竣工日期是交房日期吗-法师兄

竣工日期是交房日期吗

来源：互联网时间： 2023-08-02 15:14:01 119 人看过

竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日，与交房日期是两回事，竣工日期的约定对购房者意义不大。竣工日期与交房日期的区别在于：竣工日期是房屋建造完成的实际时间，而交房日期是交易双方认为约定的交付时间。交房日期必须以竣工日期为前提，房屋没有竣工，房屋肯定交付不了。如果房屋在约定的交房日期来到之后没有竣工就意味着开放商无法向购房者交房，开发商肯定要承担违约赔偿责任。如果，在约定的交房日期之前房屋已经竣工，开发商并不一定立即交房，而是应当按合同在交房日交房，只要在交房日期之前交房，开放商就不违约。此外，关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

工程竣工日期纠纷：

对工程竣工日期争议，如果工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；如果承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

不可抗力
工期延长条件、开工日期、竣工日期

保证按合同约定的时间竣工是建设单位的主要合同义务之一。工期延误，没有法定免责事由的，建设单位需要承担延误的法律责任。施工单位只需根据实际竣工日期与开工日期的差额计算实际工期，再与合同约定的工期进行比较，就可以判断工期是否延误。事实证明，施工单位需要推迟工期，以消除工期延误的原因。从举证责任的角度看，建设单位一直处于弱势地位。因此，工期一直是施工单位的致命短板之一。施工可按工期进行。发包人未按合同约定的时间开工的，以实际开工时间为工期起点，相应顺延工期。2。虽然进入现场，但开工条件不具备。如不能满足开工的客观条件或法定条件，如施工现场未达到合同规定的开工要求，相关法定审批手续未办妥等。3。发包人未能在合同规定的时间内提供符合要求的图纸。4。发包人未按合同约定支付工程款的。5。发包人或者监理人未及时发出指示、确认或者答复的。6。设计变更导致工程量的增加。7。发包人提供的测量基准点、基准线和水准

2023-05-07

284人看过
不可抗力
工期延长条件、开工日期、竣工日期

保证按合同约定的时间竣工是建设单位的主要合同义务之一。工期延误，没有法定免责事由的，建设单位需要承担延误的法律责任。施工单位只需根据实际竣工日期与开工日期的差额计算实际工期，再与合同约定的工期进行比较，就可以判断工期是否延误。事实证明，施工单位需要推迟工期，以消除工期延误的原因。从举证责任的角度看，建设单位一直处于弱势地位。因此，工期一直是施工单位的致命短板之一。施工可按工期进行。发包人未按合同约定的时间开工的，以实际开工时间为工期起点，相应顺延工期。2。虽然进入现场，但开工条件不具备。如不能满足开工的客观条件或法定条件，如施工现场未达到合同规定的开工要求，相关法定审批手续未办妥等。3。发包人未能在合同规定的时间内提供符合要求的图纸。4。发包人未按合同约定支付工程款的。5。发包人或者监理人未及时发出指示、确认或者答复的。6。设计变更导致工程量的增加。7。发包人提供的测量基准点、基准线和水准

2023-05-07

180人看过
工程施工
竣工日期解析

竣工日期的意思是指建设单位和施工单位在双方合同约定的建设施工项目完工交付的日期。而竣工的时候，必须是工程竣工验的工程收合格并经过签字确认通过，施工单位送交竣工验收报告的日期为实际竣工的日期。工程按建设单位的要求修改后才通过竣工验收的，实际竣工的日期为承包人修改后提请建设单位验收的日期。建设工程经建设单位竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工的日期。如何认定工程合同的竣工日期法律规定工程合同中竣工日期的认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，竣工日期应认定为竣工验收合格之日；（二）承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日；（三）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工

2023-06-30

128人看过
工程施工
竣工日期是指什么

首先，竣工日期的不确定性比验收日期大，一般工程竣工验收日期是建设单位已取得有关主管部门或其委托机构出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后，组织工程竣工验收并编制完成建设工程竣工验收报告的时间期限。另外，竣工日期可能存在有签约合同的情况。一、建筑工程质量验收是怎么进行的？验收建筑工程质量的程序是：施工单位提交工程竣工报告；建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位制定验收方案；各单位审阅工程档案资料，实地查验工程质量，作出验收意见；工程竣工验收合格建设单位提出工程竣工验收报告。二、主体验收由谁来组织建筑主体验收由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人，设计单位项目负责人等进行验收。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管

2023-02-10

209人看过

房屋验收
完工日期是交货日期吗

根据最高人民法院的司法解释，房屋竣工日期不是交房日期。房屋验收合格的，验收日期为竣工日期。有关法律、法规《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第十三条建设工程未竣工验收的，用人单位擅自使用后，以使用部位质量不符合合同约定为由主张权利的，不予支持，在建设工程合理使用年限内，承建人对基础工程和主体结构的质量承担民事责任。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照下列情形处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格的日期为竣工日期日期；

2023-05-07

417人看过
房屋验收
完工日期是交货日期吗

根据最高人民法院的司法解释，房屋竣工日期不是交房日期。房屋验收合格的，验收日期为竣工日期。有关法律、法规《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第十三条建设工程未竣工验收的，用人单位擅自使用后，以使用部位质量不符合合同约定为由主张权利的，不予支持，在建设工程合理使用年限内，承建人对基础工程和主体结构的质量承担民事责任。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照下列情形处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格的日期为竣工日期日期；

2023-05-07

155人看过

换一批

#工程建设

北京

律师推荐

查看全部律师

#工程建设知识导航

建设工程知识频道

展开

#工程施工