施工合同诉讼时间规定是什么？-法师兄

施工合同诉讼时间规定是什么？

来源：互联网时间： 2023-03-19 14:12:52 228 人看过

施工合同诉讼时间规定是适用三年的诉讼时效。由于法律、法规对工程施工合同纠纷案件所涉及具体争议的诉讼时效并无明确规定，针对司法实践中施工合同纠纷通常都会遇到的质量、工期、造价争议，其诉讼时效的把握往往缺乏法律根据。国家推荐使用的建设工程施工合同示范文本，对合同中有关工程质量、工期、造价很多问题的处理做了具体的期间和期限的规定，包括很多除斥期间的规定，虽然这些规定都和诉讼时效的起算有直接的关系，但并没有这些期间、期限、除斥期间与诉讼时效相关的明确规定，因此律师在承办有关建设工程纠纷案件时，经常会遇到有关质量、工期、造价争议的诉讼时效如何把握，以及诉讼时效与除斥期间互相区别的具体问题。

一、相关法律法规的规定是什么？

工程验收合格后的2年内起诉有效。根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第6条规定“未约定履行期限的合同，依照《民法典合同编》第六十一条、第六十二条的规定，可以确定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算。”工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。

1、施工合同中一般都有支付工程款的时间约定；

2、如果没有书面的施工合同，那么就是在工程竣工验收后，可以主张要求支付工程款；

3、追偿工程款适用两年的诉讼时效。

在当代社会工程方面的一些问题是大家比较常见的，因为工程质量所导致工程款无法进行发放，进而所导致的追偿工程款的一些情况是可以适用于我们国家一般的诉讼时效的规定，也就是两年，如果合同当中约定支付工程款的时间的话，就按照约定的来进行。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诉讼相关文章

合同诉讼
买卖合同时效诉讼期间一般规定

买卖合同诉讼时效是三年。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。一、如何提出交通事故诉讼时效交通事故诉讼时效是三年。法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护;有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保

2023-04-10

473人看过
仲裁机构
施工合同签订之后的备案时间是怎么规定的？

施工合同备案时限是不存在的，现在已经取消了建筑施工合同的备案。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十六条，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿;没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。一、建筑施工合同的订立程序是什么?承包人与发包人订立建筑工程施工合同应符合下列程序：(1)接受中标通知书;(2)组成包括项目经理的谈判小组;(3)草拟合同专用条件;(4)谈判;(5)参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示范文本与发包人订立建筑工程施工合同;(6)合

2023-05-07

289人看过
工时
国家规定在居民区工地施工时间是什么时候

在对于在居民区施工，国家相关法律规定，除特殊需要必须连续作业外，夜间是不允许施工的。夜间指的是22:00时至次日6:00时。一、小区隔壁半夜施工影响睡觉怎么办一、工地噪音属环保局管，生活噪音归公安管。向当地的环保部门投诉，环保部门会测夜间噪音的分贝，如果噪音超出法律规定的范围，环保部门会对其进行行政处罚！12369即“12369”环保举报热线，是中国环境保护部环保举报电话。公民、法人或者其他组织通过拨打环保举报热线电话，向各级环境保护主管部门举报环境污染或者生态破坏事项，请求环境保护主管部门依法处理。二、所谓的晚上22点至次日6点钟，只是法律意义上的“夜间”的定义。“夜间”的噪声排放标准只是比“日间”标准更高而已。无论夜间还是日间的噪声排放标准，其与认定“噪声扰民”存在相关但是并不一定必要的关联。即只要产生了与环境不相适应的噪声排放，而且也产生了居民被干扰的后果，即可认定为“噪声扰民”。1

2023-03-02

467人看过
书面合同
合肥施工合同备案要求的时间是什么

合肥施工合同备案要求的时间，是根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十七条规定：订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。一、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》有关规定第六条工程施工招标由招标人依法组织实施。招标人不得以不合理条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，不得对潜在投标人提出与招标工程实际要求不符的过高的资质等级要求和其他要求。第七条工程施工招标应当具备下列条件：(一)按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续；(二)工程资金或者资金来源已经落实；(三)有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料；(四)法律、法规、规章规定的其他条件。第八条

