企业采购合同怎么书写的?
来源:互联网 时间: 2023-04-14 10:31:19 264 人看过

一、企业采购合同怎么书写的?

购货单位:_________,以下简称甲方;

供货单位:_________,以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

第二条产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品型号:_______数量:______金额:______。

2.产品型号:_______数量:______金额:______。

第三条产品的价格与货款的结算

1.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。

第四条验收方法________。

第五条对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条乙方的违约责任

1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

4.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第七条甲方的违约责任

1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。

4.甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

第八条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条其它_______。

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份!

购货单位(甲方):____(公章)供货单位(乙方):___(公章)

法定代表人:_______(公章)法定代表人:______(盖章)

地址:__________地址:_________

开户银行:________开户银行:_______

帐号:__________帐号:_________

电话:__________电话:_________

____年__月__日

二、无效合同的法律特征有什么?

1、具有违法性

所谓违法性,是指违反了法律和行政法规的强制性规定和社会公共利益。

2、具有不履行性

不履行性是指当事人在订立无效合同后,不得依据合同实际履行,也不承担不履行合同的违约责任。

3、无效合同自始无效

无效合同违反了法律的规定,国家不予承认和保护。一旦确认无效,将具有溯及力,使合同从订立之日起就不具有法律约束力,以后也不能转化为有效合同。

无效合同具有违法性,违法的法律和行政法规的强制规定。无效合同具有不履行性,被认定为无效的合同,合同当事人可以不按合同履行义务,不需要承担违约责任。无效合同自始无效,国家不予承认和保护。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月03日 21:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 政府采购撤诉书怎么写
    行政诉讼原告
    政府采购撤诉书的具体格式可以参照如下内容:政府采购撤诉书申请人:______被申请人:______(原告名称或者单位名称)诉______(被告名称或者单位名称)______一案,于____年____月____日诉到你院(或向你院提出上诉),现请求撤回起诉(或上诉),其理由如下:______。请予批准。原在起诉时所附送的证据材料______共____件,请予发还。此致______人民法院申请人:(签名或盖章)___年___月___日最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释第一百四十三条规定:行政诉讼原告在宣判前申请撤诉的,是否准许由人民法院裁定。人民法院裁定准许行政诉讼原告撤诉,但其对已经提起的一并审理相关民事争议不撤诉的,人民法院应当继续审理。
    2023-04-28
    104人看过
  • 采购机票合同书
    订票单位(甲方):_________联系电话:_________承运单位(乙方):_________联系电话:_________为了方便旅客购买航空运输客票,提高工作效率,简化购票手续,经甲乙双方协商,同意签订订购机票合同。内容如下:1.甲乙双方必须严格遵守国家有关的政策、法律、法令,遵守民航的各项运输规章及本合同书的各项条款,为保证旅客和飞行安全,维护航空运输市场的正常秩序,提高经济效益,改善运输服务质量,热情、周到、文明、礼貌地为旅客服务而共同努力。2.为保证运输安全、有利于甲、乙双方的合作,甲方应指定1至3名政治思想好、廉洁奉公、遵纪守法的工作人员担任取票人办理取票证。取票证应妥善保管,遗失不补。甲方取票人一经确定,一年内不得变更。特殊情况例外。3.订票规定:为保证运输安全,甲方应对乘机人在政治上承担法律责任。对乘机介绍信、本人身份证不符合民航乘机规定者,应拒绝为之订票。严禁为本单位
