工程延期可不可以主张房屋租金损失
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-12 03:37:34 371 人看过

一、工程延期可不可以主张房屋租金损失

1、工程延期未能如期交付房屋,造成当事人租金损失的,当事人可以主张租金损失,但需要提供租金是可获得的相关证据。

2、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;

但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

二、建筑工程逾期怎么处理

1、承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。

违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。

2、建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任

(1)按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。

承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。

承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。

(2)受发包人的监督。

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

(3)保建设工程质量达到合同约定的标准。

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任。

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

(4)包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。

以上知识就是对相关法律问题进行的解答,工程延期未能如期交付房屋,造成当事人租金损失的,当事人可以主张租金损失,但需要提供租金是可获得的相关证据。

《中华人民共和国民法典》:第九章 买卖合同  第六百一十七条 出卖人交付的标的物不符合质量要求的,买受人可以依据本法第五百八十二条至第五百八十四条的规定请求承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月01日 08:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 没有损失是否可以主张违约金
    一、没有损失是否可以主张违约金没有损失是否可以主张违约金。如果双方在合同中约定了违约金的,应当按照约定赔偿违约金,约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。如果双方没有约定违约金的,可以按照实际造成的损失承担违约责任。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、赔偿损失和违约金是否可以并用违约金与损失赔偿可以并用。违约金是否可以否与损失赔偿一
    2024-01-11
    60人看过
  • 违约金不足赔偿损失,可就损失部分主张
    民法典第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。如果约定的违约金没有超过损失,则不能再要求赔偿损失了;如果违约金不足以弥补损失,就不足的部分还可以要求赔偿损失。一、违反合同的违约金一般是多少(一)违约金由双方协商确定,没有数额的限制,一般是根据双方预测的因一方违约可能带来的损失大小来确定的。(二)发生一方违约后、守约方要求违约方承担违约责任时,如果约定的违约金“低于”实际发生的损失,守约方可以起诉到法院请求增加违约金;如果约定的违约金“过分”高于实际损失,违约方可以起诉到法院请求减少违约金
    2023-03-15
    176人看过
  • 违约未造成损失可以主张损失吗
    一、违约未造成损失可以主张损失吗违约未造成损失可以主张损失,但可以主张违约责任,法律明确规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、合同违约赔偿标准是怎样的合同违约的赔偿标准,有约定的按照约定,没有约定的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。《民法典》第五百八十四条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。三、合同违约赔偿损失的方法有哪些1.金钱赔偿。合同违约赔偿损失的方法之一就是金钱赔偿。
    2023-06-04
    61人看过
  • 无损失时可主张违约金吗
    一、无损失时可主张违约金吗如对同一违约事实同时适用约定违约金和损失赔偿,那么赔偿的数额将超过造成损害的数额,此时之违约责任则具有惩罚性,不符合“补偿性为主,惩罚性为辅”原则。因此,我们认为,对同一违约事实不能同时主张约定违约金和损失赔偿。法律原则的概念及功能法律原则是法律中较为稳定的原理和准则,是法律规则的指导思想、基础或本源。法律原则对立法起到指导的作用,并且在法律实践当中,承担着指导法律推理和法律解释,填补法律漏洞的功能。二、惩罚性违约责任的适用范围补偿性,是指赔偿的数额与造成损害的数额相等;惩罚性,是指赔偿的数额比造成损害的数额大。惩罚本身具有一定的威慑力,因此在必要的情况下可以起到一定的积极作用。因此,无论英美法系还是大陆法系国家的法律规定了一些惩罚性的违约责任。但惩罚性的违约责任,一般只有法律明确规定的特殊情况下(通常是一方存在恶意欺诈行为)才能适用。比如,《中华人民共和国消费者
    2023-05-03
    456人看过
  • 延期交房能主张房租吗
    法律综合知识
