北京市商品房认购书(BF
来源:互联网 时间: 2023-06-10 21:31:36 312 人看过

出卖人:_______________________

认购人:_______________________本认购书不是签订商品房买卖合同的必经程序,双方经协商一致,可以直接签订商品房买卖合同。认购人以交付预付款性质费用的方式认购商品房的,不适用本认购书。出卖人:_______________________________________________________

通讯地址:_____________________________________________________

邮政编码:_____________________________________________________

营业执照注册号:_______________________________________________

企业资质证书号:_______________________________________________

法定代表人:____________________联系电话:_____________________

委托代理人:____________________联系电话:_____________________

委托销售代理机构:____________________________________________

通讯地址:_____________________________________________________

邮政编码:_____________________________________________________

营业执照注册号:_______________________________________________

认购人:_______________________________________________________

(法定代表人)(负责人):_______________国籍:________________

(身份证)(护照)(营业执照注册号)():__________________

出生日期:______年______月______日,性别:_____________________

通讯地址:_____________________________________________________

邮政编码:______________________联系电话:_____________________

(法定代理人)(委托代理人):_____________国籍:______________

(身份证)(护照)():_____________________________________

出生日期:______年______月______日,性别:_____________________

通讯地址:_____________________________________________________

邮政编码:______________________联系电话:_____________________第一条基本情况

(一)认购人所认购的商品房(以下简称该商品房)为出卖人所开发的位于北京市_______区________项目中的第___________(幢)(座)___________(单元)(层)___________号房,朝向为:___________。

(二)该商品房的用途为:___________,建筑面积共___________平方米,其中,套内建筑面积___________平方米,共用部位与共用房屋分摊建筑面积_________平方米。第二条销售依据

1.该商品房为预售商品房的,预售商品房批准机关为:_____________,预售许可证号为:________________________。

2.该商品房为现房的,房屋所有权证号为:_____________,国有土地使用证号为:_____________。第三条价款与付款方式

(一)该商品房按照(套内建筑面积)计价,单价为________元/平方米,总房价款为___________元人民币(大写)。

该商品房按照(建筑面积)计价,单价为________元/平方米,总房价为___________元人民币(大写)。

该商品房按照(套)计价,总房价款为___________元人民币(大写)。

(二)出卖人同意认购人按照下列第____种方式付款:

1.一次性付款。

2.分期付款。

3.贷款方式付款。

4.其他方式。

认购人选择第3种方式付款,认购人可以首期支付购房总价款的____%,其余价款可以向__________银行或住房公积金管理机构借款支付。第四条认购定金

认购人应当自签订本认购书之日起______日内,向出卖人支付认购定金________元人民币(大写);出卖人在收取定金后,应当向认购人开具收款凭证,并注明收款时间。认购人逾期未支付认购定金的,出卖人有权解除本认购书,并有权将该商品房另行出卖给第三方。

认购人同意在支付定金之日起_____日内,与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款(本款约定的期限为协商签约的起始时限,而非终止时限)。第五条认购人未在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同相关条款的,出卖人有权解除本认购书。出卖人解除本认购书的,认购人已支付的定金不予退还,出卖人有权将该商品房另行出卖给第三方。第六条认购人在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款,但双方未达成一致意见,自第四条第二款约定的期限届满之次日起超过___日的,本认购书自动解除;双方也可以协商解除本认购书。出卖人应当在本认购书解除之日起___日内将已收取的定金退还认购人。第七条出卖人在认购人支付认购定金之日起至本认购书解除之日止,将该商品房另行出卖给第三方的,出卖人应当向认购人双倍返还定金。第八条该商品房的买受人为(本人)(同一户籍内亲属)():__________。

