建筑工程停工多少天赔偿-法师兄

建筑工程停工多少天赔偿

来源：互联网时间： 2024-01-13 21:30:24 382 人看过

1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。

2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。

费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；

设备费；

材料费；

保函手续费；

贷款利息；

保险费；

利润；

管理费几个方面人工费：

包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

设备费：

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

保函手续费：

工程延期时，保函手续费相应增加。

3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。

工程施工方不按施工合同约定，停止工程施工后，构成合同违约的，一般按施工合同的约定进行赔偿，如果施工合同没有作出约定的，一般是按停工实际造成的损失进行赔偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
建筑工程工地停工如何处理

一、建筑工程工地停工如何处理处理建筑工程工地停工问题，需要分情况讨论：1．如果工地停工是由于发包方的原因，承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果发包方不赔偿的，承包方可以起诉解决。2．如果工地停工是由于承包方停工的，发包方可要求承包方承担违约责任，赔偿违约损失。如果承包方不赔偿的，发包方可以起诉解决。3．如果是由于不可抗力因素导致的停工，承包方和发包方应当根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除责任。但因承包方原因导致工期延误的除外。二、建筑工程工地停工的不可抗力因素有哪些建筑工程工地停工的不可抗力因素包括自然力量和社会力量引起的不可抗力，如水灾、火灾、冰灾、暴风雨、大雪、地震等自然灾害，以及战争、罢工、政府禁令等社会事件。此外，双方同意的其它不可抗力事故也可能导致工地停工。三、建筑工程工地停工纠纷起诉需要去哪个法院建筑工程工地

2023-12-03

309人看过
预付款
1000万建筑工程垫资多少

1、投标保证金额：一般情况招标概算的2％左右，如果投标1000万的工程，那么投标保证金额度就将近20万左右。此资金一般自招标开标，自保证金额退还在45日至60日左右。2、履约保证金：一般按照合同金额5％左右计算，国家规定最高不超过10％，如果还是按照上述1000万工程计算，收到投标保证金同时需要提交50万履约保证金，履约保证金垫资时间比较长，一般分比例退还，持续到工程刚完工，基本上15个月左右吧。履约保证金比例分摊：质量占30％，工期占30％，劳务队伍及机械设备到位占15％，检测验收协调及按期验收通过占15％、竣工资料及时提交且符合要求履约保证金占10％。3、前期投入阶段，现在程基本没有预付款，按照工程进度支付款项，综合下来，施工单位垫资额度始终维持在30％－50％左右。4、考虑一个5％质保金问题，一般质保金是2年后返还。5、一般甲方支付款项，流程比较复杂，当你开始申请工程款到实际时间在1

2023-02-07

145人看过
法律综合知识
工程停工后如何索赔赔偿多少钱

一、工程停工后如何索赔赔偿多少钱1．在工程停工后，承包人应首先向工程师发出索赔意向通知，详细说明索赔的理由和依据。2．工程师会对承包人的索赔申请进行审核，若认可该项索赔，将通知承包人。3．发包人会对工程师的索赔处理证明进行审批，承包人在接到通知后需作出是否接受最终索赔的决定。4．关于赔偿金额的确定，通常包括停工期间的人工费、机械费、材料费等实际损失，以及因此产生的其他合理费用。这些费用应根据合同约定、实际发生情况以及相关法律法规进行计算。二、因发包人原因导致的工程停工索赔1．当工程停工是由发包人原因造成时，发包人应承担赔偿承包人因此造成的各项损失和费用的责任。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等。2．赔偿金额的计算应基于实际发生的损失和费用，双方可以先尝试协商解决。3．如果协商不成，承包人有权向法院提起诉讼，要求发包人承担相应的赔偿责任。三、工程欠条过期的处理办法当

2024-07-31

355人看过
误工费
工程建筑伤残误工费如何赔偿

一、工程建筑伤残误工费如何赔偿?《工伤保险条例》第三十一条规定：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。第三十二条规定：工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。二、误工费的赔偿需要哪些证明材料？证明误工费数额的证据包括两方面，一个是收入状况证据，一个是误

