施工图纸与招标图纸不一样怎么办？-法师兄

施工图纸与招标图纸不一样怎么办？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 13:20:16 354 人看过

【实务咨询】甲方发出招标文件，约定工程总价按照图纸包干。我公司投标并中标了。随后，甲方提供了一套与招标图纸图号一样的施工图纸，要求据此和我公司签订施工合同。我公司把两份图纸核对后发现施工图纸上的钢筋用量比招标图纸上的多500吨。我公司应该怎么办？

【评估】上述情况实际上是甲方数百万元的暗中压价。如果贵公司没有及时发现两套图纸的差异，或者抱着以后再调价的侥幸心理和甲方签定了施工合同，那么施工图纸就代替招标图纸成了合同的组成部分。施工过程中，即使要多用数百万元的钢筋，贵公司很难要求甲方调整合同总价，只有认了。

【支招】首先，贵公司发现两套图纸不一样后应该立即书面通知甲方，告诉甲方尽管施工图纸与招标图纸图号相同，但施工图纸比招标图纸要多用500吨钢筋。其次，贵公司可以以施工合同不得实质性修改招标文件及投标文件为由，要求甲方按照招标图纸而不是施工图纸签订合同。最后，第二步如果走不通，贵公司又想接这个工程的话，可以同意按照施工图纸施工，但是要让甲方书面确认施工图纸对招标图纸作的修改，并按照设计变更调价程序申请追加合同价款和延长工期。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多招标文件相关文章

工程施工
施工单位未按照图纸施工该怎么处罚

施工方不按照发包人提高的施工图纸施工，属违约行为，发包人可以要求施工方承担以下责任：1、返工责。由于不按照施工图纸施工引起的返工由施工单位负全部责任，损失由施工单位承担。2、修改设计图。由于施工单位不按图施工，如果无法返工只能修改施工图时，修改施工图所需的设计、图纸修改和审查等的全部费用由施工单位承担。3、验收责任。由于不按图施工无法通过验收，因此导致的降低质量标准、或者超出规划面积引起的罚款等损失由施工单位承担。4、延期交付责任。由此引起的项目延期交付使用造成的全部损失由施工单位承担。施工单位可以将建筑垃圾交给个人运输吗1、依据我国相关法律的规定，工程施工单位产生建筑垃圾的，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。2、法律规定：《城市建筑垃圾管理规定》第十二条施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，

2023-07-23

191人看过
招标文件
充分理解招标文件及设计图纸

工程招标作为业主选择施工队伍的手段，要求投标文件全面响应招标文件。投标人应认真阅读招标文件，明确清单项目的组成规定、定额选择的要求，特别要清楚技术规范的要求。同时，要充分审查施工招标图纸，列出图纸中项目并重新计算工程量后与清单核对。将发现问题汇总后，标前会时向业主提出，要求其在会上或会后解答。通过这些问题的明确，可以使各位投标人的报价有一个共同的基础，位于“同一起跑线”上，避免因各投标人对招标文件的不同理解而造成标价分散、合理标价反而成为出围标的可能。一、做好现场调查工作投标前的现场考察是必不可少的。考察时应根据施工图纸和招标文件的要求，了解当地地方材料(不含甲供材)的价格、材料的来源、运输的路径、运距;附近山头的情况、土石的来源、弃土点的距离;施工水电是否可以在附近租借、管线的长度;临时便道、便桥的情况;施工机具的进场路径等，掌握准确的第一手资料。这样，投标人在心中有数的情况下，做出的报

2023-03-25

365人看过
违约金
开发商不按图纸施工找哪个部门

可以向当地的建委反映，也可以到负责这个项目的建设工程质量监督站反映。另外，还可以向负责该项目的规划局反映，还可向房产局投诉房开商存在欺诈行为。需要按照合同约定处理，违约的可按照法律规定处理，协商不成，可诉讼处理。开发商拒不交付门面找哪个部门开发商违约交房，违反购房人与开发商签订的《商品房买卖合同》中有关交房时间的条款，属于民事法律关系，双方可以协商解决，协商不成的，可向法院提起诉讼。开发商延期交房可以找房管局投诉或者消协等部门解决。延期交房是违约行为，但承担违约责任应当依据合同的约定，如果没有约定，可按法律、行政法规的规定来承担违约责任。购房者应依合同约定行使权力，对于开发商逾期交付房屋的，购房者应根据自己所要达到的目的，结合合同的具体约定，来行使自己的权力。解除权的行使期限为，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使。

2023-07-22

327人看过
继续履行
房子未按图纸施工如何赔偿

施工单位未按图纸要求施工，会构成合同违约，合同有约定的，按合同约定赔偿，没有约定的，一般要承担维修责任，并且按实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。一、工程质量违约的违约责任(一)是发包人与承包人对工程

