如何计算工程停工造成的损失费用
来源:互联网 时间: 2023-07-01 06:13:37 405 人看过

一、如何计算工程停工造成的损失费用

工程停工损失的计算:

1.发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算;

2.对于承包方已按合同约定订货的材料、设备,承包商应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。

二、工程停工赔偿的诉讼时效是多久

3年。

诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,债务人获得诉讼时效抗辩权。

在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。诉讼时效届满后,义务人虽可拒绝履行其义务,权利人请求权的行使权发生障碍,权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的,人民法院应当受理。受理后,如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止,中断,延长事由的,判决驳回其诉讼请求。如果另一方当事人未提出诉讼时效抗辩,则视为其自动放弃该权利,法院不得依照职权主动适用诉讼时效,应当受理支持其诉讼请求。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、工程停工纠纷法院多久判

1.简易程序审理的3个月内结案。

2.普通程序审理的6个月内结案。

案情特别复杂的,可向本院院长申请延长6个月,在不能审结的,再向上级法院申请延长6个月,期内必须审结。

《民事诉讼法》第一百五十二条

人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月。还需要延长的,报请上级人民法院批准。

《中华人民共和国民事诉讼法》(2021修正):第四编 涉外民事诉讼程序的特别规定 第二十三章 一般原则 第二十五章 送达、期间 第二百七十七条 人民法院审理涉外民事案件的期间,不受本法第一百五十二条、第一百八十三条规定的限制。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 04:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 交通事故造成损失如何计算误工费用及赔偿责任
    误工费按照受害者的实际收入以及实际误工时间计算。关于误工时间:属于非持续性误工的,误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定;持续性误工的,误工的时间从受到伤害耽搁工作之日计算至定残之日的前一天。关于受害者收入:应当按照其实际减少的收入计算:受害人没有固定收入,能证明其最近三年的平均收入状况的,按其最近三年的平均收入水平计算:受害人没有固定收入,不能证明其最近三年的平均收入状况的,按相同、相近行业的上一年职工平均工资计算。交通事故误工费赔偿标准怎么算1、受害人有固定收入的:误工费赔偿金额=受害人工资(元/天)X误工时间(天)2、受害人无固定收入的,根据其能否举证证明其最近三年的平均收入状况,区分处理。(1)能证明的:误工费赔偿金额=受害人最近三年平均收入(元/天)X误工时间(天)(2)不能证明的,误工费参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年职工的平均工资计算:误工费赔偿金额=受诉
    2023-07-20
    270人看过
  • 工程停工损失的计算原则是什么?
    工程停工损失计算如下:1、折旧费;2、大修理费;3、经常修理费,4、机上四项人工费用之和乘以实际停机班数。停工损失是停工超过规定期限造成的各种费用。包括停工期间支付的生产工人工资、提取的职工福利基金、消耗的燃料和动力费、车间经费和企业管理费。临时停工主要是由于地质条件的变化、临时停水、停电、项目中的人为障碍等原因造成的。违法赔偿损失如何计算接受方损害赔偿的计算对于接受方的损害赔偿额而言,“避免的支出”的计算往往较为简单,是未支付的合价款。接受方的“价值损失”和“避免的费用”的计算则较为复杂。买卖合同中,如果买方买进机器是为了生产经营,则其价值损失为买方丧失的生产经营的收入,但应减去生产的成本;如果买方买进货物是为了将货物转卖,则价值损失为买方本可以从转卖中获得的利润,但要扣除转卖的成本。接受方通常可以采取措施避免一部分价值损失,这种措施就是替代购买。如果制造商违约,则买方可以在市场上找到另
    2023-07-18
    371人看过
  • 如何进行工程停工经济损失的核算
    一、如何进行工程停工经济损失的核算1.停工索赔,应该参照建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。3.停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。二、停工损失的定义即指因为停工而造成的损失。根据前述对“损失”的理解,企业停工并非都会带来损失,如季节性停工、计划内的大修理停工、技术改造及革新停工、固定资产的改建和扩建停工,属于正常停工,是企业生产经营中可预见的活动,是为了以后生产经营活动的正常开展,其停工期间发生的各种支出与未来提供相应的营业收入有关,因而不能界定为停工损失。而因为停电、停水、待料、机械故障、不可抗力造成机器大修等停工,属于
    2023-09-20
    226人看过
  • 承包人停工的损失费怎么计算
    停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用。包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间经费和企业管理费等。临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(一)折旧费,(二)大修理费,(三)经常修理费,(四)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、包工