    2023-04-23
    238人看过
  • 企业并购合同的编写指南
    企业的并购合同应包括首部、主文和附件三部分。(一)首部合同当事人的基本情况:甲方名称(姓名):住所:法定代表人姓名:职务:国籍:乙方名称(姓名):住所:法定代表人姓名:职务:国籍:(二)主文1.先决条件条款(1)行政审批产业进入审批;反垄断审批;国有资产管理部门的同意转让的审批;其他行政审批。(2)并购双方股东会对并购的同意(3)买方融资过程中需要的各种审批(4)税务许可(5)第三方许可债权人许可;合作人许可;供应商许可;特许权许可。2.陈述和保证条款(1)目标企业的主体合法性成立文件;营业执照;年检手续。(2)转让的股权或资产的合法性和真实性保证对转让的股权或资产合法拥有的权利范围及限制的陈述的真实性保证。(3)对企业资产与负债情况的陈述的真实性保证(4)对与目标企业有关的合同关系的陈述的真实性保证(5)对劳资关系陈述的真实性保证(6)对目标企业投保情况的陈述的真实性保证(7)目标企业对
    2023-06-05
    328人看过
  • 采购合同协议书应该怎么签?
    采购合同协议书首先应当写明采购双方当事人的基本信息,即甲乙双方当事人的基本信息,再写明以下内容:第一条标的物1、产品名称2、交易数量3、单价4、质量5、产品整体作业的性能6、产品的整体技术性能标准7、产品功能8、安全性能9、包装方式第二条运输第三条交付双方按照以下第XX种方式完成交付(1)甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证,甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。(2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。(3)乙方自己提货,提货装车(船)完成则交付完成。甲方当于XX年XX月XX日前完成交付。第四条风险转移货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担,交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。第五条所有权的转移所有权的转移遵照以下第XX项执行(1)货物交付后所有权即转移至乙方(2)货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权,具体执行办法另行协商第六条检
    2023-06-28
    65人看过
  • 电子出版物采购合同要怎么写
    电子出版物采购合同范本:编号:卖方:买方:签订地点:一)根据相关法律,经买卖双方协商,签订本合同。序号使用单位品名品牌型号规格产地保修期单价(元)数量(套)采购金额(元)12345678合计:二)供应设备:三)质量与检验1、卖方须准时提供全新的、包装完美无破损的、备件齐全的、完全符合国家的有关质量标准的设备。2、设备验收包括:数量、外观质量、备件备品、装箱单、技术参数资料(中文)、设备安装调试运行良好。3、设备应钉有铭牌(包括:制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等)并附有产品质量检验合格标志。四)交货及验收1、合同签订后,卖方免费送货至买方的使用单位(名称:地址:电话:)。2、在货到后3天内,卖方免费完成设备安装调试工作。3、设备验收:使用单位按国家规定的标准或厂方出厂标准验收,使用确认设备运行良好,并在验收报告上签字盖章4、设备出现质量问题,卖方负责免费“三包”,7天包退、15天包换和
    2023-04-11
    347人看过
  • 劳动保护用品采购合同怎么写
    出卖人:合同编号:买受人:****签订地点:签订时间:年月日一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量二、以上单价为含税价,开具17%的增值税发票,并且含运费。三、交货地点:****四、验收标准:以买受人验收合格为准,如存在质量问题,拒绝验收,在使用过程中如发现质量问题,买受人有权提出更换或退货。五、结算方式及期限:货到验收合格,并且开具17%的增值税发票后一次性支付所有款项。六、如遇市场价格变化,双方可协商解决。七、违约责任:违约方承担责任。(如出卖人提供的货物质量存在严重的问题,买受人有权退货,并解除该合同)八、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。九、本合同一式三份,盖章生效。出卖人名称:法定代理人:委托人:住所:电话:章:买受人名称:法定代理人:委托人:住所:电话:章:有效期限:年月日
    2023-06-11
    204人看过
  • 企业借款合同书写方式