    一、资阳购房定金可以退吗当然可以。定金,实为在签订合约抑或是履约之前,支付特定数额之款项或用以替代该款项之物者的一种担保方式。在此过程中,交纳定金一方称之为定金支付方,另一方则被称作定金接受方。依照相关法规,双方当事人均可行使权利,约定定金支付方向现金接受方支付定金,以作为债权之担保。当债务人履行其债务之后,定金应依据协议中的条款,视为价款,或加以追偿。《中华人民共和国民法典》第五百八十七条债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。二、退房定金可以退吗买房定金一旦缴纳就不能随意的退还,尤其是购房者个人原因导致不能购买房屋的,购房定金一般都是不能退还的,部分房东还会要求购房者赔付违约金。但如果是卖房者不履行合同约
    2024-03-13
    171人看过
  • 租赁期满拒不返还房屋,房主是否可主张占用费?
    承租方强行占用租赁房屋的行为,损害了出租方对该房屋的所有权及使用权的,可以要求承租方支付逾期腾房的房屋占用使用费。一、怎样填写一份租房合同租房合同内容包括:承租方与出租方的姓名及地址;房屋的位置、面积、装饰及设施;房屋用途;半年的租赁期限;租金数额及交付方式;房屋维修责任;装修的约定;转租的约定;解除合同的条件;违约责任以及当事人约定的其他条款。二、集体宿舍租房合同怎么写?办理集体宿舍租房的合同可以写明:出租方和承租方的姓名信息;房屋的位置信息;房屋用途;租赁期限;租金数额及交付方式;房屋维修责任;装修的约定;转租的约定;解除合同的条件;违约责任以及当事人约定的其他条款。三、签订租房合同有哪些注意事项注意事项有以下一些方面:第一、要写清楚合同双方的姓名和住址。第二、要写清楚房屋的具体位置、房屋的装修情况、家电家具的情况。第三、要写明租赁的用途是家居还是办公。第四、要写清楚租赁期限。第五、要
    2023-03-27
    177人看过
  • 不当得利是否可以主张间接损失
    一、不当得利是否可以主张间接损失按谁主张,谁举证的原则,对于赔偿要求,必须提供证据予以证明,否则法院不会支持。间接损失也是一样的。二、不当得利成立要具备什么要件不当得利是指没有合法依据,有损于他人而取得利益。不当得利的成立要件有四:1、一方取得财产上的利益:取得财产上的利益,是指因一定事实而增加财产总额。不当得利的成立须以一方取得财产利益为首要条件,若仅致他人损害,而自己并未获得利益,即使负赔偿责任,也不构成不当得利。2、他方受有损失:指因一定的事实,使他人的财产总额减少。若仅有一方获利而无他方受损,则不能构成不当得利。此处的损失,既包括财产的减少,也包括财产的消极减少。财产的积极减少,是指现存财产的减少。3、取得利益与受损失之间有因果关系:不当得利的成立,以利益和损失之间存在因果关系的条件。即一方受损是他方获利所致。4、没有法律上的依据:指获得利益没有法律上的依据。是对于获得利益而言的,
    2023-05-03
    295人看过
  • 员工给单位造成损失的单位可不可以主张赔偿
    一、员工给单位造成损失的单位可不可以主张赔偿员工造成单位经济损失,单位可不可以要求员工赔偿。因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。《劳动合同法》第九十条劳动者违反本法规定解除劳动合同,或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制,给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。二、员工离职给单位造成损失是否需要支付违约金只有两种情形下劳动者会支付违约金,其他任何理由都不可不可以成为劳动者支付违约金的依据,即使公司约定了赔偿金数额,员工的单方辞职也无需支付。具体包括:1、用人单位提供其专项培训待遇,劳动者为用人单位服务满约定期限,不得单方解除。劳动者违法,支付违约金,但违约金不超过培训费用。
    2024-01-29
    200人看过
  • 房屋使用人可否主张房屋损害赔偿
    一、房屋使用人可否主张房屋损害赔偿蒋某向某开发商购买本市路X弄X号X室房产,签订《上海市商品房预售合同》,约定应于交付房屋具体时间。如逾期交付的,违约金按已付房款日万分之二自最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止,在房屋交付过程中发现的质量问题(主体结构不合格除外),装修和设备达不到合同约定的标准等均不影响交接手续的办理,原告不得据此延迟或拒绝办理该房屋的交接手续。被告应在房屋交付后根据合同的有关约定向买方承担修复、补偿等责任。蒋某按约付清了房款后,开发商书面通知蒋某办理入户手续,并签收《商品房结算及进户凭证》。在交接时,蒋某发现开发商交付的房屋却存在诸多质量问题,根本无法入住,故其拒绝接受钥匙并提出交涉。事后开发商对房屋装修存在的问题进行整改,同时推迟交付钥匙时间。蒋某诉讼至法院,要求开发商承担延期交房的违约责任。【法院判决】原、被告双方签订的《上海市商品房预售合同》合法有效,双方当事
    2023-06-13
    442人看过
  • 可以主张工期顺延的情形有哪些
    一、可以主张工期顺延的情形有哪些可以主张工期顺延的情形有:1.发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的;2.发包人未按合同约定支付工程款的;3.发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;4.设计变更,导致工程量增加的。二、工期顺延有哪些风险工期顺延的风险如下:1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。2.企业管理费增加。当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下,施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。此时,承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用,如此下去必然打乱公司经营策
    2023-11-16
    71人看过
  • 2024诈骗可以主张赔偿损失吗