2023-06-05

336人看过

违约金
建筑合同违约工程违约金应赔偿多少合适

法律咨询：建筑合同违约工程违约金应赔偿多少为宜?法律政策咨询我公司建筑承包方与发包方(某房地产开发公司)签订建筑合同，合同签订后，甲方(发包方)通知我方进场施工。进场施工4个月，施工的当地政府房产局因调整规划，通知甲方停止施工，甲方又通知我方停止施工，给我方造成劳务、建筑材料、设备租赁等直接经济损失600万元以上。政府随意调整规划导致甲方的原因使合同违约。请问：1、我方如何向甲方索赔损失?5千万的工程违约金应赔偿多少为宜?2、在建工程，政府随意调整规划，朝令夕改，出尔反尔，政府有没有责任?我们怎样和甲方共同和政府讨说法?3、我们得不到正常索赔，尽管政府调整规划，我方不退出施工现场受法律保护吗?律师回答：本案中尽管是政府行为导致工程停止施工，但是你们之间签订的建设工程施工合同受法律保护，你们有权要求发包方赔偿已施工部分的工程款，同时追究对方的违约责任，违约金计算以合同约定为准相关法律知识：《

2023-06-15

431人看过
工程施工
建筑工程停工索赔的处理原则是什么

一、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数

2023-04-27

247人看过
纳税人
建筑工程一百万工程款应交多少税

一、建筑工程一百万工程款应交多少税开建筑工程发票需要缴纳增值税、附加税。具体税金多少分两种情况：1、如果公司属于一般纳税人应交增值税＝100＊10％＝10万；应交教育费附加＝10＊3％＝0.3万；应交城市维护建设费10＊7％＝0.7万；应交地方教育费附加＝10＊2％＝0.2万；应交税费合计＝10＋0.3＋0.7＋0.2＝11.2万。2、如果公司属于小规模纳税人应交增值税＝100＊3％＝3万；应交教育费附加＝3＊3％＝0.09万；应交城市维护建设费3＊7％＝0.21万；应交地方教育费附加＝3＊2％＝0.06万；应交税费合计＝10＋0.09＋0.21＋0.06＝3.36万。二、建筑工程税率是多少税率，是对征税对象的征收比例或征收额度。税率是计算税额的尺度，也是衡量税负轻重与否的重要标志。中国现行的税率主要有比例税率、超额累进税率、超率累进税率、定额税率。在2019年我们国家实施更大规模的减税降

2023-06-08

498人看过
培训费用
考建筑工程师证要多少钱

助理建筑工程师：报名费10元、认证费130元、考试费200元，培训费1280元。合计1620元。建筑工程师：报名费10元、认证费160元、考试费240元、论文评审费200元，培训费1580元。合计2190元。高级建筑工程师：报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元，培训费1980元。合计3350元。前几项费用，各地不得擅自变更。培训费用，各地可做适当调整。一、建筑工程师报考条件（一）一级注册建筑师报考条件1、专业、学历及工作时间要求（1）学位或学历毕业人员按要求执行；（2）不具备规定学历的人员应从事工程设计工作满15年且应具备下列条件之一：作为项目负责人或专业负责人，完成民用建筑设计三级及以上项目四项全过程设计，其中二级以上项目不少于一项。作为项目负责人或专业负责人，完成其它类型建筑设计中型及以上项目四项全过程设计，其中大型项目或特种建筑项目不少于一项。说明：

2023-02-18

240人看过

退休
做建筑工程的多少岁退休

一、做建筑工程的多少岁退休（一）男年满六十周岁，女年满五十周岁，连续工龄满十年的；（二）从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作，男年满五十五周岁，女年满四十五周岁，连续工龄满十年的。本项规定也适用于工作条件与工人相同的基层干部；（三）男年满五十周岁，女年满四十五周岁，连续工龄满十年的，由医院证明，并经过劳动鉴定委员会确认，完全丧失劳动能力的；（四）因工致残，由医院证明，并经劳动鉴定委员会确认，完全丧失劳动能力。二、建筑工程退休手续怎么办全民所有制企业、事业单位和党政机关、群众团体的工人，男年满50周岁，女年满45周岁，连续工龄满10年，由医院证明，并经劳动鉴定委员会确认，完全丧失劳动能力的，应该退休。根据有关规定，因病或非因工伤残申请提前退休的职工，首先要到地市级劳动保障部门指定的县级以上医院进行医疗诊断。其次是将取得的医疗诊断证明送所在地的地市级劳动鉴定委员会进

