建筑装饰工程项目施工管理合同范本-法师兄

建筑装饰工程项目施工管理合同范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 15:31:10 454 人看过

甲方：______装饰设计工程有限公司代表：______________________

乙方：项目施工管理内部承包责任人：_____________________

责任人身份证号码：______________________________________

责任人电话：____________________________________________

签订时间：________年________月_________日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

建设部、国家工商行政管理局关于印发建筑装饰工程施工合同示范文本的通知
226人看过
建筑安全施工项目管理的全过程
374人看过
建筑施工合同范本2020
442人看过
房屋施工建筑合同范本
293人看过
装修项目怎么写装修装饰工程承包合同
347人看过
范围管理程序在建筑工程项目中的应用
225人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多身份证相关文章

业主
工程项目中的建筑材料管理

一、材料的采购管理1.确定采购计划项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求;采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求;检验方式和标准;供应方资质审查要求;采购控制目标及措施。2.市场调研、合理选择一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全;二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况;三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位;四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息;五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。3.材料价格的控制对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。

2023-04-27

210人看过
工程监理
建筑装饰装修工程资质办理费用

在资质办理的过程中，装修装饰企业需要支付的费用包含几个方面，大致可以分为公司注册费用（官费、地址租赁）、企业人员费用（人员挂靠、人员社保）、材料费用等，如果建筑企业对装修资质代办的办理事项不清楚的话，最好选择资质代办公司来办理。资质代办公司可以在企业人员费用和材料费用上节省不必要的费用。一、注册公司所需的费用是多少注册公司一般不要钱，前提是亲自去跑工商还有能够提高注册公司的各项相关材料。但注册公司过程会产生两大方面的费用。1、直接费用如全程是自己去跑工商和刻章的话，那么费用就是出行产生的交通费和相关的一些工本费，百来块左右。这种方式是比较省钱的，但是需要花费时间较多，尤其是流程不熟，递交资料不行，就需要重复多跑相关部门。自己想省时省力的，可以委托工商注册工商代办，一般费用在2000元左右，一般包含了营业执照注册和公章刻制。也有一些公司如一起将公司的代理记账打包给它们的话，这个费用可以免，具

2023-04-10

131人看过
强制执行
建筑工程项目竣工验收规范

1．土建工程验收标准凡生产性工程、辅助公用设施及生活设施按照设计图纸、技术说明书、验收规范进行验收，工程质量符合各项要求，在工程内容上按规定全部施工完毕，不留尾巴。即对生产性工程要求室内全部做完，室外明沟勒脚、踏步斜道全部做，内外粉刷完毕；建筑物、构筑物周围2m以内场地平整、障碍物清除，道路及下水道畅通。对生活设施和职工住宅除上述要求外，还要求水通、电通、道路通。2．安装工程验收标准按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量施工完毕，不留尾巴。即工艺、燃料、热力等各种管道已做好清洗、试压、吹扫、油漆、保温等工作，各项设备、电气、空调、仪表、通讯等工程项目全部安装结束，经过单机、联动无负穑及投料试车，全部符合安装技术的质量要求，具备形成设计能力的条件。3．人防工程验收标准凡有人防工程或结合建设的人防工程的竣工验收必须符合人防工程的有关规定，并要求：按工程等

2023-07-07

83人看过
业主
建筑工程项目管理是什么，如何进行项目管理

建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标，进度目标和质量目标得以实现。项目管理工作内容：1、对项目进行前期调查、收集整理相关资料，制定初步的项目可行性研究报告，为决策层提供建议。协同配合制定和申报立项报告材料。2、对项目进行分析和需求策划。3、对项目的组成部分或模块进行完整系统设计。一、建筑工程项目管理的类型有哪些按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由众多参与单位承担不同的建设任务，而各参与单位的工作性质，工作任务和利益不同，因此形成了以下不同的建设工程项目管理类型：1、业主方的项目管理（它是建设工程项目管理的核心，是建设工程项目生产的总组织者）。2、设计方的项目管理。3、施工方的项目管理。4、供货方的项目管理。5、建设项目工程总承包方的项目管理。6、其他建设工程项目管理。法律依据：《建设工程项目管理试行办法》第三条项目管理企业应当具有工

