建筑工程停工损失由谁负责承担
来源:法律编辑整理 时间: 2023-12-07 08:36:05 217 人看过

一、建筑工程停工损失由谁负责承担

建筑工程停工损失的承担问题,主要取决于造成停工的具体原因,具体如下:

1.发包人原因导致工程停工的,其带来的损失和工人工资由发包人承担。

2.承包人原因导致工程停工的,其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。

3.因不可抗力导致工程停工的,损失由双方合理分担。

《中华人民共和国民法典》第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

《中华人民共和国民法典》第八百零二条

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

二、建筑工程停工损失需要哪些证据

建筑工程停工损失需要的证据如下:

1.合同文件和工程计划:这些文件可以提供关于项目计划、预算和合同条款的信息,以及可能发生的停工情况的安排。

2.工程记录和日志:这些记录可以提供关于停工的具体原因、持续时间以及对项目进展的影响的信息。

3.相关文件和通信:这些文件和通信可以提供关于停工的证据,例如停工协议、签证单、通信记录等。

4.财务记录和发票:这些证据可以证明停工造成的财务损失,例如支付给员工的工资、租赁设备的费用等。

5.照片和视频证据:这些证据可以证明施工现场的状况,包括未完成的工程、损坏的设备等。

6.第三方评估或报告:如果可能,可以请专业机构或律师进行评估或出具报告,证明停工损失的情况和责任归属。

三、建筑工程停工损失的赔偿内容包括什么

建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项:

1.人工费损失:包括停工、窝工期间工人工资的支付,以及工人低生产效率的损失。

2.材料费损失:因停工导致的材料价格上涨,以及因材料积压、损耗产生的损失。

3.机械费损失:包括机械设备在停工期间的闲置费用,转移和搬运的费用,以及因为机械故障导致的损失。

4.工地管理费:因停工产生的工地管理人员的工资等费用。

5.物价上涨的差价费用:如工人工资、机械租赁费用、材料费用等上涨的费用。

6.可获得工程价款的利息损失:因停工导致无法按时获得工程款项所产生的利息损失。

7.因防止扩大损失而支出的费用:如不可预见的长期停工,施工单位可解除与施工工人的劳务合同,施工期间不要购买材料和增加设备,尽量不要增加机械设备闲置费和材料的仓储费用等。

8.承包人所有的机械设备搁置损失:停工期间承包人的机械设备搁置在施工现场造成的损失,可按机械设备市场租赁费用计算。

9.承包人因停工向第三人支付的违约金或损失赔偿:因工程停工,承包人可能需要向材料供应商、机械设备租赁商、分包商等第三人支付违约金或赔偿损失,这些损失应当由发包人承担。

