工程建筑材料购销合同应该是怎么样的
来源:互联网 时间: 2023-04-18 19:20:54 410 人看过

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

第一条、标的物、标的额

第二条、交货地点:甲方项目工地。第三条、交货时间:甲方指定。

第四条、交货方式及费用负担:乙方在合同签订后开始供货,并将货物运送到甲方指定的地点后由负责签收确认。运输费及卸货费由乙方承担。(签收人:联系电话:

)。

第五条、质量标准及异议期限:

1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行,确保所供材料的质量。

2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出,如属质量问题由乙方负责。

第六条、验收方法:建筑材料采购合同乙方须按甲方的要求送货,货到现场后,在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的,则可以随时抽检,如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的,则必须向甲方赔偿即以少一赔十计算,如砂、石、石粉等散体运输货物,抽检方数误差≤4%,亦可视为正常交货。

第七条、损耗责任:乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。

第八条、付款方式:

1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对帐清单,共同核对无误并签字确认后付款。

2、甲方货款采用银行承兑汇票形式支付。

3、除双方协商价格为不含税款外,乙方领取汇票时应提供法定正规发票(附销货清单)以及乙方收款委托证明,否则甲方有权不予支付或由甲方按8%税率代为扣税后向乙方支付税后货款。

4、甲方结款方式为:月结。甲方每月只支付乙方上月货款总额的80%,剩余20%待本工程完工并竣工验收后付清。

第九条、违约责任:

1、乙方在接到甲方订单后必须在三天内必须到货,除不可抗力外,每延误二天,甲方可按合同总额5

‰作为履约赔偿金,并在货款中扣除,如延期五天,甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。

2、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收,乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。

3、因不可抗力导致乙方无法如期交货,乙方应立即通知甲方,在影响因素消除后继续履行交货责任。

第十条、约定事项:

1、甲方应提前10天以电话或传真

方式将用料计划(材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等)通知乙方备料。如有变动,甲方必须以传真的方式通知乙方。

2、乙方在同意并确定供货后,如不能及时供货,则所有损失由乙方负责,甲方有权终止合同。

3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时,必须服从工地收货人员的指挥,将材料卸放在指定的位臵,如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的,则由乙方承担全部责任。

4、乙方工作人员进入甲方项目工地后必须洁身自爱。如发现乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一致的;乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的;一经甲方工作人员发现或举报,甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额,情节严重者,甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。

第十一条、其他事宜:

1、本合同经双方协商一致后可以变更或解除;未尽事宜双方可协商制订出补充协议,补充协议与本合同具有具等法律效力;如因不可抗力或生产事故不能按期交货的,乙方必须出具有关证明及时通知甲方,双方可根据实际情况协商变更或解除合同。

2、执行本合同发生争议时,由当事人协商解决,若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、乙方在收款时必须提供公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。

4、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自甲、乙双方代表签字及盖章生效,双方结清货款后自动失效。

5、未尽义务双方可共同协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

联系电话:联系电话:

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月30日 04:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 怎样撰写高质量的建筑材料加工合同?
    建筑材料加工合同应写明定作方与承揽方信息条款、建筑材料名称、加工地点、加工准备条款、加工组织设计和工期、加工质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。通用版建筑材料供货合同范本<p>甲方(需方)________________</p><p>地址:___________________</p><p>邮码:___________________</p><p>电话:___________________</p><p>法定代表人:______________</p><p>职务:___________________</p><p>乙方(供方)________________</p><p>地址:___________________</p><p>邮码:___________________</p><p>电话:___________________
    2023-08-12
    312人看过
  • 被否定的建筑工程合同后续应该怎么办
    建筑工程承包合同被否定后不得履行。合同被确认无效之后,合同的内容对双方当事人就失去了法律拘束力了,合同还没有履行的,不得履行。如果当事人一方请求继续履行无效的施工合同,应该进行驳回。当事人不得请求另一方承担违约责任。合同无效或者是被撤销之后,因此合同所取得的财产,应该进行返还;不能返还或者是没有必要返还的,应该折价进行补偿。一份建筑工程承包合同的违约后需要承担什么责任1、赔偿损失。发包人、承包人应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人承担赔偿责任的情况相同,如果没有约定赔偿损失,则承包人承担一般法定赔偿责任,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过承包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。2、支付违约金。施工合同的当事人双方也应当在合同的专用条款中约定承包人违约时违约金的数额或者计算方法。3、采取补救措施。对于施
    2023-07-01
    469人看过
  • 订立建筑材料购销合同过程中的法律风险防范(一)
    一、买卖合同概述㈠什么是买卖合同买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同(注:买卖合同中的标的物,是指国家允许自由流通的属于出卖人所有的物品。《民法典》第五百九十七条:出卖的标的物,应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。法律、行政法规禁止或者限制流通转让的标的物,依照其规定。即标的物要具有合法性)。在日常生活中,买卖行为天天发生,例如:去超市买日用品、到市场买菜、公司与公司之间的采购行为(建筑工程公司向材料供应商购买建筑材料)等等。只要标的物是国家或法律法规允许自由流通、不受限制,并且出卖人有权出卖的(例如:卖的不能是军火、毒品、限制药品等、卖的也不能是偷来的东西、抢来的东西、他人的东西。)那么,买卖双方的买卖行为就是受国家法律保护的民事行为,买卖双方形成的法律关系就是买卖民法典律关系。㈡买卖合同的形式及基本内容1.书面形式和口头形式2.书面买卖合同应具备的基本条款
    2023-03-17
    179人看过
  • 建筑材料采购合同违约金是多少
    合同解除后,如果合同有约定的,按合同约定处理违约金。如果没有约定时,一方违约造成合同解除的,违约方支付违约金。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。一、违约金调整中的举证责任分配有什么根据相关法律规定,当事人因违约金的过高或者过低而请求法院予以调整的,法院应以造成的损失为基础进行调整。而要确定损失的大小,便首先面临一个举证责任分配问题,即哪方对损失的大小承担举证责任。一种观点认为,实际遭受损失的大小只有遭受损失一方才知道,另一方不可能举
    2023-02-20
    64人看过
  • 怎么解决建筑工程中材料采购纠纷的问题
    法律咨询:建筑工程中材料采购纠纷如何处理?按照合同须由甲方询价后确认的材料,是否可由甲方通过多种方式向市场询价,再确定三家供货方,再交由乙方购买?价格计算按现场价及适当利润部分。具体怎么操作?由什么政策依据?非常感谢!律师回答:这个要看甲方与乙方签订的合同是如何约定的,如果甲方要求指定材料的具体品质参数与要求可供选择的供货商不得少于三家,那么乙方照做就可以了。如果材料由乙方采购,那么乙方采购的材料只要能满足工程的实际需要即可。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。第十六条建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循公开、公正、平等竞争的原则,择优选择承包单位。建筑工程的招标投标,本法没有规定的,适用有关招标投
    2023-06-13
    210人看过
  • 民用建材购销合同中应该注意的问题
    民用建材购销合同应注意的问题购销合同是买卖合同的变化形式,它同买卖合同的要求基本上是一致的。主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见,由供方将一产品交付给需方,需方接受产品并按规定支付价款的协议。一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量等具体内容注意事项1、名称要正确填写,不要写习惯名或自命名。2、凡使用品牌、商标的产品,应特别注明品牌、商标和生产厂家。3、规格型号,参考相应的物资目录、设备目录。4、产品数量和计量方法,按国家或主管部门规定的计量方法执行;没有规定的,按双方商定的计量方法执行。5、价格、金额,除国家规定必须执行国家定价的以外,由当事人协商议定。执行国家定价的,在合同规定的交付期限内国家价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价格执行;价格下降时,按新价格执行。逾期提贷或者逾期付款的,遇价格上涨时,按
