解除反担保申请书
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-13 07:40:12 219 人看过

鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在项目中签订工程施工合同(包括补充合同,下同);发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务,承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保,并向你方作出如下保证:

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准,包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同,《履约保函》无效,本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括,发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式:若因承包人违约,在发包人要求你方承担保证责任时,由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后,由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时,我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每日的违约金按照欠款金额的5‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限,我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:

(1)个人身份证复印件;

(2)个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;

(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;

(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的,由你方所在地人民法院管辖

保证人:

日期:年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月05日 12:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多反担保相关文章
  • 反担保什么时候解除
    一般在反担保合同期限到期的时候反担保解除了。反担保又可称为求偿担保,偿还约定书获或保证书。是指债务人或第三人向担保人做出保证或设定物的担保,在担保人因清偿债务人的债务而遭受损失时,向担保人作出清偿。它反映了两者之间的权益关系。在保险业务中,保险人为保险标的出具的付款担保中,通常都包括被保险人应承担的部分,也就是被保险人应向保险人出具其自负责的担保证明,即被保险人向保险人提供反担保。又称偿还约定书或反保证书。反担保是指为债务人担保的第三人,为了保证其追偿权的实现,要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满,债务人未履行债务时,由第三人承担担保责任后,第三人即成为债务人的债权人,第三人对其代债务人清偿的债务,有向债务人追偿的权利。当第三人行使追偿权时,有可能因债务人无力偿还而使追偿权落空,为了保证追偿权的实现,第三人在为债务人作担保时,可以要求债务人为其提供担保,这种债务人反过来又为担保人提供的担
    2023-06-15
    239人看过
  • 申请保全如何反担保
    反担保方式可以是债务人提供的抵押或者质押,也可以是其他人提供的保证、抵押或者质押。反担保主要在国际贸易、工程承包和资金借贷等业务中采用较多。反担保的条件反担保的成立应具备以下几个条件:1、第三人已经向债权人提供了担保。2、债务人或债务人之外的第三人想第三人提供担保。3、只有在第三人为债务人提供保证担保、抵押担保和质押担保时,第三人才能要求债务人向其提供反担保。反担保的使用反担保方式可以单独使用,也可结合使用。当一种反担保方式不足以防范和分散贷款风险时,应当选择两种或两种以上的反担保方式。一笔业务设定两种或两种以上反担保方式时,各反担保方式可以分别担保全部债权,也可以划分各自担保的债权范围。抵押人、出质人可以是借款人、也可以是第三人;同一反担保方式的担保人可以是一人,也可以是数人。一笔担保债权有两个以上保证人的,担保机构一般不主动划分各自保证人的保证份额;如果保证人要求划分保证份额,双方可以
    2023-06-15
    178人看过
  • 怎么申请解除财产保全担保物
    诉讼保全的效力一般应维持到生效的法律文书执行时止。在诉讼过程中,需要解除保全措施的,人民法院应当及时作出裁定解除保全措施。审判实践中,遇有下列情形之一的,应当依法及时解除财产保全。1、申请人自愿申请解除保全措施或申请人在诉讼过程中申请撤诉并经人民法院裁定准许的,则采取保全措施的目的和意义已不复存在,人民法院亦及时解除诉前保全。2、被申请人提供了相应数额的可供执行的财产担保,应当解除财产保全。对被申请人提供的担保,人民法院应当严格审查,被申请人提供的担保可以是现金担保、实物担保,也可以是资信可靠的保证人出具的保证书。无论何种担保,要以人民法院易于控制和便于执行为标准。担保金额要与保全财产的价值或申请人请求的价值相当。3、有其他应当解除保全措施情况发生的,如当事人已自觉履行了调解书或判决书所确定的给付义务,或作出财产保全裁定的人民法院或上级法院发现采取保全措施明显错误的等,均应依法及时解除财产
    2024-05-14
    125人看过
  • 反担保保证书和反担保合同
