开具的保函,额度是合同价格的10%以内;履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司
-
拖欠工程款要保证金300万需要多久山西在线咨询 2023-09-301、拖欠工程款时效是三年,自拖欠之日起计算。法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。 2、《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,
-
做保险工作需要别人做担保吗?湖北在线咨询 2022-09-14担保需要涉及情况很多,需要具体情况具体分析。比如,银行贷款担保需要几个人一般来说,没有明确规定说申请必须要有担保人进行担保的,之所以要求提供担保,大多是因为借款人的资质条件不够好,贷款机构觉得有风险才要求借款人提供担保。如果是借款人收入稳定,并且个人信用良好,满足了有关贷款要求,那么申请贷款也是比较容易的。当然,除了担保人之外,如果人能提供有关担保物,也是可以申请贷款的,如房产、汽车等,在有物品担