不可抗力造成的工期延误可以索赔吗-法师兄

不可抗力造成的工期延误可以索赔吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-11 06:56:48 301 人看过

一、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗

不可抗力造成的工期延误可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

二、工程变更引起的索赔包括哪些情形

工程变更引起的索赔根据发生的原因不同，分六种情形：

1．外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。

2．不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。

3．工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。

4．价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。

5．工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。

6．其他：合同约定的其他索赔条款。

三、工程施工索赔的注意事项有哪些

工程施工索赔的注意事项有：

1．索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

2．承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。

3．施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

4．施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

不可抗力
什么是不可抗力，建设工程不可抗力损失如何索赔？

不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但有以下例外：(1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。(2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。律师补充：施工企业应当在不可抗力事件发生后及时通知发包人，如果还没有通知，复工后应当抓紧时间通知发包人发生了不可抗力事件，复工后应抓紧时间收集准备证据。合同对索赔期限和程序有约定的，按合同约定的期限提出索赔，当然因不可抗力事件的影响无法进行的除外。对于

2023-05-07

263人看过
法律综合知识
诉讼时效不可抗力可以延长吗？

一、诉讼时效不可抗力可以延长吗？诉讼时效不可抗力不可以延长，诉讼时效过期实际上是没有补救办法，根据法律规定，债权超诉讼时效，在起诉到法院后，若对方以债权超过诉讼时效抗辩，法院会依法驳回债权人的诉讼请求。诉讼时效制度的设立是为了督促债权人积极履行自己的权利。一旦意识到债权将要超过诉讼时效，也应该积极采取补救措施，使得诉讼时效中断，重新计算。1、权利人向义务人提出履行请求；2、义务人同意履行义务；3、权利人提起诉讼或者申请仲裁；4、与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形；诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算。二、民事诉讼时效的起算方法是什么？1、有约定履行期限的债权请求权，从期限届满之日的第二天开始起算。2、没有履行期限的债权请求权，从债权人主张权利时起算；债权人给对方必要的准备时间的，则从该期限届满之日的第二天开始起算。3、附条件的债权请求权，从条件成就时开始计

2024-01-15

395人看过
业主
工期延误索赔规定

如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数，则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后，这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中，合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济损失，而业主有权利像承包商索要造成的经济损失，这就是工期延误索赔，简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种?1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生活中都叫做一揽子索赔，就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。

2023-02-23

468人看过
不可抗力
工程延期开工是否可以索赔

工程延期开工是否可以索赔，要依据工程延期的原因而定，如果发包人原因造成的，承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任（一）按照合同约定的日期准时进入施工

2023-03-17

100人看过

业主
工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么

工期延误索赔的计算方法：1)总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：①合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；②承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；③费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2)分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3)因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。工期延误索赔的依据：1.双方往来的信件及各种会议，会谈纪要.2.招标文件、施工合同文本及附件、补充协

2023-06-23

122人看过
承诺
重新施工延误工期能索赔吗

A女士称：已开工3个多月的家庭装修，至今仍未完工，所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限，其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格，需要重做而拖延了时间。就此，A女士提出疑问：由于装修公司的质量问题而导致的工期延误，我能否按照合同来索取赔偿呢?A女士表示，当初装修公司签订的合同上明确规定：装修工期为40天，验收标准是手工好，各项要求均达到国家验收标准。工程开工3个多月，至今仍未完工，A女士发现装修好的门和柜等发生严重变形，地砖、电线有多处问题存在。按照验收标准，A女士要求装修公司重做。此时装修公司给A女士补了一份延误工期的保证书，保证书中规定木工、油漆工等在五天之内完成修改工作，拖延一天赔偿50元。但至A女士致电本报时，修改过的推拉门尚无法推动，装修工程未完全结束。连门都开不了的装修我怎能照单全收，那家装修公司改了一次又一次还是存在很多问题，低劣的手工延误了工期，浪费了我的时间，

2023-06-05

161人看过
不可抗力
因不可抗力造成侵权怎么赔偿

当事人因不可抗力造成侵权的，一般无需赔偿。根据法律规定，因不可抗力造成他人损害的，不承担责任。但是法律另有规定的，依照其规定。因此，在一般情况下，我们可以认为因不可抗力造成侵权的，不需要赔偿。一、流浪猫咬人喂养人要负责吗如果长年给流浪动物供食，让流浪动物活动并居留，就已经构成特殊的饲养关系，并转化成事实上的收养。所以对流浪动物的侵害行为，投食者则要承担相应责任。但如果只是偶然、临时的喂养就不需要承担责任。饲养的动物造成别人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任，但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。简单说就是一般动物主人要负责赔偿。除非是被咬的人故意激怒狗，这种情况动物主人可以不赔或者少赔。根据相关法律规定饲养的动物造成别人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任，但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。违反管