10.照管、清理和修复工程支出的费用。

《中华人民共和国民法典》:第十八章 建设工程合同  第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月01日 02:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 业主损失谁来承担?强拆违建谁负责?
    一般行政机关强制拆除违法建筑需要遵循调查取证、立案告知、审核决定以及强制执行的规定流程。如果行政部门根据以上流程依法强拆,那么对违建建筑的依法拆除行为是不需要赔偿的,但建筑拆除后仍有利用价值的建筑材料等相关物品,属于被拆迁人私人合法财产,应当妥善保留,无权擅自处置如有损毁照价赔偿。业主财物被盗物业纠纷的举证责任由谁承担业主财物被盗物业纠纷的举证责任由业主、物业公司共同承担。“谁主张谁举证”,这是一般原则。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四条中列举了八项举证责任倒置情形,而对因物业服务合同发生的纠纷,并没有规定。但事实上,由业主承担物业公司在履约过程中有过错或不全面履行合同义务的举证责任是很难的。成文法国家,法律规范总是慢于现实生活的变化,也因立法技术方面的问题,缺陷在所难免。“徒法不能自行”。当法律规范不详尽,不能实现个别正义时,就需要法官在审判实践中根据诉讼基本原则灵活对待。
    2023-07-18
    230人看过
  • 营运车停运损失由谁承担责任
    一、营运车停运损失由谁承担责任营运车辆事故停运损失,由事故中责任方赔偿。机动车发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足部分,由承保机动车商业保险的保险人按照保险合同的约定予以赔偿;仍然不足或者没有投保机动车商业保险的,由侵权人赔偿。以挂靠形式从事道路运输经营活动的机动车,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由挂靠人和被挂靠人承担连带责任。二、营运车停运损失可申请行政赔偿吗停运损失是可以申请行政赔偿的,如果属于行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为或者因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的,国家不承担赔偿责任。《国家赔偿法》第四条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:(一)违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的;(二)违法
    2024-01-27
    442人看过
  • 谁负责建筑工程安全事故
    建筑工程安全事故由建筑施工企业的法定代表人负责。我国法律规定,建筑施工企业违反建筑法规定,对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的,责令改正,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任。一、非法分包工程的法律责任有哪些非法分包工程的法律责任如下:1、非法分包的单位会被责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级。2、情节严重的,吊销资质证书。3、并且承包单位对因转包工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包的单位承担连带赔偿责任。二、建筑资质是否可以挂靠?建筑资质不可以挂靠。我国法律规定,禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。三、工程转包违法吗会判刑吗?工程转包违法
    2023-06-20
    448人看过
  • 谁对承包工程造成的损失负责
    1、与雇佣关系不同,合同关系中双方不存在控制、支配、从属关系,承包人没有固定的工作时间,定作人只按工作量支付承揽人劳动报酬,定作人无过错的,承揽人在承揽工作中给他人或者自己造成损害后的责任划分,视定作人是否有过错而定,但是,如果订购方对承包商的行为作出错误指示,根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条的规定,定作方还应当根据自己的过错程度对承包人的行为后果承担相应的责任,承包人在施工过程中给第三人造成损害或者给自己造成损害的,定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示、选择有过失的,承担相应的赔偿责任最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定,劳动者在劳动活动中遭受人身损害的,用人单位应当承担赔偿责任。劳动关系以外的第三人对劳动者造成人身伤害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求用人单位承担赔偿责任。发包人承担赔
    2023-05-07
    485人看过
  • 建筑物损坏导致侵权责任由谁承担?
    一、建筑物损坏导致侵权责任由谁承担?1、建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的,它的所有人或者管理人应当承担民事责任,但能够证明自己没有过错的除外。2、建筑物倒塌致人损害侵权责任,适用过错推定原则。其要求是,建筑物的所有人或者管理人对于损害的发生应当有过错,但是这种过错是推定的,而不是受害人举证证明的。这就是这种侵权行为责任的特殊之处。对于适用过错推定责任的情形,受害人不必举证证明受害人的过错,而是在受害人证明了违法行为、损害事实和因果关系的要件之后,法官直接推定行为人有过错;行为人如果认为自己对于损害的发生没有过错,则须举证证明自己没有过错;行为人能够证明自己没有过错的,推翻过错推定,也就不构成侵权责任;如果行为人不能证明自己没有过错,或者没有充分的证据证明自己没有过错,则过错推定成立,行为人应当承担侵权责任。二、建筑物损坏可能需要担责的法律规定