2023-02-22

191人看过

工时
环保夜间施工时间规定

环保夜间施工时间规定一、夜间施工许可证有效期是多长1、许可证的有效期最长不超过48小时，并不是长期有效。2、而且，两次办理“夜间施工许可证”的时间间隔不应少于24小时。3、根据建筑法的规定，施工许可证的有效期限是指建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。二、许可证申请程序审批程序（一）申请申请人将建筑工程夜间施工许可申请表及相关材料报各区县行政审批大厅或环保部门。申报提交的材料：1．《建筑工程夜间施工许可申请表》2．建筑工地施工单位组织结构代码证和工商营业执照复印件3．建筑施工许可证或建设施工合同复印件4．重点工程概况及相关批文其中，续办项目承建单位可不再报送组织机构代码证、工商营业执照复印件、建筑施工许可证或建设施工合同复印件。（二）受理接件部门负责对申报材料进行初审，审查符合审批条件后签收，移交经办部门，并办理移交手续；对初审不符合审批条件的由接件部门直接通知申请单位，书面告知

2023-03-08

446人看过
书面合同
施工合同备案时间是从什么时开始办理

一般是7天之内进行办理的。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》第四十七条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。一、申请办理合同备案需要提供的材料有哪些？1、《建设工程施工合同备案表》(收取原件4份，此表要到政务中心窗口领)。2、全部《建设工程施工合同》；3、提供施工合同原件正、副本各不少于2份，留存副本1份，建议签订施工合同使用统一格式的示范文本)，招标文件和招标控制价及电子数据，(收取包括招标文件制式文本和招标控制价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式电子数据1份)。4、中标人的商务标和中标价及电子数据(收取包括商务标和中标价加盖申请单位公章的复印件各1份和电

2023-02-22

429人看过
工程承包
施工合同未在规定时间备案有效力吗

施工合同未在规定时间备案的也是有效力的，只要双方达成一致意见，该合同就是具备法律效力的，办理施工合同备案有时间限制如果是依法必须进行施工招标的工程，则需要在招标文件发出的同时就办理备案手续。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第十一条招标人自行办理施工招标事宜的，应当在发布招标公告或者发出投标邀请书的5日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案，并报送下列材料：（1）按照国家有关规定办理审批手续的各项批准文件；（2）本办法第十一条所列条件的证明材料，包括专业技术人员的名单、职称证书或者执业资格证书及其工作经历的证明材料；（3）法律、法规、规章规定的其他材料。招标人不具备自行办理施工招标事宜条件的，建设行政主管部门应当自收到备案材料之日起5日内责令招标人停止自行办理施工招标事宜。一、施工合同备案需要提交哪些材料？（一）施工总承包合同或专业承包合同1、《建设工

2023-04-05

448人看过
诉讼时效
工程合同诉讼时效的诉讼时效司法解释是如何规定的？

建设工程合同诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。借条的诉讼时效是多久1、要看借条写内容，如果没有写明还款时间，诉讼时效是从出借人要求还款之日起算三年。2、借条上写明还款时间的，则从还款期限届满之日起算三年。3、借条上没有写明还款日期，债权人可以随时要求债务人还款，债务人也可以随时向债权人还款。4、借条属于债务纠纷，只要债权人有证据表明在诉讼时效期间内主张过权利，诉讼时效便重新计算，但是诉讼时效最长不超过20年。在当代的社会，人们的法律意识还是比较强烈的，比如说如果将钱财借给他人，都会要求对方打借条，如果是两个人共同借款，两个人都应当在借条上面签字，此时对方不予还款可以起诉这两个人。《中华人民共和国民法典》

