台风造成损失可以索赔吗？-法师兄

台风造成损失可以索赔吗？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-31 17:01:48 175 人看过

台风造成损失的在有投保的情况下可以索赔。法律规定，台风造成对人员的伤害的，当事人投了人身险的可以赔付。人身险的赔付范围包括：身故或残疾、医疗费用补偿、住院津贴、重大疾病。增值服务还包括绿色通道、线上就诊、二次诊疗、住院安排、费用垫付、术后护理、海外医疗等合理费用。

侵害财产造成损失怎样计算？

财产损失赔偿费＝受损坏的财产的市场价格；因侵权行为导致财产损失的，要按照财产损失发生时的市场价格计算。也就是以财产损失发生的那个时间，这个财产在市场上的价格为计算标准，完全毁损、灭失的，要按照该物在市场上所对应的标准全价计算，如果该物已经使用多年的，其全价应当是市场相应的折旧价格。由于财产损害造成间接损失的情况比较复杂，是否赔偿、如何赔偿，无论是在理论界还是在司法实务中都存在争议。

《民法典》第一百八十条

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

工资
工程变更造成损失,可以索赔哪些费用

因发包人原因导致工程变更的要赔偿根据民法典规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。通常具体而言，承包人都可以就工程变更，要求赔偿以下费用：1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。但需要注意的是，承包人能要求的赔偿费用，是需要根据其实际损失来确定的，不限于上述陈述的集中。总之，只要承包人由于发包人

2023-06-15

234人看过
车辆损失险
车损险台风暴雨可以理赔吗

暴雨、洪水等自然灾害造成的车辆损失属于商业车险中车损险的保险责任，因此，车辆被淹后产生的施救费用、清洗费用、电器损失、内饰件损失等都属于车损险的保险责任，保险公司应进行赔付。一、车辆的车损险怎么计算车辆的车损险计算方法：车辆损失险保费=（基础保费+车辆购置价×费率）×优惠系数。基础保费和费率是由中国保监会批准的，车辆购置价是根据实际车型确定的，优惠系数是各家保险公司根据车辆上年度的理赔情况及保险公司车险承保政策自己制定的。二、车停在小区里被洪水冲走保险公司赔吗车停在小区里被洪水冲走保险公司是否赔偿根据具体情况而定。对于投保了车损险，或者附加险中的涉水险，都是可以享受全额赔付的。如果没有投保车损险，无论是车子被冲走还是被淹，都算是意外事故，保险公司一般是拒绝赔付的。并且对于车内的存放物品和附属物品，不属于赔付的范围。而对于二次打火造成的发动机进水，属于车主的不当操作，保险公司也是不予理赔的。

2023-03-21

147人看过
附带民事诉讼
打架造成损失的索赔方法

有人打架受伤,可以通过向法院提起诉讼来寻求赔偿。受害方有权保留相关证据,并在法院起诉对方承担侵权责任。还可以报警。经鉴定构成轻伤以上的应当追究刑事责任,涉嫌故意伤害罪,被害人可以提起附带民事诉讼,主张民事赔偿。有人打架受伤,可以通过向法院提起诉讼来寻求赔偿。若受到伤害,受害方有权保留相关证据,并在法院起诉对方承担侵权责任。还可以报警。经鉴定构成轻伤以上的应当追究刑事责任，涉嫌故意伤害罪，被害人可以提起附带民事诉讼，主张民事赔偿。遭受伤害如何报警？遭受伤害时,及时报警是保护自己合法权益的重要手段。根据我国《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,报警应当及时、准确地陈述案件事实和证据,否则可能会承担法律责任。在报警时,应当向公安机关报案。如果受到的伤害较轻,可以拨打110报警电话向公安机关报案,并详细陈述受伤情况。如果受到的伤害较重,或者情况紧急,可以直

2023-09-02

307人看过
不可抗力
工程中遇到台风可不可以索赔

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。一、承包人要求发包人承担维修费用怎么办发包人可以直接请求承包人承担修复费用，也可以向法院请求承包人承担修复费用。法律明确规定，修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用。但是，发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。二、建筑工程承包后出现事故谁负责建筑工程承包出去后是承揽关系，承包方雇佣人员出问题，由