2023-06-26

264人看过
罚金
工程工期延误索赔办法

1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。3、发包人或者工程师签认的签证。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片。7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定。8、工程有关的图片片和录象，备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认。9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。10、其他，如官方发布的物价指数，汇率，规定等。《民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工

2023-07-03

211人看过

违约金
工期延误可能造成哪些费用损失

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资人低生产效率的损失食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。这些费用有单据的凭单据索偿，无单据应依法按公平合理的方式索偿，如委托物价局鉴定价格，委托专业建筑工程

2023-08-13

355人看过
工资
不可抗力造成停工后怎么算工资

不可抗力造成停工，在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付工资；超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，支付工资不得低于当地的最低工资标准；超过一个工资支付周期但劳动者没有提供正常劳动，应支付生活费。一、疫情期间歇业员工要怎么发放工资疫情期间歇业员工工资根据实际情况正常发放。企业因受疫情影响停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的，企业应当发放生活费，生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。二、计件工没活干没去算旷工吗计件工没活干没去算旷工。记件工资没有事做的时候，用人单位没有安排劳动者放假的，劳动者不去上班算旷工，劳动者不假不到，用人单位可以以劳动者严重违反用人单位规章制度与劳动者解除劳动关系，不需要支付经济补

2023-03-23

237人看过
不可抗力
不可抗力造成的环境侵权免责吗

不可抗力造成的环境侵权免责。法律上所谓的不可抗力，是指人们不可抗拒的客观情况，即在当时、当地的条件下，主观上无法预见，客观上无法避免和克服的情况。这里所说的无法预见是指依据现有的技术水平，一般人对某种情况的发生不可预见，而无法避免和克服是指行为人已经尽到最大的努力和采取一切可以采取的措施，仍不能避免某种情况的发生并克服其造成的损害后果。不可抗力通常有两种：1.自然灾害，如地震、火山爆发、台风等自然因素作用造成的灾害。2.某些社会现象，如战争、暴乱、特殊的军事行动等。由于不可抗力并不受行为人的意志所支配，对于损害的发生行为人并无责任，因此各国普遍将其作为环境侵权民事责任的免责条件之一。一、疫情算不算不可抗力疫情算不可抗力。法律规定的不可抗力包括：重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水；重大的社会非正常事件。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自

2023-03-10

139人看过
不可抗力
因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任

因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担：1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用；3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4、停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行言的相应责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不

2023-06-18

216人看过

不可抗力
建筑工程中的不可抗力索赔机制分析

因不可抗力不能履行合同的，除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。建筑工程索赔时限是多久？索赔时效的规定如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定：索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；《三峡土建安装工程施工承包合同通用条款》规定：索赔应在索赔事件发生并造成损失后28天内，向合同监理单位提交索赔的书面意向通知，任何未在约定的期限内，提交索赔的书面通知，均可视为受害方放弃索赔的主张；国际咨询工程师联合会编写的土术工程施工合同条件1987年第四版也规定：承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内，将它的索赔意向通知工程师同时规定：如果承包商未能遵守规定，它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。《中华人民共和国

2023-07-03

193人看过
不可抗力
台风造成损失可以索赔吗？

台风造成损失的在有投保的情况下可以索赔。法律规定，台风造成对人员的伤害的，当事人投了人身险的可以赔付。人身险的赔付范围包括：身故或残疾、医疗费用补偿、住院津贴、重大疾病。增值服务还包括绿色通道、线上就诊、二次诊疗、住院安排、费用垫付、术后护理、海外医疗等合理费用。侵害财产造成损失怎样计算？财产损失赔偿费＝受损坏的财产的市场价格；因侵权行为导致财产损失的，要按照财产损失发生时的市场价格计算。也就是以财产损失发生的那个时间，这个财产在市场上的价格为计算标准，完全毁损、灭失的，要按照该物在市场上所对应的标准全价计算，如果该物已经使用多年的，其全价应当是市场相应的折旧价格。由于财产损害造成间接损失的情况比较复杂，是否赔偿、如何赔偿，无论是在理论界还是在司法实务中都存在争议。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且

2023-07-31

175人看过