2023-07-11

451人看过

继续履行
法律关于诉讼期间解除合同的规定是什么

除存在过失性辞退情形外，诉讼期间用人单位不得解除劳动合同；用人单位违法解除劳动合同的，应当按经济补偿标准的两倍支付赔偿金。一、用人单位在试用期内解除劳动合同怎么办在试用期中，除劳动者有过失性辞退情形或者非过失性辞退情形的，用人单位不得解除劳动合同。用人单位违法解除劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。二、试用期和合同可以解除吗?除非试用期劳动者具有过失性辞退或者非过失性辞退的情形，用人单位不可以随时解除合同。用人单位违法解除劳动合同，应当按经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。经济补偿按该劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月的工资。三、单位违法解除劳动合同的情形有哪些？单位违法解除劳动合同情况：法律明确规定不得解除劳动合同但用人单位强行解除；用人单位在法律规定的条件未满足时解除劳动合同；用人单位解

2023-06-21

69人看过
工程承包
工程承包合同生效什么时间规定

工程承包合同生效的时间是合同依法成立的时候，当事人如果另有约定，按照双方约定的时间生效。根据2021年实施的《民法典》第五百零二条第一、二款规定，依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。劳动合同生效时间规定劳动合同的生效时间一般是合同成立的时候。法律的具体规定是劳动合同自用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效，但值得注意的是，劳动合同的生效，并不代表劳动关系建立，劳动关系建立是自用工之日起才算。《民法典》第五百零二条第一、二款依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同

2023-07-25

183人看过
工资
劳动合同法规定什么时间发工资

一、劳动合同法规定什么时间发工资根据《劳动合同法》第五十条规定，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。用人单位在签订合同时会将每月发工资的时间说明清楚，并写在劳动合同上，每个公司的发放工资时间不一定一样，这个具体要看公司的安排。二、劳动合同法规定工资可以晚多少《劳动法》规定，用人单位不得拖欠劳动者工资。如果企业确实困难，经报当地劳动部门批准，可以延迟发放30天。我国《劳动法》第四十六条规定，有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：（一）劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的；（二）用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；（三）用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的；（四）用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的；（五）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不

2023-04-25

276人看过
工时
建设工程施工时间规定

在对于在居民区施工，国家是有严格规定的，除特殊需要必须连续作业外，夜间是不允许施工的。至于具体到夜间是几点，我国地域广大，各省和各省规定不同，一般来讲，22：00时至次日6：00时，这段时间内是严格禁止的。一、工程施工资质有哪些1、工程施工资质主要分为三种，其中包括了劳务分包资质、总承包资质和专业承包资质。2、劳务分包资质包括了抹灰、油漆、木工、钢筋、混凝土、楼板、焊接等等13种作业资质。3、总承包资质包括了房屋建筑、公路、水利水电、市政公用、通信工程、机电安装等等12种承包企业。4、专业承包资质包括了土石方、防腐保温、地基与基础、建筑装修装饰、电梯安装等等60种工程。二、工程资质办理流程是怎样的1、经项目开发前期调查形成项目建议书或项目可行性研究报告报同级人民政府审批。2、在同级人民政府审批审批的同时，向城市规划管理部门上报上述文件，规划部门形成项目建设选址初步。3、政府审批文件报规划部

2023-03-02

301人看过

工时
施工时间超过合同约定的工期

在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。此外，因为不可抗力的因素，即客观无法施工的情况，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒的是，在合同履行过程中，需要保留必要的各方协调、通知，催促等书面文件，比如当发包方提供的材料迟迟未入场时，或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时，施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录，并交由发包方确认，以作为日后出现延期时可以免责的证据。一、地基基础工程施工合同工期

2023-02-22

153人看过
工时
合同的施工时间怎么写

民法典规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间等，所以施工合同要写施工的期限，但并不是强制性要求。1、实际开工日期的认定（1）承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；（2）承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；（3）若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。2、竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：（1）双方确认的日期为竣工日期；（2）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送）；（3）承包人提交竣

2023-03-03

354人看过