建筑施工合同中的违约金金额如何确定
来源:法律编辑整理 时间: 2023-10-07 12:43:52 105 人看过

一、建筑施工合同中的违约金金额如何确定

建筑施工合同违约金约定为合同标的额的20%,当事人也可以综合实际损失情况进行支付;造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。

根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

二、建筑工程纠纷解决的途径有什么

建筑工程纠纷解决的途径有:

1.协商,发生争议的当事人之间自行协商和解解决。

2.双方签订了仲裁协议的,可以按照仲裁协议的内容申请仲裁解决纠纷。

3.可以向法院提起诉讼解决纠纷。

《民法典》第五百六十五条当事人一方未通知对方,直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同,人民法院或者仲裁机构确认该主张的,合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。

三、建筑工程施工承包合同的内容涵盖哪些方面

建筑工程施工承包合同的内容涵盖的方面:发包人和承包人的基本身份信息;工程范围、建设工期;工程的质量、造价;技术资料的交付时间;材料和设备的供应责任;以及拨款和结算、竣工验收、质量保修条款等。

《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。\n  约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。\n  当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月12日 12:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 约定违约金建筑工程合同中太高怎么办?
    约定合同的违约金过高是可以要求减少的。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。一、违约责任的一般规定有哪些《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。第五百八十条当事人
    2023-06-22
    111人看过
  • 工程施工建筑安装合同违约金的规定有什么
    当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。对双方是否应当在合同中约定违约金没有硬性规定,双方可通过平等协商来决定是否约定违约金及其数额与计算方法。在工程施工合同当中,违约金条款仍然属于协商条款,由当事人双方协商决定是否在合同中约定违约金。一、违约责任的承担方式一个完整的合同,需要对违约责任进行约定,违约责任可以用违约金,继续履行、赔偿损失等方式来承担。那么,工程合同违约责任条款是怎样的呢?根据法律的规定,构成违约责任应具备的要件(一)、有不履行或者不完全履行合同义务的行为(二)、当事人的违约行为造成了损害事实(三)、违约行为和损害结果之间存在着因果关系。二、工程合同关于违约责任的规定当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:各个合同中都有违约金的规定,尤其是建筑合
    2023-02-27
    411人看过
  • 施工合同中对违约金有明确的规定吗?
    施工合同中对违约金是否有规定要根据具体合同来分析。通常这个违约金比例不得超过工程施工实际损失的30%,如果过高,那么法院在进行处理的时候会给予降低的。违约金是由合同当事人约定的概念,如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金的范畴,是否设定,如何设定亦取决于合同当事人的决定,法律并不进行干涉。需要注意的是,约定违约金上限并不意味着违约方的违约赔偿责任即以该上限为准。一、施工合同中违约金的标准《民法典》第585规定:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”根据该规定可以看出,即使合同中约定了违约金(包括上限),如果违约金不足以弥补因违约行为给守约方造成的损失,守约方也是可以要求增加的。也就是说,违约金或者违约金上限是不能完全限制违约方所需承担的损失赔偿责任的
    2023-02-23
    308人看过
  • 建筑施工合同延期违约金要支付吗
    建筑施工合同延期违约金是要支付的。一般在建筑工程合同中都会约定对工程交付的日期,如果没有按时交付就可能构成工程延期,合同工程发生误期或者延期的,可能会根据合同的相关规定承担对应的赔偿。一、建筑工程合同延期赔偿如何规定如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。工程延误违约金规定的法律依据是:根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%.承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、申报工程延期的条件有什么由于以下原因
    2023-03-01
    239人看过
  • 违约金约定过高时如何确定违约金的数额
    在合同中约定违约金一般不得超过损失的30%。如果约定的违约金低于给对人造成的损失的,还应进行赔偿,补足违约金不足的部分;如果违约金的数额过分高于因违约给对方造成的损失的,可予以适当减少。一、信用卡的违约金可以可以减免吗信用卡违约金是可以减免的。减免方式是:1、当事人约定的违约金是过分高于造成的损失,是可以请求人民法院或者仲裁机关给予适当减少的;不是只有高于造成的损失就可以减少的,必须是过分高于才可以请求减少的,一般来说,约定的违约金超过造成的损失30%,就可以认定为过分高于,是可以请求减少的;3、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法;4、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。二、合同违约几倍赔偿合同违约一般赔多少倍由双方协商确定,但是约定的违约金数额不能低于造成的损失,也不
    2023-03-24
    348人看过
  • 建筑施工合同备案金额多少?
    不需要备案费用,不需要施工合同备案。取消施工合同备案是建设行政主管部门简政放权的重要举措,不仅减少了交易成本,也提高了社会效率。但有的地方还在进行施工合同备案,那么施工合同备案金额是多少应当是根据合同签订的情况来进行确定,施工合同备案金额已经没有限制了。原来的法律规定,房屋建筑和市政基础设施工程的施工单项合同估算价在200万元人民币以上,或者项目总投资在3000万元人民币以上的,必须进行招标。但已经修改的《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》已经取消了这一条,意味着施工合同备案金额已经没有限制了。一、施工合同签订和履行方面的风险有哪些?1、合同条款不全面、不完善合同文字不细致、不严密,致使合同存在比较严重的漏洞,或者合同存在着单方面的约束性,过于苛刻的责权利不平衡、不平等条款。合同内没有或者不完善的风险转移的担保、索赔、保险等相应条款。合同内缺少因第三方影响造成工期延误或经济损
    2023-06-27
    435人看过
  • 建筑工程中如何才能得到违约金?
    支付建筑工程违约金的方式是:按照当事人约定的情形和数额来进行支付,但是当事人约定的数额以造成的损失30%为限。如果违约方认为违约金的数额不合理的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加或减少。建筑工程违约金比例是怎么规定的建筑工程违约金比例不是法定的。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违
    2023-07-29
    228人看过
  • 违建罚款的金额如何确定?