2023-03-19

473人看过

业主
建筑装饰工程属于什么工程

建筑装饰工程是建筑装饰装修工程的简称，对于一个包含基础、主体、装饰装修等的总承包项目，建筑装饰工程属于分部工程；对于一个纯装饰装修工程，建筑装饰工程属于单位工程。建筑装饰是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。凡从事建筑装饰装修的企业，必须经建设行政主管部门进行资质审查，并取得资质证书后，方可在资质证书规定的范围内承包工程。建设单位不得将建筑装饰装修工程发包给无资质证书或不具备相应资质条件的企业。一、建筑装饰工程二级资质标准企业资产：净资产200万元以上。企业主要人员：（1）建筑工程专业注册建造师不少于3人。（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列中级以上职称或建筑工程专业注册建造师（或注册建筑师或注册结构工程师）执业资格；建筑美术设计、结构、暖通、给排水、电气等

2023-02-25

227人看过
工程施工
建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2020

9：(三)墙面、地面和顶棚面层质量(3.2水性涂料涂饰工程)建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-200110：(三)墙面、地面和顶棚面层质量(3.3地面水泥混凝土面层)：建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200211：(三)墙面、地面和顶棚面层质量(3.4地面水泥砂浆面层)：建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200212：(四)防水工程质量(4.1地面隔离层)：建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200213：(五)采暖系统安装质量(5.1室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装)住宅根据相关的规定房屋工程质量验收规范是什么，其中有一定涉及。一、住宅根据相关的规定房屋工程质量验收规范是什么住宅工程质量验收中相关规范1：住分验表1-1：(一)建筑结构外观及尺寸偏差(1.1现浇结构外观及尺寸偏差)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002：2：住

2023-03-23

285人看过
笔录
建筑工程装饰装修合同纠纷起诉流程如何

建筑工程装饰装修合同纠纷的起诉流程，主要包括：1、准备好民事起诉状和证据材料。2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交起诉状和相关的证据材料。3、法院认为符合起诉条件的，在七日内立案并通知当事人。按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4、若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后十五天内或接到裁定书后十天内向原审法院或上一级法院上诉，递交上诉状。建筑装饰装修住宅装饰装修工程施工规范GB50327－2001建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354－2005屋面工程技术规范GB50345－2004V形折板屋盖设计与施工规程JGJ／T21－93种植屋面工程技术规程JOJ155－2007自流平地面工程技术规程JGJ／T175－2009机械喷涂抹灰施工规程JGJ／T105－96塑料门窗工程技术规程JGJ103－2008外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126－2000建筑陶瓷薄板应用技术规程JGJ／

2023-08-04

107人看过
产品
项目成本管理在建筑工程中有哪些特点

1、项目成本管理的对象具有单一性。建筑工程的产品与其他企业的产品截然不同，工程项目成本管理的对象是工程项目，它既可以是一个建设项目、一个单项工程，也可以是一个单位工程。虽然成本管理方法可以通用，但具体实施起来却各有不同，只能因项目而宜。2、项目成本管理的工作具有一次性。工程项目具有一次性特点，一个工程项目从基础施工、主体封顶到装修竣工，循序渐进设有重复，这要求项目成本管理工作要同步前进，特别是周期长、投入耗资大的工程项目，如果疏于成本管理，代价是巨大的。这是项目成本管理区别于其他企业成本管理的重要特征。3、项目成本管理在控制上具有超前性及综合性。由于工程项目一次性特点，决定了项目成本管理的超前性。为保证工程项目的必盈不亏，成本管理就必须做到事前管理和事中控制。4、项目成本管理范围具有约束性。工程项目成本管理，只是对工程项目的直接成本和间接成本的管理，从实行“制造成本法”后，并非所有收人都属

2023-06-13

244人看过

房产证
建筑项目合同管理指南

1、合同制定阶段管理，主要包括从承包商资质预审、编织投标文件等；2、合同实施阶段的管理，是指合同签订以后对合同执行情况进行管理，以确保合同当事人的工作是按合同约定的范围等；3、最后进行合同的确认、签署、执行与存档等。建购房合同注意什么建购房合同注意：第一、明确约定逾期交房的违约责任；第二、明确约定面积差异的处理方式；第三、明确约定公摊建筑面积；第四、明确约定房产证的办理期限；第五、明确约定房屋质量；第六、有关物业方面的约定；第七、规划设计变更的约定。《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2023-07-19

327人看过
合同条款
我国装饰工程设计合同的范本

基本信息甲方：联系电话：身份证号码：现住址：工程地址：乙方：联系电话：营业执照号：资质证号：地址：法人代表：兹有甲方委托乙方承担装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条设计工作概况1.1设计工作流程1.2设计收费标准及工作范围表第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：第一阶段方案设计2.1.1根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等)，乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括：①效果图壹张②平面结构图壹张③天花平面图壹张④平面布置图壹张⑤地面材质图壹张⑥主要材料的确认2.1.2乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;2.1.3若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可;2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可;2.1.5设计周期：天(日历天)。

