施工单位索赔程序-法师兄

施工单位索赔程序

来源：互联网时间： 2023-06-07 15:32:28 185 人看过

一、施工单位索赔程序

施工单位索赔程序如下：

1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

3.在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

二、施工单位索赔应注意什么

施工单位索赔应注意如下事项：

1.承包人按竣工结算审核约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

2.承包人按最终结清提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

三、施工质量不合格如何举报

施工质量不合格的举报要看是否已经竣工，如果是已竣工建筑，首先应向物业公司反应举报，一些小问题物业公司都能解决，物业公司无法解决可向建设局工程处举报。如果是在建工程的质量问题，应先向监理公司或开发商举报，若起不了作用再向当地质量监督站或建设局工程处举报。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

不可抗力
如何处理施工单位的工程索赔纠纷

一、索赔条款在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：（1）发包人要求承包人进行特殊保密增加的措施费；（2）工程师指令错误，给承包人造成损失；（3）因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加；（4）发包人未完成其义务，造成延误；（5）发包人因其自身原因，推迟工作，给承包人造成损失；（6）因发包人原因暂停施工给承包人造成损失；（7）工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改；（8）工程师要求重新检验，影响施工正常进行，重新检验合格；（9）符合合同中价款调整条款；（10）发包人供材料、设备延误或不合格；（11）设计变更；（12）不可抗力；（13）工程施工现场发现地下障碍和文物而采取的保护措施；（14）因发包人原因，解除合同。二、索赔证据索赔证据资料的范围很广，它包括：招标文件、合同文本及附件；会议纪要；施工记录、施工日志；隐蔽工程验

2023-03-16

178人看过
不可抗力
如何处理施工单位的工程索赔纠纷

一、索赔条款在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：(1)发包人要求承包人进行特殊保密增加的措施费;(2)工程师指令错误，给承包人造成损失;(3)因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加;(4)发包人未完成其义务，造成延误;(5)发包人因其自身原因，推迟工作，给承包人造成损失;(6)因发包人原因暂停施工给承包人造成损失;(7)工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改;(8)工程师要求重新检验，影响施工正常进行，重新检验合格;(9)符合合同中价款调整条款;(10)发包人供材料、设备延误或不合格;(11)设计变更;(12)不可抗力;(13)工程施工现场发现地下障碍和文物而采取的保护措施;(14)因发包人原因，解除合同。二、索赔证据索赔证据资料的范围很广，它包括：招标文件、合同文本及附件;会议纪要;施工记录、施工日志;隐蔽工程验

2023-06-04

99人看过
不可抗力
如何处理施工单位的工程索赔纠纷

一、索赔条款在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：(1)发包人要求承包人进行特殊保密增加的措施费;(2)工程师指令错误，给承包人造成损失;(3)因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加;(4)发包人未完成其义务，造成延误;(5)发包人因其自身原因，推迟工作，给承包人造成损失;(6)因发包人原因暂停施工给承包人造成损失;(7)工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改;(8)工程师要求重新检验，影响施工正常进行，重新检验合格;(9)符合合同中价款调整条款;(10)发包人供材料、设备延误或不合格;(11)设计变更;(12)不可抗力;(13)工程施工现场发现地下障碍和文物而采取的保护措施;(14)因发包人原因，解除合同。二、索赔证据索赔证据资料的范围很广，它包括：招标文件、合同文本及附件;会议纪要;施工记录、施工日志;隐蔽工程验

2023-04-18

321人看过
工程施工
施工合同索赔程序

一、索赔意向通知二、索赔意向通知和索赔通知索赔意向通知要简明扼要地说明以下四个方面的内容：1、索赔事由发生的时间、地点、简单事实情况描述;2、索赔事件的发展动态;3、索赔依据和理由;4、索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。三、索赔资料的准备1、在索赔资料准备阶段，主要工作有：跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过;分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据;损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值;收集证据，获得充分而有效的各种证据;起草索赔文件(索赔报告)。2、索赔文件的主要内容包括以下几个方面：总述部分、论证部分、索赔款项(或工期)计算部分、证据部分。3、编写索赔文件(索赔报告)应该注意以下几个方面的问题：责任分析应清楚、准确;索赔额的计算依据要准确，计算结果要准确;提供充分有效的证据材料。四、索赔文件的提交提出索赔的一方应该在合同规定的时限内向对方提交正式的

2023-06-04

494人看过

申请劳动仲裁
施工单位违反合同减少工程量索赔

施工单位违反合同的约定减少工程量的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。一、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理：当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。2、加固处理：主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性与可靠性的要求，使结构能继续使

2023-02-14

500人看过
合同条款
施工单位工程变更程序

一、施工承包单位提出的工程变更施工承包单位提出的工程变更可能涉及建议变更和要求变更两类。（1）施工承包单位建议的变更施工承包单位对建设单位提供的图纸、技术要求等，提出了可能降低合同价格、缩短工期或提高工程经济效益的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人与建设单位协商是否采纳施工承包单位提出的建议。建议被采纳并构成变更的，监理人向施工承包单位发出工程变更指示。施工承包单位提出的合理化建议使建设单位获得工程造价降低、工期缩短、工程运行效益提高等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。（2）施工承包单位要求的变更施工承包单位收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在属于变更范围的情形，如提高工程质量标准、增加工作内容、改变工程的位置或尺寸等，可向监理人提出书面变更建议。变

2023-03-31

463人看过