江西建筑工程施工合同怎么写
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-14 10:17:52 117 人看过

江西建筑工程施工合同

合同协议书

发包人(全称):__________________

承包人(全称):__________________

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:___________________________。

2、工程地点:___________________________。

3、工程立项批准文号:__________________。

4、资金来源:___________________________。

5、工程内容:___________________________。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6、工程承包范围:

_____________________________________________。

二、合同工期

计划开工日期:_________年_________月_________日。

计划竣工日期:_________年_________月_________日。

工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合___________________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为:

人民币(大写__________________)(¥_________元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写__________________)(¥_________元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写__________________)(¥_________元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写__________________)(¥_________元);

(4)暂列金额:

人民币(大写__________________)(¥_________元);

2、合同价格形式:__________________。

五、项目经理

承包人项目经理:__________________。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_________年_________月_________日签订。

十、签订地点

本合同在___________________________签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_________生效。

十三、合同份数

本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。

发包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)

法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:

_________________________(签字)______________________(签字)

组织机构代码:________________组织机构代码:________________

地址:_______________________地址:_______________________

邮政编码:____________________邮政编码:____________________

法定代表人:__________________法定代表人:__________________

委托代理人:__________________委托代理人:__________________

电话:_______________________电话:_______________________

传真:_______________________传真:_______________________

电子信箱:____________________电子信箱:____________________

开户银行:____________________开户银行:____________________

账号:_______________________账号:_______________________

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月18日 15:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 建筑工程施工班组劳务合同要写些什么