(若选择其他的,应在空格部位写出买受人姓名)第九条其他约定

_______________________________________________________________。第十条本认购书经双方签字盖章后生效,双方签订的商品房买卖合同生效后本认购书自行终止。本认购书终止后,认购定金应当(返还认购人)(抵作商品房价款)。第十一条本认购书未尽事项,可签订补充协议。第十二条本认购书一式两份,双方各执一份,两份具有同等法律效力。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月04日 07:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多商品房认购书相关文章
  • 房屋认购书是什么,商品房认购书是商品房买卖合同吗?
    一、房屋认购书是什么?什么是商品房认购书?商品房认购书是商品房买卖双方在签订商品房预售合同或商品房现房买卖合同之前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。商品房认购书的内容一般包括:1、买卖双方当事人的基本情况;2、房屋的基本情况(如房屋位置、面积等);3、房屋价款计算;4、定金;5、签署正式买卖合同的期限。二、商品房认购书是商品房买卖合同吗?虽然商品房认购书的内容也包括房屋的基本情况、房价以及违约责任等房屋交易的主要条件,但是否就能以此来认定认购书就等同于商品房买卖合同呢?换句话说,商品房认购书就是商品房买卖合同吗?《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定:“出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由,
    2023-02-20
    211人看过
  • 什么是认购书商品房认购书是什么
    一、什么是认购书商品房认购书指购房者与开发商签订的一份合同,而且独立于正式房屋买卖合同。认购书并不是购房过程中的必须的法律程序,在《民法典》上认购书视为要约合同。虽然认购书所约定的购买行为有效,但是买卖双方仍需签订正式的购房合同。因此,最终的购房法律文本只有购房合同。即便购房者不签认购书,开发商也无权要求购房者签订。认购书并不是法律规定的必要环节,只是习惯做法。但认购书只要约定了所购房子的房号、单价、总价、付款方式等内容,并经买卖双方签订,也同样具备法律效力。只不过在实践中,由于不同项目在认购书中规定的内容有多寡之别,印刷质量有优劣之分,对于一些印制简单的认购书,购房者尤其是初次购房者重视程度还远远不够。对其中约定的“几日后定金不退”的条款也并未放在心上。很多情况下,签完了认购书很快就后悔的情况相当普遍。于是,由此而引发的纠纷就成为不少购房人的烦恼。对此,希望购房人能充分重视。根据《民法典
    2023-02-21
    161人看过
  • 签了商品房认购书还能退吗,商品房认购书有法律效力吗
    一、签了商品房认购书还能退吗签了商品房认购书还能退房,但是如果不买房,那么购房定金也不会退还。房屋认购书中所约定的购房定金是受法律保护的。也就是说,如果由于购房者的原因不能签订购房合同的,那么开发商就无需退还定金。《中华人民共和国民法典》第五百八十七条给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。二、商品房认购书有法律效力吗商品房认购书有法律效力,认购书是商品房买卖双方在签订商品房预售合同或商品房现房买卖合同之前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认;签订认购书后,开发商应当与购房者在约定的期限内签订正式的商品房买卖合同。三、商品房认购书一定要签吗商品房交易不必须签订认购书,双方自行决定即可。认购书是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的
    2023-06-22
    198人看过
  • 北京市商品房预售方案(模板)
    各区(县)建委、房管局,经济技术开发区国土房管局、建设局,各房地产开发企业:按照《关于加强我市商品房预售方案管理的通知》(京建发〔2010〕632号)的要求,自2010年12月1日起,房地产开发企业在申请商品房预售许可时,应提交商品房预售方案。现将商品房预售方案(模板)公示如下,请各开发企业及时下载使用。房屋市场管理处二○一○年十二月一日商品房预售方案(模板)年月日项目概况介绍XX项目(地名核准名称)是由XX公司开发,整体规模达到平米,包括(建筑物类型,如:住宅、商业、配套型公建…)。本次预售的是楼栋,共计套房源。一、项目基本情况1、项目名称(地名核准名称):2、项目坐落:3、土地用途:4、项目总规模:建筑面积:平米占地面积:平米规划户数:住宅套分期建设的,分期建设情况如下:一期建筑面积:平方米二期建筑面积:平方米三期建筑面积:平方米四期建筑面积:平方米五期建筑面积:平方米5、物业
    2023-04-22
    344人看过
  • 北京市商品房预售许可办理