    反担保保证书是反担保人向保证人提供反担保时出具的文件,主要内容包括反担保人提供保证的形式(一般保证还是连带责任保证),反担保金额,反担保履行的条件和方式,反担保的责任范围,违约责任及有效期限等。反担保保证书是关于反担保人提供保证反担保的要约,保证人一旦接受,即为承诺,保证反担保合同依法成立。反担保合同,是反担保人和保证人共同签订的约定反担保事项的合同,主要内容包括反担保的方式,反担保的金额,反担保履行的条件和方式,反担保的责任范围,违约责任及有效期限等。反担保合同不同于反担保保证书,它是合同双方直接的意思表示,一旦签订,即依法成立和发生法律效力。一、反担保的抵押期限以什么期限为准反担保的抵押期限以反担保合同约定的期限为准。根据相关规定,债权人与保证人可以约定保证期间,但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的,视为没有约定;没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务
    2023-03-13
    76人看过
  • 财产保全中的反担保如何解除,能否解除
    财产保全中的反担保的解除,是指在反担保合同或条款有效期内未发生约定的反担保责任,于合同期满后反担保义务解除。此时反担保合同失效,已办理抵押或质押登记的,应到登记机关办理注销登记手续。财产保全制度和诉讼禁令制度适用的条件和范围是不同的。财产保全制度适用于普通民事诉讼程序中,保全申请可以在诉讼前和诉讼中提出,保全的范围可以是被告的全部有关财产。财产保全一般采取查封、扣押的方式进行,数额限于原告起诉的金额。禁令制度目前在我国还仅适用于侵犯专利权和商标权的案件中,是我国加入世贸组织后为了满足TRIPS协议的要求而制定的。诉讼禁令也可以在诉前或诉中提出,但其主要请求是被告或有关方停止侵权行为、禁止相关侵权物品的流通。在实践中,法院对禁令的使用比较严格,一般来说申请人也需要提供更充足的担保。相关法律依据可参考:《民事诉讼法》第九十二条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决不能执行或者难
    2024-04-09
    94人看过
  • 反担保合同提前解除担保责任怎样
    反担保合同提前解除担保的,其责任是如果给对方造成损失的,要予以赔偿。而对于已经履行的部分,要恢复原状或者采取其他补救措施;未履行的部分,就无需履行。一、合同解除后债权债务如何处理?合同解除后债权债务如何处理,这个问题比较复杂。一般说来,合同解除后,尚未履行的,应终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并要求赔偿损失。1、所谓根据履行情况,是指合同解除之后合同的履行状态,当事人双方的具体情况。2、所谓根据合同性质,是指什么类型的合同,是买卖合同,还是租赁合同或者服务合同。合同性质不同,其处理方式不同。3、所谓恢复原状,指恢复到订约前的状态。恢复原状时,原物存在的,应当返还原物,原物不存在的,如果原物是种类物,可以用同一种类物返还。4、其他补救措施,包括请求修理、更换、重作、减价、支付违约金、赔偿损失的措施。二、房租纠纷解除合同怎么办对方拖欠房租
    2023-03-31
    163人看过
  • 反担保解除的内容有哪些?
    反担保又可称为求偿担保,偿还约定书获或保证书。是指债务人或第三人向担保人做出保证或设定物的担保,在担保人因清偿债务人的债务而遭受损失时,向担保人作出清偿。它反映了两者之间的权益关系。在保险业务中,保险人为保险标的出具的付款担保中,通常都包括被保险人应承担的部分,也就是被保险人应向保险人出具其自负责的担保证明,即被保险人向保险人提供反担保。又称偿还约定书或反保证书。反担保是指为债务人担保的第三人,为了保证其追偿权的实现,要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满,债务人未履行债务时,由第三人承担担保责任后,第三人即成为债务人的债权人,第三人对其代债务人清偿的债务,有向债务人追偿的权利。当第三人行使追偿权时,有可能因债务人无力偿还而使追偿权落空,为了保证追偿权的实现,第三人在为债务人作担保时,可以要求债务人为其提供担保,这种债务人反过来又为担保人提供的担保叫反担保。
    2022-11-25
    218人看过
  • 妙用反担保解除合同风险
    一、企业案件实例从1999年开始,广州市某地产集团就与澳门某公司洽谈合作经营某商贸大厦的经营项目,双方就所关心的合作前景,投资比例,进行了为期长达三个月的谈判,最后谈定,双方合股成立一个合作企业,注册资金为3亿人民币,双方投资比例为;广州市某地产集团为35%,澳门某公司为65%。双方对该项目予以了充分的重视,双方就经营项目,合作期限,资金来源,股金投资的比例及折价,分期分批的时间,利润分成,风险承担,机构的运行等具体问题做了详见的规定,并签订了达21页纸的正式项目合作合同。合同签订后,广州市某地产集团与澳门某公司第一期及时注入,新机构已经运行,但是没有多久,10月,澳门某公司以发展该项目为由,向美国花旗银行贷款1100万美元,在银行办理贷款手续时,澳门某公司及银行要求广州市某地产集团具结担保书,因为广州市某地产集团与澳门某公司合作的合同有担保条款约定:“乙方(澳门某公司)如果为投资需要向银
    2023-04-30
    465人看过
  • 反担保可以在几天内解除
    反担保可以在几天内解除,反担保可以在合同期满后解除。关于释放的时限没有具体规定。解除反担保的条件是:第一,第三人向债权人提供担保后,才有权要求债务人提供反担保;第二,债务人或者债务人以外的其他人向第三人提供担保;第三,只有第三人为债务人提供担保、抵押或者质押担保时,才能要求债务人提供反担保。第四,必须符合法定形式,即反担保应当采用书面形式,依法需要登记或者转移占有的,应当办理登记或者转移占有手续。反担保适用的原则、方法、标的物和担保品种类适用于反担保。反担保的方式主要有担保、抵押和质押。反担保是担保人转移担保风险的一种手段,其本质与担保没有区别。设立反担保的条件:1。第三人已向债权人提供担保。2。债务人或者债务人以外的第三人要求第三人提供担保。只有第三人为债务人提供担保、抵押担保、质押担保时,第三人才能要求债务人提供反担保。4。必须符合法定形式(反担保应采用书面形式)。反担保的范围与保证人