    2023-03-12
    376人看过
  • 建筑工程停工造成的损失由谁承担
    一、建筑工程停工造成的损失由谁承担建筑工程停工损失的承担问题,主要取决于造成停工的具体原因,具体如下:1.发包人原因导致工程停工的,其带来的损失和工人工资由发包人承担。2.承包人原因导致工程停工的,其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。3.因不可抗力导致工程停工的,损失由双方合理分担。《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程停工造成的损失需要哪些证据建筑工程停工损失需要的证据如下:1.合同文件和工程计划:这些文件可以提供关于项目计划、预算和合同条款的信息,以及可能发生的停工情况的安排。2.
    2024-01-03
    286人看过
  • 停工损失如何计算?建设工程施工合同纠纷的解决方案
    建筑工程合同纠纷停工损失的计算。停工损失可以向法院主张,法院能否支持要看主张方的证据情况。停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用。包括停工期内支付的生产工人工资,和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间经费和企业管理费等。临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。建设工程施工合同纠纷起诉流程(一)当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。(二)根据谁主张谁举证原则,原告向法院起诉应提交下列材料:1、原告主体资格的材料。如居
    2023-07-02
    184人看过
  • 工程中大型设备闲置如何索赔,工程停工损失怎样计算
    一、工程中大型设备闲置如何索赔1、工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的,闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担,承包人可以与发包人协商赔偿,协商不成可向法院起诉。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、工程停工损失怎样计算1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程
    2023-06-15
    158人看过
  • 误工费如何计算交通事故的损失?
    交通事故中的误工费的计算:误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。交通事故中的折旧费的计算:交通事故折旧赔偿要求比较严格,对方必须有鉴定部门对车辆的鉴定证明,折旧费用的赔偿需考虑多重因素,包括受损车辆的原价值、受损车辆的使用年限、受损车辆事故后的实际性能等。农民交通事故的误工费怎么计算(一)农民交通事故的误工费这么计算:1、农民有固定收入的情况下,根据固定收入及误工时间计算;2、农民没有固定收入的情况下,根据该农民近三年的平均收入进行计算。需要提供相关证据;3、对于不能证明近三年收入的,可以参照当地农民的平均工资
    2023-07-08
    74人看过
  • 暴雨造成的工程损失应如何赔偿
    暴雨造成的工程损失,不存在索赔。因为大风大雨致使工程受到损失的,属于不可抗力,双方不承担民事责任,不存在赔偿问题。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。发生自然灾害造成工程损失怎么赔偿根据法律的相关规定,如果工程是受自然因素影响造成破坏的,属于不可抗力因素,一般不承担民事责任。所以工程建设单位不能要求赔偿。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。
    2023-08-02
    161人看过
  • 由于建设单位原因造成工地停工误工费如何计算?
    由于建设单位原因造成的停工、窝工和机械停置费应如何计算?由于建设单位原因造成的停工、窝工和机械停置费可按施工合同或停工协议中的有关约定计算,施工合同或停工协议中无约定时可按以下规定计算:(1)停工、窝工费用:1)停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格;工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员,不包括管理人员)人数计算。2)停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算,停工超过3个月时,超过部分由承发包双方另行协商。(2)机械停置费:1)机械停置台班单价按《施工机械台班》中相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格;机械停置台班数量按以下公式计算:机械停置台班=额定年工作台班*机械停置期(天)/365式中的额定年工作台班是指《施工机械台班》中规定的机械年工作台班。2)长期停工的工程,固定机械(指《施工机械台班》)中单独计算安拆费用的机种)的机械停置期一般按不多于3
    2023-04-17
    64人看过
  • 停工损失在工程结算中的计算方式是什么?
    1、因天气管控造成停工,其工期应合理顺延。建设单位要求赶工的,应计算赶工措施费,具体费用由发承包双方协商解决。2、停工损失计入暂列金额。建设单位在编制最高投标限价时,应参考往年气象资料,充分考虑项目所在地重污染天气情况,将建筑工地停工损失计入暂列金额,列入税前工程造价,并在施工合同中予以明确约定。3、停工损失:施工人员工资按工程项目所在地当期最低工资标准的一点三倍计取。现场看护人员工资不得低于工程项目所在地当期最低工资标准的一点三倍计取。现场管理人员工资按工程项目所在地当期最低工资标准的两倍计取。机械人工单价以工程项目所在地当期最低工资标准的一点三倍计取。脚手架、模板、钢支撑等周转材料增加费,租赁的=材料租赁日单价管控停工天数1/2。临时设施增加费=(管控停工天数/合同工期)安全文明施工措施费(定额基价)3/101/2。4、根据有关规定,不予停工的分项工程不计取本费用。停工损失以及会计该如