2023-02-17

171人看过

继续履行
未按图纸施工造成影响的怎么赔偿

未按施工图纸进行，造成工程受影响的，由施工单位承担修复的责任，如果构成合同违约的，承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第七百九十三条【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工

2023-08-17

213人看过
保全
甲方责任是否受施工图纸限制？

如果双方签订了建设工程施工合同，在施工期间甲方要求变更施工图纸的设计方案进行施工，应该有变更通知，并由甲方相关负责人或工程监理人员的签字，这样变更就是合法的，在变更施工方案的同时，可以变更施工费用，根据变更的情况增加或减少施工费用，如果没有变更通知，现在就需要施工方举证来证明变更施工方案，是经过甲方同意的这个事实，如果无法举证，就是对施工方相当不利了复制施工图纸引发著作权纠纷2012年，太可尼康公司办公场所要装修，当年4月，拓智公司应邀参与设计。拓智公司称，5月设计图纸定稿后，为了揽下后面的施工合同，同意以远低于通常行业收费标准的价格收取设计费。8月，太可尼康公司告知，将很快签约。然而，2012年10月，拓智公司发现，太可尼康公司办公场所装修已经开始施工，当然，施工者并非自己，而是铂腾公司。更让他们惊讶的是，装修效果与自己提交的第五套设计方案如出一辙。拓智公司认为，两名被告，尤其是太可尼康

2023-07-06

203人看过
著作权纠纷
复制施工图纸引发著作权纠纷

2012年，太可尼康公司办公场所要装修，当年4月，拓智公司应邀参与设计。拓智公司称，5月设计图纸定稿后，为了揽下后面的施工合同，同意以远低于通常行业收费标准的价格收取设计费。8月，太可尼康公司告知，将很快签约。然而，2012年10月，拓智公司发现，太可尼康公司办公场所装修已经开始施工，当然，施工者并非自己，而是铂腾公司。更让他们惊讶的是，装修效果与自己提交的第五套设计方案如出一辙。拓智公司认为，两名被告，尤其是太可尼康公司的行为有违最基本的诚实信用原则和商业道德底线，恶意侵犯了自己的著作权，请求法院判令立即停止侵权，拆除原装修内容，赔偿经济损失12万元，合理费用2.5万元。拓智公司还对自己设计图纸的知识产权画了较为完备的防御圈：首先，他们对和太可尼康公司讨论设计方案作了全程录音;其次，对发往太可尼康公司的所有邮件进行加密;第三，所有提交给太可尼康公司的平面布置图均未标尺寸。发现侵权后，他们

2023-06-08

477人看过
著作权
图纸有著作权吗

依据著作权法的有关规定，工业产品的设计图等图形作品受著作权法保护，对产品的总装图纸、总装照片图等依法享有著作权。但这并不意味着产品设计图蕴含的技术信息也受著作权法保护，并不能必然阻止他人按照设计图中的技术制造工业产品。著作权保护思想的表达，不保护思想、概念、发现、原理、方法、体系和过程。著作权人对其作品享有的复制权是指“以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或多份的权利”。而按照工程设计、产品设计图纸及其说明进行施工、生产工业品的，如果利用的是作品中涵盖的技术信息，科学原理或方法，则不一定构成著作权法意义上的复制，可能并不构成著作权侵权。

2023-06-13

463人看过

违约金
如果施工方不按设计图纸施工，应承担什么责任

民事责任施工方未按照发包人完善的施工图施工，属于违约。业主可要求施工方承担以下责任：

2023-05-07

310人看过
仲裁委员会
上海家装设计图纸、出图章等规范标准明年实施

半数以上的装潢纠纷归根结底是在设计阶段就隐藏下来的。上海市装饰装修行业协会秘书长助理本周接受晨报记者采访时说，据行业协会抽查，以往68%以上的设计装潢图纸有错有缺，有的设计师根本就不知道设计施工图的标准是什么，而大多数家庭装潢客户也不知道规范的设计图纸是什么样的，以为花2000元钱买两张由电脑上拼凑起来的效果图就算是设计了。目前上海从事室内装饰设计的从业人员大约1.5万人，大部分是从建筑、工艺美术、环境艺术等转行而来。为解决消费者家庭装潢设计和收费无章可循的问题，日前，上海家装协会出台了行业统一规范：《上海市建筑装饰室内设计制图统一标准》、《上海市家居住宅室内设计文件编制深度规定》以及《上海市建筑室内设计师出图专用章使用管理办法》，并进一步公布了《上海市住宅室内设计收费参考价》，系列标准从明年1月1日起实施。之前协会只受理消费者装修的施工质量投诉，有了设计新标准后，设计质量也可以投诉。设计