    诈骗可以主张赔偿损失吗因犯罪行为造成财产损失的,被害人可以在刑事诉讼的时候提起附带民事赔偿的诉讼请求赔偿。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的,被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。第一百零三条人民法院审理附带民事诉讼案件,可以进行调解,或者根据物质损失情况作出判决、裁定。第一百零四条附带民事诉讼应当同刑事案件一并审判,只有为了防止刑事案件审判的过分迟延,才可以在刑事案件审判后,由同一审判组织继续审理附带民事诉讼。《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第七章 附带民事诉讼  第一百零三条 人民法院审理附带民事诉讼案件,可以进行调解,或者根据物质损失情况作出判决、裁定。
    2023-11-30
    93人看过
  • 延期支付抚养费可以主张违约金吗?
    夫妻双方均为完全行为能力人,签订离婚协议是双方真实意思表示,不违反法律强制性规定,双方所签协议应属合法有效,对于双方均有法律约束力,如果双方在离婚协议中对于抚养费延期支付及其违约责任作出明确的约定,该支付的一方真的延期支付的话,构成违约,理应承担违约责任,但是违约金的金额应根据抚养费及经济损失的大小,依据公平合理的原则,结合当地的经济状况,及该支付一方的经济条件,综合确定。一、协议离婚后一方不给孩子抚养费吗不可以,不过,离婚协议书是夫妻双方对离婚问题经过协商,达成的一致意思表示,只要其内容不侵害他人利益,不违反法律规定,并依据该离婚协议书办理了离婚证,该离婚协议书就发生法律效力。但是,父母抚养子女是法定义务,是不能约定免除的,离婚协议中不支付抚养费的约定明显违反法律规定,是不具有法律效力的。但可以根据各方的经济收入,女方可以少付。二、离婚协议书要离婚的孩子才有探视权和抚养费吗放弃子女抚养费
    2023-03-12
    154人看过
  • 房屋出租到期可以申请延期出租吗?
    可以延期,承租人可以与出租人续签租赁合同。如果在租赁合同期限届满后,承租人举行租赁该房屋,出租人没有异议的,则视为原租赁合同仍然有效,且租赁合同无固定期限。一、租房合同到期以后房东有权无故跑路吗租房合同到期后房东不能无故赶走租户,如果承租人继续租住是可以续租的。法律规定,租赁期限届满,承租人继续使用租赁物,出租人没有提出异议的,原租赁合同继续有效,但是租赁期限为不定期。租赁期限届满,房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。二、房租到期了,续租需要缴纳押金吗这个需要根据出租人、承租人之间协商结果而定。在房屋租赁合同中,出租人和承租人会约定押金条款。通常的交易习惯以一个月的房租租金作为押金,在租赁期限届满以后,承租人应当将房屋按照约定还给出租人,承租人没有欠缴租金或者是没有欠缴其他应当由承租人负担的费用的情况下,出租人将押金退还给承租人,此时的押金具有担保或者是预付租金、费用的作用。租赁期限届
    2023-06-19
    366人看过
  • 工程延期违约金主张时效多久
    一、工程延期违约金主张时效多久工程违约金主张时效从违约的第一天开始计算,也就是超过合同约定日期的第一天。违约行为发生之日,违约金的诉讼时效亦开始起算。其后续时间对债权构成或数额变化不产生任何影响,无须时间补充即告成立和完成。违约金主张一旦超过追诉的有效区间,就失去了追索权。如果是在工程延期竣工后三年后,追索权已经失效。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、逾期交房违约金诉讼时效是多久逾期交房要求违约金诉讼时效为三年,诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算,具体到逾期交房要求支付违约金的损失中,诉
    2024-01-26
    264人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工程延期不去,房屋租金能否主张?
      安徽在线咨询 2022-01-05
      项目延期可以要求房屋租金损失。建设工程逾期交付的,应当及时履行义务,采取补救措施,承担相应的违约责任,并赔偿房屋租金损失。
    • 房屋买卖合同无效,无过错方可否主张房屋租金损失
      香港在线咨询 2022-10-07
      房租的损失不应当由有过错的一方承担合同被确认为无效,即不存在继续履行问题,故基于合同有效可以获得的利益不属于赔偿损失的范围。房屋租金不是合同无效必然造成的损失,赔偿其房屋租金损失,没有法律依据。至于楼上提出“主张缔约过失责任”,缔约过失责任是违反先合同义务所产生的责任,是在合同成立之前才可能产生的责任。无效合同肯定是已经成立的合同,合同成立之后就不存在先合同义务了,也就不会产生缔约过失责任。
    • 店主不主张违约金主张利息损失的话可以吗?
      甘肃在线咨询 2022-07-13
      违约金的约定是签订合同的双方经共同协商,对一方违反约定不履行协议的行为采取的行为,目的是为了保护遵守协议一方,同时促使另一方能够完全履行协议。一般情况下,违约金约定的金额要考虑一方违反约定时给另一方带来的损失,一般要高于实际造成的损失。那么,在借款合同、欠款合同中,约定了违约金的,是否还能够主张利息呢?司法实践中对此也是颇多争议的,也没有相关的司法解释对此进行明确规定。本人认为,违约责任的承担原则
    • 出租车停运损失费是否可以主张
      广西在线咨询 2022-03-28
      可以主张停运损失。依据如下: 最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释 第十五条因道路交通事故造成下列财产损失,当事人请求侵权人赔偿的,人民法院应予支持: (一)维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用; (二)因车辆灭失或者无法修复,为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用; (三)依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆,因无法从
    • 未造成损失可不可以主张违约责任
      河北在线咨询 2022-05-13
      1、未造成损失也可以主张违约责任,违约责任不是以造成损失为前提条件的,2、《中华人民共和国民法典》明确规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。