    违建罚款是多少钱一平方,要按照违建建筑的工程造价来决定。根据我国法律规定,通常情况下,要是存在有违章建筑物的话,首先肯定是需要限期拆除的,不能够拆除的情况之下,再是予以没收,而且可以并处工程造价10%以下罚款。立案的违建一般多长时间拆责令拆除违法建筑的,当事人要在行政机关规定的期限内拆除,逾期不拆除,又不申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政机关强制拆除。《中华人民共和国行政强制法》第四十四条对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的,应当由行政机关予以公告,限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不拆除的,行政机关可以依法强制拆除。《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分
    2023-07-07
    111人看过
  • 约定违约金时,如何确定具体金额?
    违约金金额由双方约定。但最高损失不得超过损失30%,超过30%可以请求法院适当减少。合同当事人在合同中未约定违约金的,违约金等于违约造成的实际经济损失。根据《中华人民共和国民法典》规定,当事人可以约定,一方违约时,应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构增加;约定的违约金过高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。当事人延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。买卖合同中关于延期付款违约金金额如何约定关于违约金的约定金额没有明确的法律规定,由双方当事人协商确定。但是约定的违约金数额不能低于造成的损失,也不能过分高于造成的损失。1、约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;2、约定的违约金过分高于造成的损失的,人
    2023-07-15
    364人看过
  • 合同中约定违约金的比例不明确时如何确定?
    合同约定不明确的违约金数额主要以违约造成的损失为基础,不能过高或过低。当事人在合同中约定一方违约时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、建设工程施工合同违约金上限当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以,违约金具有惩罚性的特征,它不以非违约方遭受损失为前提。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。二、借款的违约金超过百分之多少才是违法的一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以,违约金具有惩罚性的特征,它不以非违约方遭受损失为前提。
    2023-03-09
    158人看过
  • 建设施工合同违约金设定规定
    当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。一、合同中违约责任如何定合同违约的责任当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、合同违约金法律是怎样规定的合同违约金的规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违
    2023-02-25
    96人看过
  • 建筑合同约定违约金是否合法?
    建筑合同约定违约金是合法,施工方违约解除合同要承担一定的违约责任,比如说可以要求对方支付一定数额的违约金,在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。一、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少违约金是由合同当事人约定的概念,如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金的范畴,是否设定,如何设定亦取决于合同当事人的决定,法律并不进行干涉。需要注意的是,约定违约金上限并不意味着违约
    2023-06-28
    355人看过
  • 如何起诉建筑施工合同违约当事人
    1、若是想要起诉施工合同违约当事人,首先要准备起诉状,各项证据材料,包括合同及证明对方违约事实的证据;2、各项材料准备好以后,到管辖地法院立案厅立案就行了;3、立案后法院程序如下:立案-庭前调解-庭审(开庭、法庭调查、质证、辩论、最后陈述、休庭),开完庭后便等待领取判决,最后申请执行。相关法律规定:1、《民事诉讼法》第二十三条因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。2、《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。合同违约该如何起诉?起诉合同违约可以按照以下流程进行:1、收集对方违约的证据;2、确认管辖法院,当事人没有特别约定的,向被告住所地或者合同履行地的法院起诉;3、向法院提交起诉状以及有关证据材料;4、法院立案后按照法院通知的开庭日期参加诉讼。
    2023-08-18
    489人看过
  • 租房合同没有违约责任正规吗,违约金的金额如何确定
    一、租房合同没有违约责任正规吗违约责任为法定责任,即使租房合同中没有约定违约条款,存在违约行为的,守约方也可要求违约方承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、违约金的金额如何确定根据民法典规定,违约金的金额由双方协商确定,但约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。《中华人民共和国民法典》第五百八
    2023-04-18
    357人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 建筑合同中没有明确规定违约金数额,那么
      黑龙江在线咨询 2022-01-05
      建筑合同中未约定违约金金额的,可以通过协商、诉讼等法律手段保护其权利。受害人可以要求违约人赔偿实际损失,包括合同履行后当事人可以获得的利益,但不得超过违约人在签订合同时预见或者应当预见的损失。
    • 如何赔偿建筑合同合同违约金
      四川在线咨询 2023-03-15
      建筑合同违约的赔偿是如果当事人的建筑合同中有约定的,按其约定处理;未约定的,则另一方当事人可以请求该违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。赔偿的损失可按实际损失来计算。
    • 合同违约金怎么确定违约金的数额
      湖南在线咨询 2022-04-01
      法定违约金: 由法律直接规定的违约金为法定违约金。法定违约金是在一些法规(如《工矿产品购销合同条例》、《农副产品购销合同条例》等)中,明文规定的违约金比例。合同对违约金作了原则性规定,且有关条例规定了违约金比例,适用法定违约金。在此情况下,由于合同的内容、违约的性质、程度的不同,确定违约金的方法与数额也有所不同。 1)有关条例明确规定了违约金比例的,即可按该比例直接计算出违约金的数额。如《工矿产品
    • 2014版建筑合同中约定的逾期竣工违约金的限额是多少
      陕西在线咨询 2022-10-06
      根据合同约定。没有约定的可以申请按同期银行贷款利率要求赔偿损失。
    • 中建局的施工合同违约金标准
      云南在线咨询 2023-09-26
      违约金并没有具体的标准,双方可以在合同中约定违约金的数额,但是约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。