2023-06-07

434人看过
法律综合知识
外行人如何看图纸

一般来说，购房者不是专家，对专业的建筑、施工图难以理解。不过，在买房过程中看懂一些相关的图纸还是很有必要的。而且，也不用把这些看上去像蜘蛛网一样的东西当作天书，说白了，下点功夫还是可以看懂的。现在买房在规划上引起的纠纷颇多，所以小区的规划图是首先要看的。任何小区都有规划红线图，关于小区的位置、范围、小区内的建筑数量等等都有很详细的标识。看懂规划图后，可以拿来和该楼盘的楼书或者广告宣传图纸相对照，看看有无不一致的地方。如果楼书上写着是绿地的地方在规划图上边成物业管理用房或者变电器所在地，就说明楼书是骗人的。其次，还要看看建筑施工中的正式平面设计图。在正式的平面设计图上都标明了所用建筑材料、主要部位的工程设计以及国家的要求，特别是在开发商交楼时，这些都是非常重要的，购房者可以按照设计图上的要求来对楼盘进行一个初步评测。如果发现有不一致的地方，最好向有关专家咨询，看看问题究竟是怎么回事。第三，还

2023-06-13

463人看过
业主
建筑工程图纸管理办法是怎样规定的?

建筑工程图纸管理办法一、总则1、初步设计文件，应满足编制施工图设计文件和报建的需要。2、施工图设计文件，应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。3、为提高初设和施工图在项目实施过程中的管理水平，促进管理的规范化、系统化，确保项目实施满足发包人及设计要求，制定本办法。4、本办法适用于本公司承担的所有建筑工程的新建、扩建、改建等项目的初设和施工图领取、发放;变更及竣工图编制等与施工图相关的过程管理。5、施工图是项目实施的依据，对质量、进度、成本目标的实现至关重要。在项目实施过程中所有形成的与施工图有关的资料应妥善保管，在项目完成后纳入竣工资料。6、所有与本工作相关的工作人员，应具备相应的专业技术素质和相应的工作技能。相应的主管负责人应为相关的管理人员提供必要的硬件条件以及相关的技术资料。7、所有与本工作相关的工作人员，应按照本办法确定的工作程序认真履行自己的工作职责，确保本办法落到实处

2023-06-04

249人看过

招标文件
姚安县教育局纸质图书采购招标文件

因姚安县大成中学、姚安县第二高级中学达标晋级时间紧迫，根据《中华人民共和国政府采购法》，经姚安县教育局招投标领导小组研究决定，将对2009年姚安县大成中学、姚安县第二高级中学纸质图书采购进行公开招标，欢迎广大图书供应商参加投标。一、招标数量及类别：姚安县大成中学(初中、高中)10000册，姚安县第二高级中学(高中、职中)22000册。类别为文学类、自然科学类、社会科学类(含哲学)、艺术类、教育类、工具书。二、招标方式：公开招标。三、投标方资质、条件：1、投标人必须具有独立法人资格，注册资金或自有资金不少于人民币100万元，有良好的商业信誉和较强的经营实力。2、投标方在送交标书时，应提供有效的法人营业执照副本内页复印件(要求清晰反映企业法人本年度年检情况记录和经营范围，同时要加盖单位公章);提供法定代表人资格证明书或政府有关单位颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件和法人授权委托书原件(委

2023-06-07

447人看过
入户
学会看图纸选户型

购房挑选户型，应当有个全方位多层次的考虑——地理位置、规划设计、经济价值、物业管理、居住理念等。在对“硬件”设施的考察中，除了参观样板间，购房者还必须依靠图纸“纸上谈兵”。但常常是精美的售楼书配以各种新潮的理念，让人眼花缭乱，线条和色块构成的平面图更让普-通的购房者难以体会住宅性能的优劣。一般来说，购房者接触到的图纸大多是简单直观的平面效果图，比施工图省略了大量的房屋构造信息，突出了房间面积、布局、设施几个基本要素，貌虽简单，但可以体现出住宅设计中的很多原则性问题。挑选户型应看哪些图挑选户型至少需要以下几种图：规划图、单元平面图、户型平面图。规划图反映了小区的规划布局，这直接关系到所挑选户型的具体位置，涉及到环境、交通、服务设施等多方面因素;住宅单元平面体现了一个住宅单元中几种不同户型的布局，它们之间的关系可能会影响到住宅的使用，比如窗户和阳台是否互相干扰，入口是否相邻太近等;户型平面描述

2023-06-13

195人看过