    2023-05-31
    493人看过
  • 解除反担保的条件是什么
    反担保方式有哪些反担保的方式即只剩下了保证、抵押和质押三种:(一)保证反担保,又称信用反担保,是保证担保方式在反担保中的适用,即债务人之外的保证人与本担保人约定,当本担保人取得对债务人的追偿权而债务人不向其履行债务时,由保证人按照约定向本担保人履行债务或者承担责任的反担保方式。保证反担保是实践中较常采用的一种反担保方式。比如甲要向银行贷款,找到乙为其作保证;乙告诉甲可以为其保证,但为了降低风险,要求甲再找一个保证人丁,在乙承担保证责任后,可以向甲和丁求偿。这就是典型的保证反担保。(二)抵押反担保,是指债务人或其他人不移转对其特定财产的占有而将该财产作为本担保人追偿权的担保。债务人不履行被追偿的债务时,本担保人有权依法以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。比如甲要向银行贷款,找到乙为其作保证;乙告诉甲可以为其保证,但为了降低风险,要求甲将他所有的厂房为其作担保,在乙承担保证责任后
    2023-06-15
    88人看过
  • 保险合同解除申请书在哪里拿
    一、保险合同解除申请书在哪里拿保险公司都有制式表格,去公司柜台办理,带好投保人的身份证,银行卡(如果你不是投保人的话,还要投保人的相关证件以及委托书)。保险合同解除是指保险合同有效期间,当事人依法律规定或合同约定提前终止合同效力的一种法律行为。保险合同解除与保险合同变更的区别是,前者的目的是终止权利义务关系,后者的目的在于修改权利义务关系,保险合同在修改后将继续履行。二、保险合同解除的形式1.法定解除法定解除是法律赋予合同当事人的一种单方解除权。《保险法》第14条强调:除本法另有规定或者保险合同另有约定外,保险合同成立后,投保人可以解除保险合同。法律之所以给投保人这样的权利,就因为投保人订立保险合同的目的是保险事故或保险事件发生后,可以从保险人那里获得保险保障。但当主客观情况发生变化,投保人感到保险合同的履行已无必要,则可解除保险合同。但是,法律对此也有必要的限制:(1)货物运输保险合同和
    2023-04-12
    333人看过
  • 保险合同解除申请书模板如何?
    保险合同的解除是一种法律行为,其形式有以下两种:一、法定解除法定解除是法律赋予合同当事人的一种单方解除权。但当主客观情况发生变化,投保人感到保险合同的履行已无必要,则可解除保险合同。但是,法律对此也有必要的限制:(1)货物运输保险合同和运输工具航程保险合同,保险责任开始后,合同不得解除;(2)当事人通过保险合同约定,对投保人的合同解除权做出限制的,投保人不得解除保险合同。二、协议解除协议解除又称约定解除,是指当事人双方经协商同意解除保险合同的一种法律行为。保险合同的协议解除要采取书面的形式。保险合同的协议解除要注意两个问题:(1)不得损害国家和社会公共利益;(2)货物运输保险和运输工具航程保险的保险合同不得解除保险合同。保险合同解除申请书在哪里拿保险公司都有制式表格,去公司柜台办理,带好投保人的身份证,银行卡(如果你不是投保人的话,还要投保人的相关证件以及委托书)。保险合同解除是指保险合同
    2023-07-11
    177人看过
  • 申请保全如何反担保以及反担保的从属性体现
    一、申请保全如何反担保申请保全要反担保的方式可以是债务人提供的抵押或者质押,也可以是其他人提供的保证、抵押或者质押。反担保方式可以是债务人提供的抵押或者质押,也可以是其他人提供的保证、抵押或者质押。反担保主要在国际贸易、工程承包和资金借贷等业务中采用较多。二、反担保的从属性体现反担保的从属性具体体现在以下几个方面:1.本担保合同无效,反担保合同当然无效。当然,当事人也可以在反担保合同中约定,反担保合同不因担保合同的无效而无效。2.一般情况下,主合同无效会导致担保合同无效进而使反担保合同也无效。但是,当担保合同的效力因当事人的特别约定而独立于主合同时,或担保合同中约定有见索即付或者见单即付条款时,担保合同的效力不受主合同的影响。3.因担保合同无效导致反担保合同无效时,反担保人不能免除赔偿责任。反担保合同无效并不意味着反担保人可以不承担任何赔偿责任。反担保人应根据担保合同无效的情况和过错对因无
    2023-06-28
    381人看过
  • 监外执行解除申请书
    一、监外执行解除申请书申请人姓名:XXX申请事由:监外执行,刑期执行届满申请书;事实和理由;申请人于XXX年X月X日因触犯刑法XX条规定,经XX人民法院以(XXXX)X法刑字第XX号刑事判决书依法判处有期徒刑X年,监外执行。刑期从XXXX年XX月XX日起,至XXXX年XX月XX日止。申请人依法已经服刑完毕,在服刑期间,遵纪守法,没有任何违法行为。申请人依法在监外执行刑期届满之日,依法申请解除判决书判决的监外执行刑期的刑事判决书发生的“约束效力”。请求受理部门依法审查批复。申请人;XXXX年X月X日二、监外执行的程序被判处无期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯,由于患有严重疾病需要保外就医,或者妇女怀孕或者正在哺乳自己的婴儿,不适宜在监狱或其他劳动改造场所执行刑罚,可暂由罪犯原居住地的公安派出所执行,并由罪犯原属的基层组织或者所在单位协助监督的一种特殊刑罚执行方法。根据最高人民法院、最高人民检察院
    2023-04-29
    389人看过
换一批
#抵押担保
北京
律师推荐
    展开
    #反担保
    词条