    北京商品房预售许可办理需要的材料有:一、商品房预售许可申请表(原件);二、开发企业营业执照副本和资质证书(复印件);营业执照须年检合格,并在有效期内。资质在有效期内。三、已交付全部土地使用权出让金证明(原件),国有土地使用权证(复印件),出让(转让)合同(经济适用住房项目提交销售价格批准文件和城镇建设用地批准书)(复印件);四、建设工程规划许可证(复印件);五、建筑工程施工许可证(复印件);六、开户银行出具的投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上的证明(原件);建设项目投资证明(示例)公司在**区(县)开发建设的***项目,现申请预售**号楼,工程建设总投资为**万元,截止到**年**月**日,按申请预售的商品房计算,投入开发建设资金的投资额为**万元,已超过总投资的25%。特此证明开户银行:(盖章)年月日填写说明:1、工程建设总投资是指除土地出让金以外的申请预售商品房的工程建设
    2023-06-10
    470人看过
  • 商品房认购书包括哪些内容,商品房认购书包含什么条款?
    一、商品房认购书有哪些内容一般说来,商品房认购书通常具有以下主要条款:1、双方当事人的姓名、名称、住所商品房认购书一般只有两方合同当事人,即开发商与购房者。房地产开发商都是法人,法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织,房地产企业是以盈利为目的的组织。2、标的债的标的,又称债的客体,是债权债务所指向的事务;具体到合同标的则是合同当事人双方权利义务指向的对象,它体现着当事人订立合同的目的,是合同所有条款中最重要的核心条款。如果合同缺少标的条款,一般就会导致合同不成立,更谈不上合同的履行。合同的标的可以是物,也可以是行为或权利。由于商品房认购书的订立往往是开发商所要求的,消费者或是缺乏经验或是迫于无奈才与之订立该合同,合同的文本又往往是开发商提供的格式合同,仅仅是要消费者签个字认可而已,所以商品房认购书的标的并不像其他合同一样体现合同当事人双方的要求和目的
    2023-03-16
    408人看过
  • 如何认定商品房认购书效力
    认定商品房认购书效力如下:有效的认购书要求预售方已取得预售许可证;当事人具有书写证明能力、意思表示自愿真实;认购内容合法、符合法律规定的形式;认购关系的成立不得恶意串通损害国家集体或第三人利益、不得以合法形式掩盖非法目的。签订商品房认购书注意什么如购房者一旦决定签署房屋认购书,事先应当进行以下审查。也就是说,购房者在签订商品房认购书之前必须注意以下事项:1、仔细审查卖方是否具有开发房地产的资格;2、各种政府批文,即开发企业营业执照、该销售项目的“五证”是否真实、合法、有效;3、所售房是否设置了抵押;4、土地出让金是否交付完毕;5、房产商的经营状况是否良好;6、所售房屋是否能如期完工;7、房产商能否顺利拿到产权证;8、配套是否能跟上等。由于房屋认购书是由房产商制定的,内容中通常存在以下不利于买房人的陷阱,因此买房人应尽可能地与房产商签订详细的商品房认购书。一般来讲房屋认购书有以下陷阱:1、内
    2023-07-27
    214人看过
  • 商品房认购(预订)通知书
    房地产开发是一个长周期的过程。开发商完成项目审批、规划建设申请等审批手续,取得商品房预售许可证,需要一定的时间。根据最高人民法院民事一审判庭的意见,在实践中,如果开发商已经办理了项目审批、规划、建设申请等审批手续,那么开发项目的总面积、容积率、建筑密度、绿化率等建筑指标就已经完成认定,即对商品房销售价格有实质性影响的商品房的区位、户型、朝向、结构等条件已经确定,但尚未具备预售条件的,开发商尚未取得《商品房销售许可证》,所以应该说,开发商有签订认购合同的条件;但是,开发商在开发项目获批前,是可以向公众出售房屋的。没有为特定项目签署认购书。认购书上的所有条款都不确定。认购书建在空中楼阁上,缺乏商品房销售的现实依据。现阶段签署的认购书与非法融资无异,应属无效。可见,签订认购书的前提条件是开发商已完成项目审批、规划和建设申请的审批手续。开发商在完成项目审批、规划建设申请审批手续后签署的认购书,即使
    2023-05-08
    352人看过
  • 签商品房认购书要小心
    商品房认购书
    第一、签订商品房认购书时一定要考察开发商的信誉和实力,可以咨询有关部门询问投诉情况,以及了解有无取得商品房预售许可证和国有土地使用权证等一些开发商没有预售许可证,但又急需资金周转,就变相地与购房者订立认购书。第二、商品房认购书并不是买卖合同的必经程序,应积极争取不与开发商订立商品房认购书,实际上,急需资金周转的开发商比我们还急,购房者应通过与开发商谈判,对这样一个无益的合同,购房者还是能不签就不签为好。第三、即使签订商品房认购书,也不要轻易地相信开发商的口头承诺,必要时,可以要求写进合同中去,同时合同的内容一定要全面。
    2023-06-10
    320人看过
  • 商品房认购书(示范文本)
    编号:__________甲方(出售人):____________________________________地址:_______________________电话:____________乙方(认购人):____________________________________身份证件号码/公司注册号:_________________________地址:_______________________电话:____________丙方(经纪机构):__________________________________地址:_______________________电话:____________乙方经过了解,有意向购买甲方开发建设的_____________________________________________________________物业(以下简称该物业)。其建筑