    2024-02-02
    324人看过
  •  暴雨灾害导致工程损失,损失由谁来承担?
    本文对原文中关于工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况进行了改写。根据改写,工程本身损害、第三人人身伤亡和财产损失以及施工材料和设备的损害由发包人承担,而发包人和承包人的人员伤亡费用由其所在单位负责,并承担相应费用。此外,承包人施工机械设备的损失及停工损失由承包人承担,停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员和保卫人员的费用由发包人承担,工程所需清理和修复费用也由发包人承担。以下是对原文中关于工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况的改写:1.由于暴雨等自然灾害原因导致的工程本身损害、第三人人身伤亡和财产损失,以及施工材料和设备的损害,由发包人承担。2.发包人和承包人的人员伤亡费用由其所在单位负责,并承担相应费用。3.承包人施工机械设备的损失及停工损失由承包人承担。4.在停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员和保卫人员的费用,由发包人承担。5.工程所需清理和修复费
    2023-09-09
    375人看过
  • 建设工程施工的安全责任由谁承担
    建设工程施工的安全责任由谁承担施工企业的法人是主要安全责任人施工现场的安全由施工单位负责,实行施工总承包的工程项目,由总承包单位负责,分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全管理。总承包单位和分包单位应当在施工合同中明确安全管理范围,承担各自相应的安全管理责任。总承包单位对分包单位造成的安全事故承担连带责任。建设单位分段发包或者指定的专业分包工程,分包单位不服从总包单位的安全管理,发生事故的由分包单位承担主要责任。安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患,是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。安全,是人类的本能欲望。中国人一向以安心、安身为基本人生观,并以居安思危的态度促其实现。因而视安全为教育的一个
    2023-08-12
    241人看过
  •  违章建筑被拆除后,损失应由谁来承担?
    这段内容讲述的是关于违章建筑被拆除所带来的损失和责任问题。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋,因此租赁主体不合法。如果出租人未经批准或者未按照批准内容建设建筑与承租人订立的租赁合同无效,那么出租人应当向承租人赔付因合同无效受到的损失。找出租人赔偿违章建筑被拆除所带来的损失。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋,未经过登记备案,租赁主体不合法,出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的建筑与承租人订立的租赁合同无效,出租人应当向承租人赔付因合同无效受到的损失。 未 经 过 登 记 备 案 的 违 章 建 筑 出 租 有 效 吗 ?根据我国《建筑法》的规定,未经过登记备案的建筑属于违章建筑。根据《中华人民共和国消防法》的规定,任何单位、个人不得阻挠和拖延报警。同时,《中华人民共和国土地管理法》规定,任何单位和个人不得非法侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。因此,对于未经过登记备案的违章建筑出租
    2023-09-05
    277人看过
  • 谁负责管理建筑工地?
    建筑工地需要协调的建筑系统政府部门有:1、建设部门:办理施工许可手续,按规定申报;2、安全质量监督站:积极配合安全质量监督站对施工现场的检查和评价,及时整改施工中存在的安全和质量问题,及时做好工程竣工备案工作;3、技术监督部门:办理塔吊等特种设备通知手续,接受技术监督部门的监督检查,及时整改监督检查中发现的问题;4、市政配套设施:配合业主办理市政供水供电手续,积极做好市政供水电连接工作;5、公安部门:成立综合治理小组,按照有关规定管理涉及施工现场的治安、环卫、消防等问题,确保工程顺利进行,不受上述问题影响;6、劳动部门:按规定做好劳动保护工作;7、环保部门:遵守环保部门规定,控制扬尘、噪声等问题,接受环保部门监督,积极配合环保部门对施工现场进行考核检查;8、卫生防疫:遵守卫生防疫有关规定,及时协调各项卫生防疫检查工作;9、人防办:人防工程施工完成后,应及时协调人防部门进行人防验收;10、市
    2023-07-03
    193人看过
  • 建筑工程纠纷中谁负责举证
    谁主张谁举证《民事诉讼法》第六十四条证明责任和职权探知当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。第六十五条举证期限当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况,确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的,可以向人民法院申请延长期限,人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的,人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据,或者采纳该证据但予以训诫、罚款。
    2023-06-15
    85人看过
  • 建筑工程停工损失需要哪些证据