    反担保,又称求偿担保,是指债务人或第三人为确保担保人承担担保责任后实现对主债务人的求偿权而设定的担保。债权人在借贷、买卖等民事活动中,为保障实现其债权,需要担保的,可以依照本法和其他法律的规定设立担保物权。第三人为债务人向债权人提供担保的,... 更多>

    #反担保
    相关咨询
    • 法院解除查封的反担保申请书的格式是哪些
      北京在线咨询 2022-07-29
      申请人:*** 被申请人:*** 请求事项: 请求贵院依法查封被申请人的位于**省**市**单元*号的房屋。 事实与理由: 申请人诉被申请人***纠纷一案贵院已经受理,为防止被申请人转移财产,实现申请人之合法权益,根据《中华人共和国民事诉讼法》第92条等法律规定,申请人特向贵院申请诉讼财产保全,请求依法审核,准如所请。 此致 ****人民法院 申请人: 年月日
    • 诉讼保全反担保申请会解除财产保全措施吗
      广东在线咨询 2022-06-28
      1.《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》 第八条停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施,不因被申请人提出反担保而解除。 第十七条专利权人或者利害关系人向人民法院提起专利侵权诉讼时,同时提出先行停止侵犯专利权行为请求的,人民法院可以先行作出裁定。 2.《民事诉讼法》 第一百条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决不能执行或者难以执行的案件,可以根据对方当事人
    • 担保财产解封申请书
      江苏在线咨询 2022-11-02
      广州市区人民法院:关于本律师代理诉广州市房地产有限公司购房合同纠纷一案,在诉讼期间,原告向贵院提出财产保全申请。原告担保人为其保全申请向贵院提供了位于广州市的物业作为担保。贵院据此冻结了被告的银行帐号和两套房屋。现原告和被告已于二审诉讼期间达成调解协议,本案诉讼已经终结。因此,原告特向贵院申请解除对原告的担保物和被被告银行帐号和房产的保全手续,并将原告的担保物返还给原告担保人。此致申请人:代理人:
    • 提供反担保申请书该如何写
      青海在线咨询 2022-08-04
      提供反担保申请书范文 担保人:xxxxxx,住所地:法定代表人:______ 被担保人:xxxxx,住所地:xxx,法定代表人:xxx,注册资金:伍佰叁拾万人民币,营业期限2000年7月24日至2020年7月24日。担保人就被担保人长安银行贷款事件,对被担保人申请提供担保。被担保人用途:修建xxx拍摄二期款;申请贷款期限(三年)
    • 请问企业反担保请示申请书怎么写
      广西在线咨询 2023-01-29
      企业名称:___________________________________ 申请日期:_____年_____月_____日 一、申请担保贷款情况 申请担保贷款金额(万元)申请担保期限自____年____月____日至____年____月____日担保贷款资金用途:还款资金来源:还款计划:反担保措施:(其中包括法人代表抵、质押的个人财产) 申请企业意见: 申请企业盖章:------------