2023-02-23

101人看过

继续履行
违约未造成损失可以主张损失吗

一、违约未造成损失可以主张损失吗违约未造成损失可以主张损失，但可以主张违约责任，法律明确规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、合同违约赔偿标准是怎样的合同违约的赔偿标准，有约定的按照约定，没有约定的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。《民法典》第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。三、合同违约赔偿损失的方法有哪些1.金钱赔偿。合同违约赔偿损失的方法之一就是金钱赔偿。

2023-06-04

61人看过
法律综合知识
台风造成的货物损失，承运人是否承担赔偿责任

近期，随着台风过境，产生了不少关于台风造成损失的纠纷，对于承运人来说可能因为货损而面临收货人的索赔。货物在运输过程遭遇台风导致水湿受损，承运人主张系不可抗力导致，认为可以免责，该主张是否成立？一、案情简介：＊＊公司与大连某粮油公司签订一份《购销玉米合同书》购买散装玉米若干吨。＊＊公司所属“华春99”承运此货物，在大连港大连湾码头装货上船，运往港揭阳；＊＊公司对“华春99”轮运载的玉米向保险公司进行投保。“华春99”轮途经浙江中部海面时受风浪影响，该船左右舷舱口舷墙上浪，一舱、二舱舱口围塞篷布的木－塞掉落，篷布被打破；最后，“华春99”轮靠泊揭阳渔湖港，由揭阳市＊＊外轮理货有限公司与船方共同进行理货。发现一舱、二舱部分玉米有不同程度的水湿，一舱上面包装也有部分水湿。＊＊天信保险公估有限公司对“华春99”轮在运输玉米过程发生的事故给被保险人＊＊公司所造成的损失情况及是否属保险责任进行保险公估并

2024-04-14

433人看过
债权人
打赢原告可以索赔损失吗

在民事诉讼中，诉讼费由法院根据案件实际情况去分配，一般是诉讼败诉谁承担。至于律师费，有约定可以从约定，若无约定谁请律师谁付费。其中，知识产权类案件败诉方承担所有费用。诉讼费用由败诉方负担：1、诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。2、部分胜诉、部分败诉的，法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。3、共同诉讼当事人败诉的，法院根据其对诉讼标的的利害关系，决定当事人各自负担的诉讼费用数额。败诉方承担所有费用的情形：1、合同纠纷案件中，债权人行使撤销权的情形。2、著作权民事纠纷案件。法律依据：《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》：“第二十六条著作权法第四十八条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的诉讼请求和具体案情，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范

2023-06-14

259人看过
法律综合知识
暴雨造成车辆受损哪些可以索赔

一般情况下，暴雨对车辆造成的损失主要有四种：一是由于暴雨淹及车身而进水，导致车辆的坐垫、电路、部件等的损失;二是在水中不自觉地漂游或其他原因发生擦撞碰伤的损失;三是拖车等施救费用的损失;四是由于发动机进水，事后车主又启动，因雨水未干导致发动机被烧的损失。在以上几类损失中，前三项的损失一般都在“车损险”的条款理赔范围中，各家公司也没有太大的差别，基本上都会给予赔偿。但对于发动机进水造成损失，每家公司的规定不尽相同，是否理赔、理赔多少都有差异。所以，车主在购买保险时一定要看清险种条款，不要因为疏忽而造成经济损失。通常情况下，汽车进水保险理赔的范围包括拖车费等施救费用，以及车内电器维修、更换机油、三滤、工时费等车辆因暴雨事故造成的损失。如果没有购买涉水险，只有车辆静止被淹，在没有强行发动的情况下造成的损失，保险公司才负责赔偿。而遇到道路积水，在可预见发生故障的情况下，依然涉水行驶造成的车辆损失保