    施工班组劳务合同的内容有:双方基本信息;工程概况、工程承包范围、工程日期以及工程质量标准;劳务保护和劳务条件;劳务报酬、社会保险;劳务纪律;劳务合同终止的条件、违反劳务合同的责任等。建筑工程施工班组劳务合同要写些什么的法律依据《劳动合同法》第五十九条劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限,不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。《中华人民共和国劳动合同法》(2012修正):第五章 特别规定 第二节 劳务派遣  第五十九条 【劳务派遣协议】劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位(以下称用工单位)订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动
    2022-07-07
    52人看过
  • 建筑工程施工合同中建筑施工人员有哪些责任
    发包人在建筑工程合同中需要承担的责任有:提供设计依据资料;做好施工前准备工作,提供必要的现场工作条件;向承包人提供符合质量的材料、设备,进行外部协调工作;建设工程竣工后组织验收;保护设计人的知识产权;支付价款,接收工程。建筑工程施工合同风险有哪些建筑工程施工合同风险有:1、合同条款不完整,不严谨;2、对一方要求过于苛刻;3、承包商对业主的经营状况了解不够,签订施工合同后,可以以各种形式和理由拖欠工程款;4、违反法律法规签订合同。《中华人民共和国民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第七百九十六条建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据
    2023-08-09
    390人看过
  • 江西省建筑工程预算定额
    一、建筑工程定额的概念建筑工程定额是在正常施工条件下,完成单位合格产品所必须消耗的劳动力、材料、机械台班的数量标准。这种量的规定,反映出完成建设工程中的某项合格产品与各种生产消耗之间特定的数量关系。建筑工程定额是根据国家一定时期的管理体系和管理制度,根据定额的不同用途和适用范围,由国家指定的机构按照一定程序编制的,并按照规定的程序审批和颁发执行。在建筑工程中实行定额管理的目的,是为了在施工中力求最少的人力、物力和资金消耗量,生产出更多、更好的建筑产品,取得最好的经济效益。二、建筑工程定额的性质1、科学性:定额的科学性,表现为定额的编制是在认真研究客观规律的基础上,自觉遵循客观规律的要求,用科学方法确定各项消耗量标准。所确定的定额水平,是大多数企业和职工经过努力能够达到的平均先进水平。2、法令性:定额的法令性,是指定额一经国家、地方主管部门或授权单位颁发,各地区及有关施工企业单位,都必须严格
    2023-04-06
    483人看过
  • 建筑工程施工技术的合同范本撰写指南
    建筑工程施工承包合同的写法如下:1、首先需要写明发包方和承包方的基本信息;2、然后针对承包工程概况、工程质量、工期、价款及支付方式、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等作出具体约定;3、最后由双签字盖章、注明日期。建筑工程施工监理的作用(1)建设工程各责任主体,是工程质量的制造者。五方直接责任主体的质量行为,是工程质量过程控制的关键因素,与工程质量的最终结果密切相关。建设、勘探、设计、施工、监理单位在工程实施台过程中的各环节,通过自我约束和相互制约,都能完全执行行政法规和技术标准,这就形成了保证工程质量的基础。施工图审查和工程质量检测机构,既是对五方直接责任主体质量行为和实物质量的监督评判者,又是工程质量的制造者。监督不严,就会失去保证质量的基础,评判不准或自身违反规范标准,将会制造质量问题。因此,在工程质量得以保证的程度上,建设工程五方直接责任主体和两方间接责任主体均起到关键性
    2023-07-22
    86人看过
  •  建筑工程施工质量验收合同的撰写规范
    在签署工程质量验收协议书时,验收方和被验收方需要提供彼此的基本信息,如双方名称、地址、联系信息等。协议书中应详细描述验收内容、合同价格和支付方式,以及双方在工程质量验收过程中所享有的权利和承担的义务等。最后,双方需在协议上签字并盖章,并注明签署日期。验收方和被验收方在签署工程质量验收协议书时,需要提供彼此的基本信息,包括双方名称、地址、contactinformation等。在协议书中,需要详细描述验收内容、合同价格以及支付方式,以及双方在工程质量验收过程中所享有的权利和承担的义务等。最后,双方需要在协议上签字并盖章,并注明签署日期。 建筑工程施工质量验收合同样本根据所提供的标题,可以看出这是一篇关于建筑工程施工质量验收合同样本的法律分析。根据常识和相关法律法规,建筑工程施工质量验收合同样本是建筑工程施工合同的重要组成部分,用于规定建筑工程施工的质量验收标准、验收程序、验收结果以及合同双方
    2023-08-20
    300人看过
  • 江西省建筑施工合同备案需要提交哪些材料?
    一、江西省建筑施工合同备案需要提交哪些材料?办理施工合同备案需要提供的基本材料具体如下:1、《建设工程施工分包合同备案申请表》原件;2、合同正式文本一式4份原件;3、合同当事人法定代表人证明书原件,法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书原件;4、招标工程,应提交招标文件和“建设工程招标(发包)程序完成证明书”或“中标通知书”复印件(核原件);5、非招标工程,应提交经注册造价工程师签字,并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件,同时需提交该注册造价工程师注册证复印件;6、建设单位与施工总承包企业签订的已办理备案手续的施工总承包合同复印件;7、建设单位同意工程分包的证明原件(劳务分包或已在总承包合同中约定分包的工程可不提供);8、分包工程承包人为外地企业的,应提交其资质证书,以及项目经理(建造师)资格证书复印件(核原件);9、非招标工程,应提供分包工程承包人安全生产许