    一、建筑工程停工损失需要哪些证据建筑工程停工损失需要的证据如下:1.合同或协议:证明与业主或其代表之间存在施工合同或协议关系,包括施工范围、期限、价格等详细条款。2.停工通知或决定:业主或其代表发出的停工通知或决定,以及与承包商之间的书面沟通记录,例如停工原因、开始和结束日期等。3.损失清单:详细记录因停工造成的直接和间接损失,包括人员、材料、设备、运输、现场维护等费用。4.财务记录:证明因停工造成的财务损失,例如工资单、发票、收据等。5.照片和视频:记录停工现场的照片和视频,以证明实际遭受的损失情况。6.专家意见:如果可能的话,可以寻求专业人士的意见,例如工程师或会计师,以评估损失并提供相关证明文件。7.其他证据:根据具体情况,可能需要其他证据来支持停工损失的主张,例如市场研究、政府文件等。二、建筑工程停工损失赔偿哪些1.机械设备闲置费:对于因停工而闲置的机械设备,可以计算其闲置费用作为
    2023-12-14
    378人看过
  • 建设工程质量争议由谁承担责任
    从质量问题发生的工程进度看,有的争议发生在施工过程中,有的发生在竣工验收时。从质量争议的部位看,有的质量缺陷发生在隐蔽部位,有的发生在非隐蔽部位。从隐蔽工程须经建设单位验收方可进行隐蔽的法律规定来分析,质量缺陷发生在隐蔽部位或非隐蔽部位,其法律后果有很大的区别。如果建设单位未经验收或验收未通过就擅自使用,因此发生的质量缺陷,如果属于非隐蔽的缺陷,一般应认定建设单位认可其非隐蔽的质量缺陷,由建设单位承担责任;而属于隐蔽部位的缺陷,依法仍应由施工单位承担责任。从工程质量案件当事人的过错责任来看,有的案件只有一方责任人;有的则属于当事人负有混合过错责任,要按过错大小来分担。就混合过错来看,有的是建设单位和施工单位有混合过错,有的是施工单位和设计单位有混合过错。承包人对工程质量负有瑕疵担保责任。所谓承包人的质量瑕疵担保责任,是指承包人应当保证其所完成的建设工程工作成果在合理的使用期限内的质量,如果
    2023-06-15
    140人看过
  • 建设工程被挂靠人责任由谁承担
    一、建设工程被挂靠人责任由谁承担1.涉及到挂靠经营关系的建筑施工企业,若以自身名义或由被挂靠单位代为签署承包合同,该类情形通常情况下应将挂靠经营者及被挂靠单位作为共同诉讼主体,参与诉讼活动或者应诉行为;2.挂靠当事人之间所达成的挂靠协议属于无效协议。在此种情况下,双方需各自承担相应的过失责任;3.该施工单位及其实际使用其名义承揽工程的单位或个人应对因上述行为给建设单位造成的经济损失承担连带赔偿责任。若建设单位在明知该施工企业系被挂靠的前提下仍然与其签订相关合同,那么建设单位亦存在过错,理应承担相应的过错责任。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见》第五条施工人挂靠其他建筑施工企业,并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建筑工程合同而被起诉的,应将施工人和被挂靠建筑施工企业列为共同被告;被挂靠建筑施工企业对施工人因承揽的工程不符合质量标准造成发包人损失的,应承担连带责任。二、建设工程
    2024-08-02
    272人看过
  • 建筑不可抗力因素导致的损失由谁承担
    基于以下条款约定,涉讼合同各方对于工程自身的损害,或因上述损害造成的第三方人员伤亡与财产损失,以及运输至施工现场的材料及待安装设备的损耗损毁等相关责任问题,均有发包人承担全部赔偿责任。同时,附件文件内详细规定了施工过程中,发包人、承包人各自的人员伤亡责任划分,以及由此产生的相关费用分担原则。在执行此类操作时,承包人应对施工机械设备损坏及停工期间的经济损失自行承担。在停工期间,若发包人要求承包人需留驻施工场地进行必要的管理工作或者护卫职责,则由此引发的管理人员及保卫人员的工资成本由发包人负担。工程完工后所需要的清理及修复费用亦由发包人支付。值得注意的是,工程本身所引发的损害责任由业主方全权承担;同样地,与其直接关联的人员伤亡情况及其涉及的费用问题也由其所在方负责处理及承担相应的财务支出。此外,施工方所承受的机械设备损害及停工带来的各项经济损失,必须由施工方自行负责承担。此外,工程完成后,其所
    2024-05-09
    494人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 建筑物造成损失由谁承担责任
      江苏在线咨询 2022-11-07
      建筑物致害所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。
    • 隧道工程在建筑中出现人员损失是由谁负责
      山东在线咨询 2022-10-08
      你老板的行为显然是违约。据你所述,老板的行为导致了停工,因停工后的一系列损失自然由你老板来负担。协商不成的,可以直接到起诉,要求老板承担违约责任及相应的损害赔偿。详情也可以携带相关合同材料来所当面咨询。
    • 建筑工程挂靠经营所造成的损失由谁承担责任?如何承担施工连带责任
      西藏在线咨询 2022-01-23
      《中华人民共和国建筑法》第66条规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见》第5条规定,施工人挂靠其他建筑施工企业,并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建筑工程合同而被起诉的,应将施工人和被挂靠建筑施工企
    • 建筑工程质量不合格造成损失谁承担
      河南在线咨询 2022-01-31
      1、房主与乙方成立雇佣关系,仿古应当承担赔偿责任。人身损害赔偿包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,受害人因伤致残的还需要增加残疾赔偿金、残疾辅助器具费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费等。 2、房屋存在质量问题的,乙方应当违约责任。 你们可以双方协商处理,协商处理不了的向法院起诉维权。
    • 建筑工地工人从事建筑业的人身损害赔偿责任由谁承担
      陕西在线咨询 2022-01-18
      1,《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿。雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生