    2023-06-01
    72人看过
  • 建筑工程材料种类
    1、木材木材是能够次级生长的植物,如乔木和灌木,所形成的木质化组织。这些植物在初生生长结束后,根茎中的维管形成层开始活动,向外发展出韧皮,向内发展出木材。2、水泥水泥是粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。3、石材作为一种高档建筑装饰材料广泛应用于室内外装饰设计、幕墙装饰和公共设施建设。目前市场上常见的石材主要分为天然石和人造石、大理石。4、复合材料玻璃是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。5、玻璃玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二
    2023-03-22
    97人看过
  • 建筑工程机械的管理应该怎么样进行
    1、在工程施工中注重加强相关人员的安全教育工作和职业技能培训工作,以提高技术人员的自身素质、技术水平、管理能力,从而在机械设备使用、维护、保养过程中做到合理使用和科学管理。2、做好新设备引进与旧设备维护相结合的工作体制建筑施工中新设备的引进和旧设备的维护与报废处理始终是密切联系的。在任何一项工程施工中,新老设备的更替使用是在所难免的。因此,施工企业要及时组织专业人员了解市场信息和备使用与市场需求相结合。当机械设备的使用达到一定年限时,机械故障会增加,工作效能会下降,需要进行相关技术改进和检修。所以施工单位在使用机械设备的过程中,应有专人负责记录设备使用情况和相关技术参数,做到定期检查与维修。在更换零部件、结构件时要按照机械设计说明书,使用说明书的要求,进行更换维修,避免因设备故障或维护不力而影响施工组织、技术安排,甚至造成工程安全事故。同时设备所有单位应对机械设备的档案资料、原始资料(机械
    2023-02-21
    184人看过
  •  建筑工程钢材供应合同的主要规定
    合同订立双方为甲乙双方,甲方为供货方,乙方为采购方。合同规定了产品的名称、品种、型号、规格、等级、技术标准或技术性能指标,以及产品数量和计量单位、包装标准及包装物的供应与回收的规定。交货方式、运输方式、到货地点、接(提)货单位、交(提)货期限、验收方法、产品价格、结算方式、开户银行、账户名称、账号、结算单位,以及违约责任等事项。以下内容应包括:1.合同订立双方当事人的基本信息,包括各方的姓名、公司名称、地址、联系方式等。2.产品的名称、品种、型号、规格、等级、技术标准或技术性能指标。3.产品数量和计量单位、包装标准及包装物的供应与回收的规定。4.交货单位、交货方式、运输方式、到货地点(包括专用线、码头等)、接(提)货单位、交(提)货期限、验收方法。5.产品价格、结算方式、开户银行、账户名称、账号、结算单位;违约责任等。合同规定根据合同规定,该合同为买卖合同,买方为甲公司,卖方为乙公司。合同
    2023-11-03
    464人看过
  • 工程上常见的建筑材料
    建筑工程安全
    建筑材料可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。结构材料包括木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等;装饰材料包括各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等;专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。一、建筑工程评标程序1、评标准备:(1)招标人向评标委员会成员发放招标文件和评标有关表格;(2)评标委员会成员研究招标文件,了解和熟悉以下内容:工程概况;招标范围和性质;招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款;招标文件规定的评标方法和标准以及在评标过程中应考虑的相关因素;招标人向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。2、初步评审。要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正(如果有);如发现投标人的投标报价明显偏低,有可能低于其企业成本价的,要
    2023-02-23
    120人看过
  • 购房合同应该看什么材料
    购房合同主要看什么材料主要从以下8点来看:一、用谁的名字购买购房人在填写购房合同前最好事先想清楚用谁的名字购买。因为一旦合同备案,房屋交付前,购房人想换名字,需购房人和房地产商一起到国土房管局办理更名手续,除了要花更名费,还需要房地产商的同意。房屋交付后,购房人要想换名字,只能等到拿到房产证后办理过户,费用就更大了。二、认定合同主体有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者,这些都有可能产生问题。购房者在签约前最好查明代表发展商签字的人是否是法人代表,如果不是,则是否持有“授权委托书”。否则,这个人的签字是无效的,同时要注意合同上的公章,这样可以避免发展商推卸责任。三、不要轻易在开发商提供的补充协议上签字签补充协议在购房交易中很有必要。但是要提醒购房者的是,开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议让购房者签他拟好的补充协议,建议购房者要看清楚补充