    2023-12-15
    446人看过
  • 建筑工程造价合同的内容有哪些?怎么写建筑工程造价合同?
    建筑工程造价合同________(以下简称委托人)与_________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1、项目名称:_________2、服务类别:_________第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。第三条下列文件均为本合同的组成部分:1、建设工程造价咨询合同标准条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。第四条咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。第六条本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日终
    2023-06-04
    391人看过
  • 实际施工人建筑工程起诉状怎么写
    民事起诉状原告:xxxxxxxxxx法定代表人xxx,职务董事长,住xx市xx区xx街xx号楼xx室,邮编:xxxxxx电话:xxxxxxxxxxx被告:xxxxxx公司,法定代表人xxx,职务总经理,住xx市xx区xx号,邮编:xxx电话:xxxxxxxxxxx案由:建设工程施工纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款62259.24元,延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;2、以上金额截至2007年8月15日,逾期支付,则以62259.24元为基数,按每日0.024%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由原告与被告于xxxx年xx月xx日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。合同还
    2023-06-15
    399人看过
  • 施工合同和建筑工程合同有什么区别?
    施工合同是指发包人和承包人为完成约定的施工工程,明确相互权利义务的协议。施工合同包括工程勘察、设计和施工合同。签订建设工程合同有两种方式:一种是协商,即双方通过协商签订建设合同。二是通过招标和投标。需要注意的是,根据《监督法》第二十九条的规定,签订合法分包应当具备四个条件:一是承包工程中的部分工程可以分包,但实行总承包的建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。二、分包商应具备相应的资质。第三,除总承包合同约定的分包外,其他分包必须经建设单位批准。四是禁止分包单位将其承包的工程重新分包。违反上述条件之一的是违法分包,违法分包合同无效。工程施工合同和劳务合同有什么区别建设工程施工合同与劳务合同应当从四个方面来区别:1、标的种类。建设工程施工合同的标的是建设工程。工程劳务合同标的中是工程中的劳务,即仅提供劳动力。2、报酬方式。建设工程施工合同中发包方支付的是工程款,其中包含人工工资。而劳
    2023-08-08
    236人看过
  • 工程建筑合同转包个人怎么写
    建筑工程转包个人合同范本包括有:建筑工程转包个人合同的双方当事人姓名、单位和地址;建筑工程转包个人合同标的、标的物数量、标的物质量、价款或者报酬、合同履行期限、履行地点和方式;建筑工程转包个人合同的违约责任及争议解决方式;法律规定的其他内容等。一、买卖合同必备条款是什么要注意什么买卖合同必备条款:1、买卖双方的身份信息;2、标的物的名称、数量、质量、价款;3、合同的履行期限、履行地点和方式;4、违约责任;5、解决争议的方法。根据《民法典》第五百九十五条规定,买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。第五百九十六条规定,买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。二、买卖合同注意的问题买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。签订买卖合同应审查
    2023-03-26
    330人看过
  • 工程建筑合同违约责任怎么写
    违约责任可在法律允许的范围内由当事人约定。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式,也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度,可以预先约定损害赔偿额的计算方法甚至确定具体数额,同时也可以通过设定免责条款限制和免除当事人可能在未来发生的责任。一、协议违约责任怎么写关于协议书违约责任条款怎么写的相关问题,如何约定合同中的违约条款可以约定违约一方向对方支付一定数额的违约金,或者约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。至于具体的违约金数额或者计算方式,应当由当事人根据标的的状况、标的额、交易习惯、违约风险等因素确定。另外,若约定的数额过分低于或者过分高于实际损失,可以请求人民法院或者仲裁机构予以调整。二、企业不履行合同怎么办企业不履行合同属于违约行为,守约方可以要求违约方按合同约定承担违约责任。合同有约定违约金的,按合同约定处理;没有约定或者约定不明确的,