    2023-06-10
    242人看过
  • 北京是认贷认房的限购城市,购房前要求购房资质审核
    购房资质审核中,以家庭为单位其包含:购房人及其配偶、未成年子女计算为家庭成员,成年子女不算在内;该家庭具有购房资格时,可以购买房屋,房屋产权可以落在家庭任何一名成员名下(如妻子是外埠户口,而丈夫是京籍,名下均没有房屋,符合购房标准,产权可以落在妻子名下)。购房人的资质审核中,“认房”是指网签在其名下和登记在其名下的房屋,均算作其名下的房产,以家庭为单位计算房屋套数。另外需要明白的是限购政策限制的仅是住宅类房产(70年产权),建委规划立项中体现为非住宅类项目的如写字楼、商住公寓等,不在限购范围内。按房改政策购买的公房,通过司法裁定获取的房屋,继承所得房屋不受限购,但计入拥有住房套数考量。这里的购房人名下房屋是指在购房人在京住房,在外地名下有住宅暂不影响其在北京购房资质。但如果外地购买的房是贷款购买的,尚未结清房款的,对在京贷款购房有影响。购房资质审核时效是10个工作日出结果;资质申请通过后有
    2023-03-30
    468人看过
  • 商品房认购书是什么房屋认购书有法律效应吗
    商品房认购书具有法律效力,双方应当按照认购书的约定履行确定义务。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条:当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同,约定在将来一定期限内订立买卖合同,一方不履行订立买卖合同的义务,对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。商品房认购书定金能退的情况购房者在签订房屋认购书之后,如果房屋认购书中约定了购房订金,有以下几种情况:1、如在起诉前开发商还未取得《商品房预售许可证》,那么这份房屋认购书就是无效的,定金需要退回。2、如果买方没有按照认购书规定的时间、地点去签约,属买方违约,定金不予返还;卖方在认购书规定的期限内,将认购房屋转售他人而导致未能正式签约,属卖方违约,应双倍返还定金。3、如果双方在规定的期限内,正式签订合同,则定金在买方履约后,可抵作楼款或收回;双方履行正式合同
    2023-08-08
    135人看过
  • 违反商品房认购书怎么办
    一、违反商品房认购书怎么办所谓商品房买卖认购书,是指房屋买卖双方在订立正式的房屋买卖合同前所签订的文书,约定将来订立正式的房屋买卖合同的合同。目的在于对双方交易房屋有关事宜进行初步的确认,而且往往以一定数额的定金作为协议的担保。商品房买卖认购书在实践中称谓不一,如认购意向书、购房订购单、购房预订单、订购房屋协议,等等,且大量地出现在商品房预售等远期交付的房屋交易活动中。1、因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理。(1)“因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同”的情形分析。出卖人具备订立房屋买卖合同的条件而不订立,能否判决当事人订立房屋买卖合同?一般认为,有效成立的合同应当被实际履行,除非存在履行不能的情形。有观点认为,应当“要求双方按预约订立本约,预约中未列人的非主要条款,双方不能达成协议的,可以由法院参酌交易惯例以判决代替当事人的意思。”但商品房买卖认购书
    2023-04-14
    489人看过
  • 2022怎么签订商品房认购书
    1、什么是《商品房认购书》?《商品房认购书》,是购房者与开发商对交易房屋有关事宜的初步确认。在没有签订《商品房买卖合同》前,是解决买房相关事项的条款,具有一定的法律效力。2、买商品房一定要签认购书吗签认购书并不是签订合同的法定必经步骤。如果条件允许,可以不签认购而直接签合同。这样做的最大好处在于,在与开发商的谈判中不至于因为定金的问题而使自己处于被动的地位,可以从容地与开发商谈判。但多数开发商不会同意这样的要求,从开发商的角度来说,签了认购合同就算成功了一半。签《房产认购书》相当于是一种预约,可以避免客户因为合同制定的延误而流失;还可以给双方当事人一个缓冲的机会,在缓冲期内,退房违约的损失也相对减少。即使有时候,依照法律规定应无条件返还定金,开发商也往往设置种种障碍,增加认购方索回定金的成本,从而使购房者放弃这样的想法。3、如何区分认购书与购房合同区分的关键是出卖人已经按照约定收受购房款。
    2023-06-26
    418人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房认购书指购房者与开发商签订的一份合同,而且独立于正式房屋买卖合同。 认购书并不是购房过程中的必须的法律程序,认购书视为要约合同。 虽然认购书所约定的购买行为有效,但是买卖双方仍需签订正式的购房合同。因此,最终的购房法律文本只有购房合同... 更多>

