反索赔和反索赔的条件是什么-法师兄

反索赔和反索赔的条件是什么

来源：互联网时间： 2023-05-07 09:33:18 456 人看过

什么是反诉

反诉是指在已经开始的民事诉讼程序（在诉讼法中称为诉讼）中，与诉讼被告提起的诉讼有关的独立反诉。这项权利也是当事人法律地位平等原则的重要体现，是本案被告人享有的重要权利，也是保护本案被告人权益的重要制度，提出反诉。首先，反请求必须提交主诉法院审理，否则不能与主诉一起审理，也不能达到反请求的目的；第二，反诉应当在第一审举证期限届满前提出。但是，在二审程序中，仍应允许当事人提起反诉。当事人提出反诉后，可以在二审程序中达成调解协议，即通过调解结案。如果无法达成调解协议，可以发回一审法院重新审理

其次，反诉对象的特殊性，即反诉只能由本案被告对本案原告提起。一般认为，本次诉讼和反诉的当事人不能增减，但原告和被告的诉讼地位已经发生了交换。

第三，反诉请求的独立性。其独立性体现在三个方面：一是被告对原告的反诉应当按照起诉程序和方式提交法院；第二，反诉具有独立的诉讼要件，即当事人、诉讼标的和诉讼原因；第三，诉讼成立后，不会因撤回诉讼而终止，也不会因原告放弃诉讼请求而无效。这不仅是反诉制度的本质，也是判断其是否构成反诉的标志，这是反诉制度的核心内容。

第四，反诉目的是对抗性的，即反诉目的是由被告提出的，目的是为了抵消、排除和附合原告的主张，使原告的索赔部分或全部无效，甚至迫使原告履行其对自己的义务。被告可以通过反诉抵消的通常是原告索赔的一部分，但也可以是全部

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程反索赔
工程反索赔的法律依据

发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。工程反索赔的依据如下：《合同条件》第31条中规定，乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可以通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。这就是说，发包人可以向承包人提出索赔。在此类索赔中，发包人往往处于主动地位，可从应付工程款中扣除，甚至可以留用承包人材料设备的方法作为抵押。此外，《建筑法》第五十八条规定：建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。一、承包合同签订时需要注意哪些建设工程承包合同是指发包人和承包人为完成特定

2023-03-18

480人看过
业主
业主反索赔的内容有哪些

对承包商履约中的违约责任进行索赔。它包括以下内容：1、工期延误反索赔。由于承包商的原因造成工期延误的。业主可要求支付延期竣工违约金，确定违约金的费率时可考虑的因素有：业主盈利损失；由于工程延误引起的贷款利息的增加；工程延期带来的附加监理费用及租用其他建筑物时的租赁费。2、施工缺陷反索赔。如工程存在缺陷，承包商在保修期满前(或规定的时限内)未完成应负责的修补工程，业主可据此向承包商索赔，并有权雇用他人来完成工作，发生的费用由承包商承担。3、对超额利润的索赔。如工程量增加很多(超过有效合同价的15%)，使承包商在不增加任何固定成本的情况下预期收入增大，或由于法规的变化导致实际施工成本降低，业主可向承包商索赔，收回部分超额利润。4、业主合理终止合同或承包商不正当放弃合同的索赔。此时业主有权从承包商手中收回由新承包商完成工程所需的工程款与原合同未付部分的差额。5、由于工伤事故给业主方人员和第三方人

2023-03-19

303人看过
离婚诉讼
离婚索赔的条件具体是什么

1、一是行为人有过错。所谓过错并非是离婚行为本身，而是导致离婚的过错行为。《民法典》第一千零七十九条规定，过错行为包括重婚、有配偶者与他人同居、实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员等等。2、二是有损害事实。即因上述过错行为给配偶方造成财产损害、人身损害和精神损害。3、三是过错行为与损害事实之间有因果关系。即过错行为导致了损害事实的发生。这种因果关系是过错方承担赔偿责任的前提和基础。4、四是离婚的发生且损害赔偿请求权人无过错。离婚无过错损害赔偿的请求主体是无过错方。因为无过错方是受害人，他(她)对分割人即过错方因过错给自己造成的经济损失和精神损失当然有权主张权利。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释(一)第八十七条规定，承担民法典第一千零九十一条规定的损害赔偿责任的主体，为离婚诉讼当事人中无过错方的配偶。显然，第三者不能成为损害赔偿责任的主体，这是因为，第三者不是离婚诉

2023-02-24

198人看过
不可抗力
工程索赔成立的条件是什么

工程索赔成立的条件：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更，造成时间和费用的损失；3、缩短工期而造成承包人的费用增加；4、非承包人的原因暂时停工；5、延期支付造成承包人的损失；6、不可抗力。一、工程索赔期限是多少天工程索赔事件在工程承包中时有发生，但是由于出索赔的时间超过了合同规定的索赔期限而被仲裁委员会认定为索赔无效的情况也存在，那么工程索赔的期限是多久呢?首先，索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知;其次，发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;然后，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;最后，当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工

2023-04-01

258人看过

不可抗力
工期索赔成立的条件是什么

工期索赔成立的条件：1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划；合同双方认可的详细进度计划；合同双方认可的对工期的修改文件；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令等。一、工程索赔成立的条件有哪些工程索赔成立的条件1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更，造成时间和费用的损失；3、缩短工期而造成承包人的费用增加；4、非承包人的原因暂时停工；5、延期支付造成承包人的损失；6、不可抗力。二、甲方原因停工索赔标准甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和导致工期延误的，

2023-02-28

214人看过
业主
工期索赔的条件

工期索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。一、工程索赔的范围是什么建筑工程索赔的适用范围：1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔；2、由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加；4、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；5、由于物价上涨因素，带来了人工费、材料费、施工机械费的不断增长，导致工程成本大幅度上升引起的索赔。二、建筑工程承包人该如何索赔赔偿才有经济效益建筑工程承包人索赔可得利益需要

2023-03-29

59人看过