交通工程延误工期如何处理？-法师兄

交通工程延误工期如何处理？

来源：互联网时间： 2023-08-04 08:24:41 297 人看过

交通工程延误工期可以协商或支付违约金。

一方不履行合同义务或者不按照约定履行合同义务的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失的责任。价款的支付：一方不支付价款或者报酬的，另一方可以要求其支付价款或者报酬。

通常会约定一种“滞纳金”，主要是针对迟延履行合同义务时，进行违约责任＇＞违约责任追究。但是只有在一方严重违约，导致合同解除＇

＞合同解除时，才承担此部分违约金。如果合同继续履行，一般参照“滞纳金”追究违约责任。

交通工程延误工期怎么处罚

工程延误工期按照违约金来进行一定的索赔，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。实践中，误工期一般也是以实际的住院时间和必要的休养时间组成的，在伤害或疾病的医疗过程当中，住院期加上医院病例给予的修养期是误工期。

《中华人民共和国民法典》第五百八十四条

损害赔偿范围，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

业主
如何处理工程延期索赔

在工程项目中，工期索赔是合同管理的重要组成部分。但目前中国的特点是普通业主不考虑。在处理延误索赔时，我认为应慎重行事，注意做好以下工作：（1）延误索赔事件发生后，应及时邀请施工各方到现场调查，了解事件原因，确定事件性质，并区分风险的归属；（2）在事件发生过程中，督促审批部门对相关细节进行详细记录（包括照片），并由驻场工程师签字；（3）在事件发生过程中，积极协调各方，消除隐患引起延期索赔的因素，减少损失（4）按合同有关规定审查索赔资料，积极与承包人、监理人协商，达成一致意见

2023-05-07

199人看过
强制执行
工程工期延误处罚规定

工程工期延误赔偿金的基本原则为，若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成，而造成业主损失的合理预测，此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素，若承包商没能在约定的时间里完成项目，会造成工期延误，这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。1、根据工期延误赔偿金额的计算公式计算，LD＝0．15C／T。（LD，每个工作日的违约赔偿金；C，原始合同规定的总金额；T，原始合同规定的项目完工时间。）不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的，不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。2、若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定，建议找专业的注册造价工程师，让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的，具体的处罚根据合同约定进行，以及查询具体的违约条款。工程工期延误赔偿金属于工期延误的一种处罚方式，我国

2023-03-17

475人看过
误工费
交通航班延误误工费是如何赔偿？

一、交通航班延误误工费是如何赔偿？关舱门后旅客常常会遇到被告知因流量控制或者其他原因，飞机正在等待塔台通知，起飞时间待定。被“憋”在机舱中的感觉十分难受，而漫长的等待更让旅客不满机坪延误时，旅客在此等待过程中，机组应该做些什么呢?机组应每30分钟向旅客告知一次航班动态信息，包括延误原因、预计延误时间等。机坪延误超过2小时(含)，机组应为客舱内旅客提供饮用水和食品。如果航空公司未按要求进行机坪长时间延误处置的、未能按要求提供航班延误旅客服务的，未按要求进行大面积航班延误处置的，有以上行为之一，由民航地区管理局责令改正，并处2万元以上10万元以下罚款。二、天气、突发事件等因素延误费用旅客自理由于机务维护、航班调配、机组等航空公司自身原因，造成航班在始发地延误或取消，航空公司应当向旅客提供餐食或住宿等服务。由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等非航空公司原因，造成航班在始发地延误或取消

2023-06-16

198人看过
误工费
交通航班延误误工费是如何赔偿

关舱门后旅客常常会遇到被告知因流量控制或者其他原因，飞机正在等待塔台通知，起飞时间待定。被“憋”在机舱中的感觉十分难受，而漫长的等待更让旅客不满机坪延误时，旅客在此等待过程中，机组应该做些什么呢？机组应每30分钟向旅客告知一次航班动态信息，包括延误原因、预计延误时间等。机坪延误超过2小时(含)，机组应为客舱内旅客提供饮用水和食品。如果航空公司未按要求进行机坪长时间延误处置的、未能按要求提供航班延误旅客服务的，未按要求进行大面积航班延误处置的，有以上行为之一，由民航地区管理局责令改正，并处2万元以上10万元以下罚款。一、天气、突发事件等因素延误费用旅客自理由于机务维护、航班调配、机组等航空公司自身原因，造成航班在始发地延误或取消，航空公司应当向旅客提供餐食或住宿等服务。由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等非航空公司原因，造成航班在始发地延误或取消，航空公司应协助旅客安排餐食和住宿

2023-04-03

125人看过

违约金
关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期怎么处理

一、关于工程延误的期限如何认定建设工程合同载明工程完工期限后，承包人未按约定期限交付工程的，就构成工程延误，延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保

2023-04-18

310人看过
财产损失
施工工期延误怎么处理?

最直接的就是工期索赔，起码要按原施工周期索赔;若要按原工期竣工的话，需要有赶工措施费。若已有前期准备的话，可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费。索赔主要是工期索赔和费用索赔，只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加;2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期;4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担;5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。一、对工程合同的违约责任是怎么规定的？《中

2023-06-26

180人看过