    2023-02-18
    424人看过
  • 建筑施工合同违约条款咋写
    违约责任可在法律允许的范围内由当事人约定。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式,也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度,可以预先约定损害赔偿额的计算方法甚至确定具体数额,同时也可以通过设定免责条款限制和免除当事人可能在未来发生的责任。但是,违约责任可由当事人约定,并不是说当事人未约定违约责任的,不发生违约责任。当事人一方违约应承担违约责任,这是法律赋予合同的效力,即使当事人未在合同规定违约责任,违约方也须依法律的直接规定承担违约责任。当事人之间约定的违约责任应当限定在法律允许范围之内。为了保障当事人约定的违约责任条件的公平合理,法律也要对其约定予以干预。如果约定不符合法律要求,也将被宣告无效或被撤销,从而适用法定的违约责任。一、建筑工程合同纠纷诉讼时效办民法典规定,出现建筑工程合同纠纷向法院起诉的,诉讼时效是三年,从当事人知道权利被侵犯时开
    2023-03-03
    50人看过
  • 建筑施工合同无效的怎么取得工程款
    建筑施工合同无效,取得工程款如下:施工完毕且验收合格的可以按照合同约定价款或者按照实际结算,价款差额不予支付;施工完毕但验收不合格的经修复验收合格按照上述办法结算,经修复验收不合格不予支付;尚未施工完毕合同被确认无效的应当停止施工,视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。《中华人民共和国民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。
    2024-05-16
    247人看过
  • 飞某建筑建设工程施工合同纠纷案
    原告新某县飞亚建筑有限公司(原新某县第二建筑公司,以下简称飞亚公司)诉被告新某县水工机械厂(以下简称县水工机械厂)、新某县发展和改革委员会(以下简称县发改委)建设工程施工合同纠纷一案,本院于2005年3月28日立案受理,于2007年6月13日作出(2005)新民二初字第046号民事判决。宣判后原告不服上诉至驻马店市中级人民法院,市中院于2008年6月2日作出(2007)驻民一终字第145号民事裁定,以事实不清,证据不足为由,发回重审。发回后本院于2009年1月15日立案受理,因被告县水工机械厂无法定代表人及负责人,原告于2009年3月28日追加新某县发展和改革委员会为第二被告,同年3月30日将起诉状副本、应诉通知书、举证责任通知书、权利义务通知书、风险提示书送达被告新某县水工机械厂的主管单位新某县发展和改革委员会后,依法组成合议庭,于同年5月8日公开开庭进行了审理。原告委托代理人韩建民,被
    2023-06-04
    307人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 陕西省建筑工程施工合同解释(最新)
      陕西在线咨询 2022-01-07
      你有这样的意识很好,这不是你想的那么简单,所以我不可能免费帮你。我可以结合我们工作时间提出以下意见:我国关于乡村建筑资格是有规定的,但是陕西地区没有落实,因此从法律上我们请的小施工队都是没有资质的,所以一旦出现问题房主都要承担责任。因此,建议协议中约定施工队对设备状况、对现场的管理、对施工人员的安全教育和管理、相关施工的安全防范措施等,这些约定目的是家中对方责任。 除此,如果你的房屋由承租户,应加
    • 建筑工程施工合同阴阳合同如何书写?
      辽宁在线咨询 2022-08-07
      甲方: 乙方项目负责人: 身份证号码: 手机号码: 经双方协商,就《湖南郴州桂新高速公路工程项目》施工的有关事宜达成如下土石方工程分包合同: 一、项目介绍: [2013]95号文件批准,全长162.7公里,全部投资约152.35亿人民币,现投资额根据实际增长,按新的预算定额预算为准,施工横跨四县多镇,施工期三到五年。 二、签施工合同条件 施工承包方具备施工设备、八大管理人员、施工业绩以及【二金一险
    • 建筑工程安装修补包工合同和建筑工程工程泥工合同怎么写
      甘肃在线咨询 2022-01-05
      建筑工程泥浆承包合同承包商的书写方式:首先,注明甲乙双方的身份信息(姓名、联系方式、地址等),以及工程的基本情况(工程名称、工程范围、工期、起止时间、工程质量、工程成本、技术数据交付时间、材料设备供应责任、拨款结算、竣工验收、质量保证范围等)。然后,说明违约责任,并由双方签字或盖章。
    • 建筑工程怎么写施工协议书?
      澳门在线咨询 2023-10-23
      合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
    • 建筑工程施工合同中必须写明施工期限吗
      江苏在线咨询 2023-03-16
      法律规定,施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。所以施工合同要写施工的期限。 《民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应