    2023-02-18
    115人看过
  • 建筑工程材料供应与管理分析
    1、施工现场材料管理存在的问题1、1施工企业材料管理人员素质不高,管理水平低下,不按照规章制度办事,甚至不熟悉操作流程,这种现象在当前施工企业内部是明显存在的。1、2材料管理部门提供的信息不能满足新市场环境下管理对信息的需求,难以适应市场外部环境变化。一是由于管理体制等方面的原因,目前材料管理部门在工程投标活动中没能为工程单价分析提供有效信息,导致在中标后工程施工过程中材料价格与投标时调查的材料价格相差较大,给工程项目经营带来不利影响;二是在工程项目中标后、施工前没做好工程项目的材料成本预测,没有制定应对建筑材料价格上涨风险的措施;三是材料成本核算、分析工作薄弱,使材料管理工作过程中产生的信息滞后,造成流动资产流失,不利于经营决策、资金安排。1、3材料采购中未作材料预算或虽有预算但过于草率。未签订购货合同或者签订的合同过于随意,甚至暗箱操作。材料验收把关不严。对周转材料及低值易耗品等一次性
    2023-06-04
    467人看过
  • 建筑施工企业材料采购具体程序
    建筑施工企业材料采购程序:1、根据实际情况制定采购计划;2、工程部经理签字后提交总经理审批;3、与供应商洽谈合同的细节以及具体金额;4、双方签订合同。5、供应商履行合同义务,提供施工材料;6、工程部验证所提供的材料是否符合合同要求;7、打款。一、办理施工许可证需哪些资料办理施工许可证需要资料如下:1、房屋建筑工程,申请人需提交如下申请材料:(1)按规定填写、盖章的《建筑工程施工许可申请表》一式三份;(2)建设工程规划许可证正本、附件的复印件;(3)用地批准手续(国有土地使用证或有关批准文件)复印件;(4)施工图设计文件审查通知书原件;(5)招投标管理部门出具的施工合同备案表;(6)招投标管理部门出具的监理合同备案表(依法应当委托监理的工程提交);(7)建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书(B本、C本)和《地上、地下管线及建(构)筑物资料移交单(表AQ-A-2)》原件(施工安全监
    2023-06-22
    57人看过
  • 五金建材购销合同书怎么写?范本是怎样的?
    五金建材购销合同书范本购买方:(下称需方)销售方:(下称供方)需方因承接建房所需五金建材,同意由供方供给,经协商,达成以下协议,供双方共同遵守。1、供应数量:五金建材,合同价款约400万元,价格详见进货清单。2、供应地点、时间:根据工程需要,需方提前20天将使用的五金建材数量、型号、规格等计划报送给供方,供方负责在规定的时间将五金建材运送到需方工地,费用由供方承担。3、价格:每批次五金建材价格按当时市场价加上垫付资金银行贷款利息。4、五金建材数量、质量:五金建材数量由双方工作人员现场查验为准,质量需达到国家有关标准。5、付款方式:每批次五金建材供应货款按75%付款,余款在半年内结清。供方应按需方要求供货,每延误一天按1800元损失给付需方。6、本协议一式二份,当事双方各执一份,自需、供双方法人代表签字之日起生效。需方法人代表:供方法人代表:五金建材进货清单商品名称单位数量单价金额单开只10
    2023-06-01
    201人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 建筑砂石/砂石材料购销合同
      河北在线咨询 2023-01-15
      1.针对建筑施工材料购销合同这个情况要注意以下事项:应明确具体的交货时间。如果分批交货,要注明各个批次的交货时间。 2.交货日期的确定可以按照下列方式: (1)供货方负责送货的,以采购方收货戳记的日期为准; (2)采购方提货的,以供货方按合同规定通知的提货日期为准; (3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品,一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准,不是以向承运单位提出申请的日期为准。
    • 订立建筑材料购销合同过程中的法律风险防范
      新疆在线咨询 2022-10-20
      一、买卖合同概述㈠什么是买卖合同买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同(注:买卖合同中的标的物,是指国家允许自由流通的属于出卖人所有的物品。《合同法》第132条:出卖的标的物,应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。法律、行政法规禁止或者限制流通转让的标的物,依照其规定。即标的物要具有合法性)。㈡买卖合同的形式及基本内容1.书面形式和口头形式2.书面买卖合同应具备的基本条款
    • 建筑施工合同的工程量应该怎样确认
      吉林省在线咨询 2023-07-07
      1、当事人对建筑施工合同的工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。 2、承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
    • 建筑工程材料采购合同内容包括什么方面呢
      陕西在线咨询 2022-08-03
      由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
    • 建筑材料购销合同纠纷起诉状怎么写能立案
      福建在线咨询 2023-09-05
      通常来说起诉状内容应包含有,原被告的基本信息,包括姓名、性别、出生时间、民族、身份证号码、住址、以及电话号码。 有明确的诉讼请求。 起诉必须符合下列条件: (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (二)有明确的被告。