    2023-07-07
    304人看过
  • 如何计算工作损失价值?
    根据国家在1986年颁布的《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》的规定,工作损失价值可以用下面公式计算:Vw=Dlo[M/(SoD)]其中Vw--工作损失价值(万元);Dl--一起事故的总损失工作日数,死亡一名职工按6000个工作日计算,受伤职工视伤害情况,按《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)的附录B确定(日);M--企业上年税利(税金加利润)(万元);S--企业上年平均职工人数(人);D--企业上年法定工作日数(日)。
    2023-06-04
    447人看过
  • 工地伤害造成员工误工费用如何计算和补偿
    (一)若属工伤,先找有资质的用工方到当地社保机构申请工伤认定,若单位不予办理工伤申请,劳动者可在工伤事故发生后一年内可自行向社保机构申请认定工伤,再做因工伤残鉴定,然后索赔。工伤赔偿其中包括停工留薪期工资,停工留薪期间原工资待遇不变。(二)若无法认定工伤,可以要求人身损害赔偿,其中误工费按照实际减少的收入计发。工人受伤误工费怎么算工伤误工费赔偿标准:由单位按受伤前的月工资标准支付,一般不超过12个月,伤情严重或情况特殊,经劳动鉴定委员会确认后,最长期间不超过24个月。误工费计算公式(一)有固定收入的:误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注:对有固定收入的,应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起,则是执行的问题。(二)无固定收入的:1、受害人能证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)注:收入状况的证明包括纳税
    2023-07-07
    417人看过
  • 误工费如何计算,以应对车祸损失?
    根据道路交通事故处理规定,交通事故责任者应当按照所负交通事故责任承担相应的损害赔偿责任。此外应在医疗机构申请伤害鉴定,此外医院出具的治疗证明都是对方应赔偿的依据。损害赔偿的范围包括:医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、交通费、住宿费和财产直接损失。车祸误工费赔偿标准是什么1.有固定收入的,按实际减少的收入计算。没有固定收入或者无收入的,按照最近三年的平均收入计算;受害人无法证明最近三年平均收入状况的,参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。误工时间可以按照医疗机构的证明或者法医鉴定确定或根据受害人的实际损害程度和恢复状况等确定。2.受害人是承包经营户或者个体工商户的,其车祸误工费赔偿的标准,参照受害人一定期限内的平均收入。3.有固定收入的受害者,按照当事人因为误工减少的固定收入计算,收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的,误工费赔偿按照3倍计算;无
    2023-07-07
    174人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 计算工程项目停工停工损失
      江苏在线咨询 2022-05-15
      人工原因停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械原因停工的计算,其机械停置费按折旧费,大修理费,经常修理费,机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数。
    • 工程诈骗造成的损失如何索赔
      云南在线咨询 2023-05-26
      1、承包方可以对合理的工程费用索赔 承包方为了确保工程质量,即使没与发包方商量,也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更,例如:增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项,除非双方另有约定,这部分的内容属于发包方应承担的费用,承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。 2、因承包方的原因所导致的损失,发包人可以索赔 (1)承包方如果不是基于工程的需要而自作主张变更工程内
    • 停产停业损失如何计算,停产停业损失怎么计算
      河南在线咨询 2021-11-17
      《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条规定,作出房屋征收决定的市、县人民政府对被征收人的补偿包括:(三)因征收房屋造成停产停业损失的补偿。因此,停产停业损失是房屋因征收活动不能继续从事生产经营而造成的损失。与此同时,该规定第二十三条规定:对因征收房屋而造成停产停业损失的补偿,根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定。具体办法由省、自治区、直辖市制定。在实践中,停产停业损失的补偿方式分为以下
    • 因打架造成失业损失费用是如何算的?
      天津在线咨询 2022-10-30
      具体要看具体事实和证据,看具体损失情况。如果需要帮助,可以电话联系我。
    • 拖欠工程款造成的停工损失到底谁负责?
      海南在线咨询 2023-07-25
      拖欠工程款停工损失由建设方负责。 建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。