2023-04-27

112人看过
合同终止
工程装饰合同范本有哪些内容

一、工程装饰合同范本有哪些内容1、签署装修合同，首先要知道装修合同的构成部分，大体上包括以下内容：工程主体。包括施工地点名称，这是合同的执行主体；甲乙双方名称，这是合同的执行对象。2、工程项目。包括序号、项目名称、规格、计量单位、数量、单价、计价、合计、备注（主要用于注明一些特殊的工艺做法）等。这部分多数按附件形式写进工程预算／报价表中。工程工期。包括工期为多少天、违约金等。3、付款方式。对款项支付手法的规定。工程责任。对于工程施工过程中的各种质量和安全责任承担作出规定。双方签署。包括双方代表人签名和日期，作为公司一方的还包括公司盖章。4、材料的提供。由承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。5、质量标准。施工过程中双方对工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证

2023-04-23

323人看过
工程施工
建筑施工项目安全控制管理之我见

电建施工企业要做好安全控制，使承建工程不出事故，不造成人身伤亡和财产损失。我作为基层施工技术管理人员，结合工程管理实践(感到有所体会)，对这个问题谈一下看法。一、施工项目安全控制的特点我们所说的安全既包括人身安全，也包括财产安全。安全控制就是要求我们采取措施使项目在施工中没有危险，不出事故。安全法规、安全技术和工业卫生是安全控制的三大主要措施。安全法规是用立法的手段制定保护职工安全生产的政策、规程、条例、制度。安全技术是指在施工过程中为防止和消除伤亡事故或减轻繁重劳动所采取的措施。工业卫生是在施工过程中对劳动者身体健康采取的防护和医疗措施。这三大措施与控制对象和控制内容的关系是：安全法规侧重于对劳动者的管理，约束劳动者的不安全行为，其主要内容是安全生产责任制、安全教育、事故的调查与处理。安全技术侧重于劳动对象和劳动手段的管理，消除、减弱物品不安全状态，其主要内容是安全检查和安全技术管理。工

2023-04-24

336人看过

竞争
加强建筑施工项目信息管理的对策

1、转变观念，提高认识。加强工程信息管理工作不仅仅是一个技术问题、机构问题和设备问题，从当前的施工企业的实际情况来看，加强项目信息管理主要是一个思想认识问题。因为多年来，施工行业习惯了吃大锅饭，纵然近年改革开放政策给企业带来了一定的竞争压力，但有一些传统观念仍未彻底转变，如施工企业存在着重资金、重物质，轻管理、轻信息的错误做法，在工程管理中习惯于凭老经验，对现代的管理技术没有予以足够的重视。这些旧的观念与现代信息管理格格不入，所以要想加强施工中的信息管理，必须从根本上转变观念，提高对信息管理重要性的认识，以便工程信息工作的顺利开展和有效进行。2、建立专门的信息管理机构，提高管理效率。根据企业生产规模的大小、企业内部人员结构等来设臵专门的信息管理机构，如在高层设臵一个专门的信息经营管理中心，并安排专人进行管理，中层设臵信息员，基层设臵兼职信息员。加强对各种现代手段和科学方法的运用，按照经济、

2023-02-18

438人看过
工资
建筑装饰施工资质分为几级

装饰装修施工资质分为三个等级：一级、二级和三级，最低就是三级。简单说下每一级的规定：1、一级可以承包各类建筑装饰装修工程规模不受限制需要一级建造师不少于6名注册资金不少于1000万，净资产不低于1200万2、二级可以承包单项合同额不高于1200万的工程一、建筑工程三级资质的承包范围三级资质：可承担下列建筑工程的施工：（1）高度50米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度70米以下的构筑物工程；（3）建筑面积1．2万平方米以下的单体工业、民用建筑工程；（4）单跨跨度27米以下的建筑工程。注：1、建筑工程是指各类结构形式的民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程以及相配套的道路、通信、管网管线等设施工程。工程内容包括地基与基础、主体结构、建筑屋面、装修装饰、建筑幕墙、附建人防工程以及给水排水及供暖、通风与空调、电气、消防、防雷等配套工程。2、建筑工程相关专业职称包括结构、给排水、暖通、电气等专业职

2023-06-21

134人看过