2023-06-07

142人看过
欠款
一个亿建筑工程垫资多少

根据现在的建筑市场行情和经验，一般工程垫资在工程总造价的百分之三十左右，也就是一亿的工程，需要垫资在三千万左右。一、什么是工程垫资所谓垫资施工承包是指建设工程的发包方不用预付和按工程进度给付施工承包商工程款，而是作为施工承包商的建筑企业预先垫付一定数额的工程款，带资施工到约定部分，再由发包方进行偿付。一般可以认为工程垫资有这样三个特征：第一，垫资在建设施工合同里有着明确的约定；第二，所垫资金必须用于施工合同项下的工程建设；第三，垫付的范畴是本应由发包人支付的工程款。最高院关于建设工程的《施工合同纠纷解释》第六条规定：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。第二款规定：当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。可见，从司法实践来看，保护垫资者的利益，垫资约定有效是司法领域的一个观念转

2023-02-25

84人看过
仲裁费用
建筑工程仲裁费用是多少

一、建筑工程仲裁费用是多少根据国家工商行政管理局和财政部颁布的《关于经济合同仲裁费和鉴证费收费标准及其使用范围的规定》，案件受理费按下列标准收取：（一）争议金额在10万元以下的收取5％，最低不少于20元的经济仲裁费用；（二）争议金额在10万元至50万元的，收取500元，加收超过10万元部分的4％的经济仲裁费用；（三）争议金额在50万元以上的，收取2100元，加收超过50万元部分的3％，但最高不得超过1万元的经济仲裁费用。二、仲裁的类型有哪些根据我国《仲裁法》规定，通过仲裁解决的争议事项，一般仅限于在经济、贸易、海事、运输和劳动中产生的纠纷。如果是因人身关系和与人身关系相联系的财产关系而产生的纠纷，则不能通过仲裁解决，而且依法应当由政府机关处理的行政争议，也不能通过仲裁解决。就一国范围内的经济贸易仲裁来说，大致有以下三种类型：民间仲裁。是指按照法律规定，经双方当事人约定，在发生经济纠纷地，由

2023-06-07

275人看过
法律综合知识
2024年建筑工程税率是多少

一、2020年建筑工程税率在2019年我们国家实施更大规模的减税降费和加大支出力度，实施减税降费方面，实施增值税改革，将制造业等行业的现行税率从16％降为13％，将交通运输业、建筑业等行业从现行的10％的税率降至9％，确保6％税率一档不变。二、税率是什么税率，是对征税对象的征收比例或征收额度。税率是计算税额的尺度，也是衡量税负轻重与否的重要标志。中国现行的税率主要有比例税率、超额累进税率、超率累进税率、定额税率。

2024-03-27

491人看过

工程监理
建筑工程监理你了解多少

1、什么是工程监理建筑工程监理是指具有相应资质的工程监理企业(监理公司)，接受建设单位即项目法人的委托，承担其部分项目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行控制的专业化管理服务活动。2、建筑工程监理的工作原则是什么?监理工作原则为实现项目的合同目标，必须制定相应的监理工作计划，实施计划，最后实现监理的合同承诺。监理工作的原则：(1)符合性根据本工程德特点、环境条件、工程的规模、复杂程度来审查承包单位的实力和管理水平，审查的标准为国家的法律、法规、技术规范、规程、标准和设计文件等实际情况。(2)全面性工程项目的实施是一个系统工程，不能忽视任何一个环节或者某个子系统，必须重视所有环节链，否则影响计划的顺利实施。A、实现全过程的管理：根据监理合同的约定实施施工阶段的监理。包括：工程招标与采购，工程施工与安装，竣工验收、设备系统调试，试验与运行(试车)，工程保修等全过程的展开监理工作。B

2023-06-07

332人看过
鉴定结论
建筑工地打工受伤,建筑公司赔偿吗

由建筑工人所在单位承担赔偿责任，应当认定为工伤。一、雇员受伤了怎么赔偿？雇员若因工作原因受伤，若被认定为工伤的，按照工伤保险待遇赔偿；没有被认定为工伤的，雇主应当承担赔偿责任。根据我国最高人民法院出台的司法解释规定，雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可请求雇主承担赔偿责任。二、建筑工人工伤谁负责建筑工人发生工伤由建筑工人所在单位承担工伤赔偿责任，建筑工人发生工伤的，如果属于工伤范围，应当认定为工伤。建筑工人所在的用人单位应当在工伤发生之日起30日内为工人申请工伤认定，认定结果出来后再申请工伤鉴定，工人的伤残等级结果作出后，用人单位应当依据鉴定结论确定具体的赔偿数额。

2023-03-30

146人看过