    个人无偿借给企业借款合同中,写清借款数额、期限、企业逾期还款滞纳金、违约责任及争议解决办法等内容。个人可以出于意愿将资金无偿出借给企业,虽然是无偿借贷,但是也应当签订书面借款合同。个人签字,企业盖章后合同生效。一、个人借款给公司可以吗企业可以向个人借款,但是,具有下列情形之一的,应当认为借款行为无效:1、企业以借贷名义非法向职工集资的;2、企业以借贷名义非法向社会集资的;3、企业以借贷名义向社会公众发放贷款的;4、有其他违反法律、行政法规的行为的。企业之间借款的双方自行签订借款合同,约定利息即可,注意利息约定不能过高。二、民间借贷的主要形式如下1、企业集资型借贷。企业集资型借贷主要分为企业集资和社会集资。2、低利率互助型借贷。这种形式也就是民间常见的帮困济贫,主要是城乡居民、个体私营企业主之间用自有闲置资金进行的无偿或有偿的相互借贷行为。3、不规范的中介借贷。这些中介公司对外公开的身份是投
    2023-03-10
    230人看过
  • 购房合同书怎么写(房屋购房合同模板)
    买房是每个人的大事,这不仅是因为房价居高不下,消费者入手需要掏空全部家底,还要承担高额的贷款利息,丝毫没有试错的机会,还因为房改二十年来,房子已经与人们日常生活中必须面对的落户等事情息息相关,以及房子动辄居住几十年,选不好人们居住的舒适度就完全得不到保障。要想买到一个耐住又有升值空间的房子,我们第一步就要做好,否则一切免谈,接下来我就说说签订购房合同前,我们要注意哪些事情,才不容易让自己的血汗钱打水漂,看完以下3点你就懂了:第一,核验开发商的五证五证是证明房地产企业,具备开发资格的唯一证明,国家只有认可了企业的资质才一个不落的给开发商颁发这些证件。所以签订购合同前,我们一定要注意核验对方的五证是否齐全,保险起见最好要求查看原件,以免开发商弄虚作假。现实生活中就发生过很多消费者因为购买五证不全企业开发的楼盘,落得钱房两失下场的事情,更让人头疼的是,这种事情被查出来后,企业早已经携款潜逃,这样
    2023-06-04
    208人看过
  • 宁德采购合同如何写
    采购方(以下简称甲方):销售方(以下简称乙方):甲乙双方在共同遵守《中华人民共和国》的前提下,经协商一致,就甲方向乙方采购(以下简称产品)事宜订立本合同。第一条产品名称、材质、规格、品种和数量1、产品名称、材质、规格、品种和数量见本合同附件一《采购清单》2、合同价款:本合同固定总价为人民币______元整(¥_______元),该固定总价已包括产品制作、运输、安装、调试、维修、保养等所有税费,甲方无需就本合同支付其他额外费用。第二条质量标准本合同第一条中所列产品的质量技术标准应同时符合如下要求:1、符合现行的国家、行业及市有关质量技术标准;2、符合____标准;3、以经甲方签字确认的图纸为准第三条乙方对产品质量的承诺、质保期与售后服务1、乙方承诺其所提供的产品及服务不存在任何瑕疵和缺陷。2、乙方承诺对本合同中的产品提供终身维修服务和×年质保期(自甲方书面验收合格次日起计算)。3、在质保期内
    2023-02-24
    372人看过
  • 房地产企业收购合同的撰写
    房地产公司购房合同范本甲方:X房屋开发公司某有限责任公司乙方:YZ公司鉴于:,已从合肥市国土局摘牌取得范洼路以北、前山路以西wxx1号地块。其中,原软木厂用地17429平方米,折合26.14亩;A.B农村住宅用地1250.02平方米,折合1.88亩。上述土地手续正在根据上述情况,经友好协商,按照国家有关法律和政策办理,甲、乙双方特此订立本协议如下条款,以资共同遵守第一条:合作方式甲、乙双方通过收购乙方投资的合肥w房地产有限公司股权,并向合肥星辰房地产有限公司追加投资的方式进行合作。,第二条甲方的投资步骤和条件2.甲方于2005年12月31日将第一批资金1万元投入共同管理账户,其中411.52万元用于收购乙方在合肥星辰置业有限公司51.44%的股权。,其余1188.48万元用于取得乙方对合肥星辰置业有限公司的债权甲方于2005年月日将第二批资金300万元借给合肥星辰置业有限公司,用于土地契税
    2023-05-07
    184人看过
  • 怎么写企业拆借合同
    企业拆借合同合同编号:拆出单位(甲方):拆入单位(乙方):担保单位:甲、乙双方遵循诚实信用、平等自愿及互利原则,为维护甲、乙双方权益,经友好协商,达成以下条款:一、甲、乙双方经协商同意,甲方将其合法取得的银行承兑汇票拆借给予乙方使用。二、甲方拆借给予乙方的资金金额即为银行承兑汇票的票据金额。双方对每次票据金额进行确认,但拆借的票据金额累计最高不超过人民币(大写)元。三、拆借资金期限为乙方每次收到甲方背书的给乙方的银行承兑汇票后壹个月。四、拆借资金的还款方式:乙方每次收到甲方背书的给乙方的银行承兑汇票后壹个月内,以现金转账形式将款项汇入甲方指定的银行帐号:__________________。五、逾期:在拆借资金期限,双方不贴现、不计息,但乙方每次收到甲方背书的给乙方的银行承兑汇票后壹个月内未能归还,逾期部分按日息千分之一计收资金占用费,由乙方主动计还甲方。六、责任:甲方应保证背书给乙方的银
    2023-06-08
    409人看过
  • 企业怎么写贷款合同