2022-10-28

225人看过

法律综合知识
工人给公司造成损失被开除工人向公司索赔可以吗

一、工人给公司造成损失被开除工人向公司索赔可以吗在员工因行为严重失职或徇私舞弊导致所在企业遭受重大经济损失而遭解雇时，企业无需承担相应的赔偿责任。依据我国《劳动合同法》第39条与第43条之规定，对于这类情况，企业需依法妥善办理相关的解聘手续。在实践中，当员工因其严重过失和滥用职权行为对用人单位或委托机构造成重大影响或损失时，用人单位有权依法采取单方面解除劳动合同的措施。在此之前，用人单位必须先向本单位工会发出通知，阐述其采取该行动的原因及理由。工会有权利向用人单位提出改正其违法行为、行政违法的要求。用人单位应认真考虑并回复工会的建议，同时出具书面文件告知工会最终的处理结果。倘若用人单位未能遵循上述法规条款，即在提请单方解除劳动合同时未按规定提前通知工会组织，那么，员工即可据此以用人单位存在违法解除劳动合同之行为为由，索求用人单位作出相应的赔偿金，法定管辖机构将会给予支持。《中华人民共和国劳

2024-07-03

263人看过
仲裁机构
由设计造成工程损失怎么索赔

由于设计原因造成工程损失的，设计方需要按照其责任比例进行赔偿，赔偿金额可以以实际损失或违约条款进行计算。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、设计造成工程损失的违约金过高怎么办根据民法典规定，设计造成工程损失的违约金过高时，可以向法院或仲裁机构申请适当减少。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的

2023-06-20

177人看过
退房
退房后可以索要损失赔偿吗

违约退房可以要求赔偿损失。如果因一方违约给另一方造成损失的，能要求赔偿损失。赔偿损失是承担违约责任或者承担损失赔偿责任的一种方式，在当事人违约时或者给对方造成损失时，对方能要求当事人承担赔偿损失的责任。一、民法典违约，合同的转让费可以起诉吗需要根据双方的约定来进行确定，不过一方违约就需要承担违约责任。根据相关法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。二、合同违约条款有哪些？合同中违约条款需要注意：1、违约责任承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措

2023-03-28

230人看过
法律综合知识
因医院救护车造成患者受损可以索赔吗

倘若救护车辆本属于该医院所有，而患者因救援时间紧迫无法得到及时救治，确实是因为救护车辆行动迟缓引起的故障，那么在这种情况下，患者可向管辖法院提起诉讼，向医院索求相应的赔偿。然而，若救援困难并非主要由救护车驾驶员主观故意或严重失职所致，而是客观的交通状况导致的不可抗力，则在此种情形下，医院无须对患者的损失负有负责之责。《民法典》第一千二百一十八条患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。

2024-08-08

345人看过

交强险
车子遭受台风破坏，是否可以索赔？

1、根据家庭自用汽车损失保险条款规定，保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶员在使用被保险机动车过程中，因暴雨、洪水等自然灾害造成的被保险机动车的损失，保险公司将依照保险合同约定负责赔偿。2、如果汽车是停在小区或者地下车库中被水淹造成的损失，只要车辆投保了车辆损失险，保险公司都会按照自然灾害进行赔付。车子没买强制险撞伤行人要全赔吗车主未按照法律的规定交纳交强险，由机动车所有人或者管理人在相当于强制保险责任限额范围内按照损失先行赔偿，在机动车交通事故强制责任险的责任限额内实行无过错赔付责任，超出保险责任限额的部分实行过错责任原则，即被告应当按照交强险的保险责任限额予以赔偿，超出部分再按责任比例赔偿。《中华人民共和国保险法》第九十五条保险公司的业务范围：（一）人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；（二）财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险等保险业

2023-07-13

126人看过
商家伤害损害赔偿
因商家造成的损失可以赔偿么

商家侵害消费者权益时，赔偿方式分为人身损害和财产损失两种。对于人身损害，商家应赔偿治疗费、误工减少的收入等费用；对于财产损失，应按市场价格计算。消费者可根据规定采取相应的赔偿措施。商家给消费者造成损失的赔偿方式有两种：侵害他人造成人身损害和侵害他人财产。对于侵害他人造成人身损害的情况，商家应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。对于侵害他人财产的情况，商家应按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算财产损失。因此，消费者在遇到商家侵害自身权益时，可以根据以上规定采取相应的赔偿措施。商家责任与损失赔偿：维权途径与法律保护商家责任与损失赔偿是一个复杂的问题，涉及到消费者权益保护和法律规定。当商家造成损失时，消费者有权要求赔偿。维权途径包括与商家协商、投诉到相关监管机构或消费者协会，甚至通过法律途径解决。根据《消费者权益保

2024-01-05

386人看过