    #商品房认购书
    相关咨询
    • 什么是商品房认购书?商品房认购书怎么写?
      香港在线咨询 2022-10-29
      一、什么是商品房认购书商品房认购书就是指购房者和开发商在签订商品房预售合同或商品房买卖合同之前签订的文书,主要是确认购房者在将来某个时间与开发商进行进一步洽谈、签订购房合同的预约。商品房认购书的内容有详有略,通常内容是:购房者向开发商交纳一定金额的预约款,享有在某个时间段内购买开发商某处房屋的权利;购房者如果不在约定时间与开发商洽谈购房合同,开发商有权解除商品房认购书,将预订的房屋转售他人。绝大多
    • 认购书是不是也是商品房商品房认购书有效吗
      新疆在线咨询 2022-05-27
      商品房认购书效力分为两种情况。一种是没有取得预售许可证的情况下签订人购协议的效力。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定:出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。第二种是取得预售许可证的情况下签订的认购协议的效力。出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖
    • 已有商品房认购书可以在办理商品房认购吗
      河北在线咨询 2022-10-31
      用商品房认购书不能申请把公积金取出来,需要买卖合同、发票、房权证和身份证等材料~
    • 要办北京市自住商品房吗
      江苏在线咨询 2023-02-12
      1、报名:市民可以按照普通购房要求提交相关材料。经济适用房、两限房轮候家庭,还得提交《北京市城市居民购买经济适用住房/限价商品住房申请备案通知单》和申请人的身份证明材料。网上现场两步都得走。 2、核验:20个工作日内给出结果。 3、摇号:与车牌摇号系统类似。 4、选房:按摇号确定顺序依次递补。
    • 商品房内部认购协议书
      陕西在线咨询 2022-10-20
      t的首付款。t第五条证明文件:t甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。t1、企业法人营业执照证号略t2、国有土地使用权证书证号略t3、建设工程规划许可证(包括附图)证号略t4、建设用地规划许可证证号略t5、施工许可证证号略t6、房屋销售(预售)许可证证号略t第六条甲方承诺:t1、具备商品房销售(预售)条件,如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效,