    个人无偿借给企业借款合同中,写清借款数额、期限、企业逾期还款滞纳金、违约责任及争议解决办法等内容。个人可以出于意愿将资金无偿出借给企业,虽然是无偿借贷,但是也应当签订书面借款合同。个人签字,企业盖章后合同生效。一、哪些借款合同不需要交印花税以下借款合同不需要交印花税:第一,金融机构与小型、微型企业签订的借款合同免征印花税。第二,企业与非金融机构,如小额贷款公司,签订的借款合同,因为合同对象不属于金融机构,该类借款合同不需贴花。第三,与企业、个人之间的借款合同,包括企业之间的统借统贷合同,因为合同对象不属于金融机构,该类借款合同不需贴花。第四,与金融机构签订的借款展期合同。第五,与金融机构签订的委托贷款合同。第六,与金融机构签订的授信合同或额度协议。第七,限额内的循环借款,借贷双方签订的流动资金周转性借款合同,按合同规定的最高借款限额的0.05‰贴花,在限额内发生的循环借款不需贴花。第八,与
    2023-03-13
    316人看过
  • 采购方与供应商合同范本怎么写
    一、采购方与供应商合同范本怎么写需方:________________有限公司(甲方)地址:供方:________________有限公司(乙方)地址:经需、供双方友好协商,现达成如下协议条款:一、目的甲方委托乙方制造本合约所附《采购附件资料清单》所订的物品,乙方同意制造甲方所提示规格的物品供应给甲方。二、采购单价1、《采购附件资料清单》中所记载的采购单价是根据需、供双方的协议而定的,并将其固定一年,每年按实际需要由需、供双方重新协议而修订。2、当采购报价决定后,乙方应根据甲方所指定的格式、内容,迅速将报价明细提交给甲方。甲、乙双方的法人代表签名认可或委托代理人签名认可(并注明开始生效时间)后,才具有法律效力,其他人的签名不予以承认。三、订货1、正常订货,甲方应按《采购附件资料清单》中所制定的正常采购周期以书面形式向乙方订货,紧急订货则按紧急采购周期执行。2、甲方应在《采购订单》中明确所订
    2023-04-23
    77人看过
  • 中小企业可凭政府采购合同贷款
    中标政府采购项目但流动资金紧张,一向是中小企业的心病。近日,山东省财政出台新规:凡在山东省境内注册的中小企业,取得政府采购合同后,均可向具有政府采购合同融资资格的金融机构申请办理融资业务。过去跑银行,磨破嘴皮子也争取不到贷款,因为我们这些小企业体量小、担保难,银行不愿贷款给我们。山东XX有限公司贾某某告诉媒体,在银行的风险评估中,中小企业经营规模小、抗风险能力差、运作规范性较差、公信力不高等因素导致银行提高对中小企业贷款的门榄。不过,山东省财政厅近期出台的《山东省政府采购合同融资管理暂行办法》帮助贾某某等中小企业主解决了难题。按照这一规定,凡政府采购项目,不分资金性质、不分合同金额,中标供应商均可凭项目合同参与政府采购合同融资业务,合同本身就可作为质押物。《办法》还规定,对采购资金为财政性资金且融资金额小于政府采购合同金额的,金融机构原则上不得要求供应商提供担保,或附加其他任何形式的担保条
    2023-04-23
    297人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 建筑企业管理、编制、企业与企业采购企业采购购买合同的注意事项?
      河北在线咨询 2022-03-05
      一、售前风险的把控和资料审核工作职责主要包括但不限于:⑴、审核所需资料的完整性;⑵、审核所需资料的真实性;⑶、审核所需资料的合法性;⑷、审核客户的资信情况;⑸、对客户资信情况的调查核实。二、管理、编制公司与债权有关的各类合同等文件、资料工作职责主要包括但不限于:⑴、负责对总公司及各分公司提交的合同进行审核,建档管理等工作(公司对外投资,合作代理或其他重大项目的合同除外);⑵、总公司及各分公司进行销
    • 续签采购合同书写
      香港在线咨询 2022-07-30
      尊敬的领导: 本人于20XX年11月6日与公司签订为期一年的劳动合同,一年来我在领导及各位同事的关心与帮助下,严格要求自己,认真完成自己的本职工作,各方面有了较大的进步。现合同到期在即,经本人考虑,决定申请续订劳动合同。现将日常的工作情况总结如下: 一、日常工作作为一名行政人员,每天应对繁杂琐碎的事务性工作,这一年来感觉自己在工作方面有一定的进步,较好地完成了领导所交给的各项工作任务。但要做到优秀
    • 采购员合同采购期限怎么写
      台湾在线咨询 2023-08-15
      购销合同的期限是由合同双方通过协商约定的,不可以一方强加给另一方。对方可以根据自己的需要,请求签订较长期限的合同;但你若觉得有风险,可以拒绝其请求,或双方另行协商出一个双方都能接受的时限。
    • 采购合同变更通知单书怎么写?
      福建在线咨询 2022-07-17
      采购合同变更单需方:合同编号:盖章:签订时间:修改单编号:供方:盖章: 原合同内容变更后内容变更原因名称规格数量单价交期结算其他合计金额:大写:经办:审核:批准:
    • 岩x采购合同怎么写?岩x采购合同代写方法
      湖北在线咨询 2022-08-17
      亲这里是岩棉采购合同的模板。 甲方: 乙方: 甲方因生产需要向乙方采购产品。甲乙双方在平等互利的基础上,遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下合同。 产品的名称、规格型号、数量和价格: 产品名称,规格型号,单价(含税rmb)