索赔工期怎么计算-法师兄

索赔工期怎么计算

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-30 23:35:10 133 人看过

针对工期索赔的计算方式，我们有以下几种主要方法：

首先是网络分析法。

此方法的实质在于对竣前和竣后的施工进度安排进行深度剖析以及对比，进而推算出工程应当顺延的期限；

其次是比例分析法。

这种方法侧重于研究单个项目工程量（以工程造价为衡量标准）的增减幅度与其总合同额的相对关系，进而判断此类变化所导致的可能工期延长或缩短的程度；

最后一种方法是其他法规规定的确认方式。

在真实的施工环境中，我们可以按照巳经发生的延误相关的天数来计算工期索赔，或者通过发包方以及承包方之间的正式协议来最终确定索赔的合理工期。

《民法典》第五百八十八条：

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

医疗机构
劳动工伤索赔计算

劳动工伤事故赔偿的计算方法工伤赔偿，包括因工受伤与因工死亡两个不同阶段不同情形的赔偿。工伤赔偿需要计算的项目繁杂，计算标准不一，支付责任承担者也不是单一的。针对本文提供一份详细的工伤事故赔偿计算方法，以供大家参考：工伤赔偿，包括因工受伤与因工死亡两个不同阶段不同情形的赔偿。工伤赔偿需要计算的项目繁杂，计算标准不一，支付责任承担者也不是单一的。本文提供一份详细的工伤事故赔偿计算方法，以供大家参考：工伤赔偿，包括因工受伤与因工死亡两个不同阶段不同情形的赔偿。工伤赔偿需要计算的项目繁杂，计算标准不一，支付责任承担者也不是单一的。针对现实中发生的工伤事故，试以《工伤保险条例》及《北京市实施办法》的有关规定，整理如下：工伤事故赔偿计算方法中受害人未死亡的情形1、医疗费医疗费=诊疗金额+药品金额+住院服务金额康复性治疗费=医疗费=诊疗金额+药品金额+住院服务金额条件：符合工伤保险诊疗项目、工伤保险药品

2023-04-21

361人看过
业主
工期延误索赔的计算步骤是什么？

因工期延误索赔的计算方法如下：1、按定额计价的工程索赔费用计算合同或全文件约定的索赔内容计算；2、根据工程量清单计价工程索赔费用计算计价，参照工程拦标价；3、未按约定支付的工程款，发包人发生意外，需按同期银行同类货利支付拖欠的工程利息；4、停工、窝工时发生的索赔费用计算，包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。违约赔偿在建筑行业被广泛采用，要求承包商为超过规定完工日期的每一个日历日支付固定的资金数额给业主。工期延误索赔计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。索赔处理一般有两种方式：1、单项索赔

2023-07-02

152人看过
法律综合知识
工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么的法律依据《民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2022-07-01

164人看过
不可抗力
工程索赔时效期间的计算是怎么规定的

确定索赔时效期间起算点的一个重要问题是，确定是索赔事件发生时间为起算点，还是以索赔事件结束时间为起算点。尽管任何事件的发生或长或短都有持续时间，但是索赔时效期间的起算时间应该是索赔事件发生的当时。在上例仲裁案中，申请人北京某建筑集团公司提出，被申请人逾期未支付工程款的违约行为是持续的事件，只有在事件结束后才能评估具体的损失(即索赔额)，因此，申请人主张，虽然其提交索赔报告的时间超过了按事件发生时间起算的期间，但并未超过按事件结束时间起算的期间，由此认为其索赔要求并未超过索赔时效期间。仲裁庭指定的鉴定人指出，被申请人拖欠工程款是一个持续的事件，甚至在争议提交给仲裁庭时，事件仍有可能处于继续状态，如果按申请人的逻辑，索赔时效期间甚至尚未开始计算，其索赔要求甚至还不能提出。显然，申请人的理由是自缚手脚，不能成立。从司法实践的理解来看，认为从索赔事件开始发生起，当事人就应该知道其具有了索赔权利，就

2023-06-12

427人看过

工伤认定书
工伤认定书下来怎么计算索赔

一、工伤流程有哪些工伤认定之后并不能马上进行理赔，需要员工治疗完毕，进行医疗终结，根据是否存在后遗症进行劳动能力鉴定，根据劳动能力鉴定的结果以及医疗费用，住院时间等来进行报销及赔偿金额。流程如下：1、及时送往医院治疗。2、申请工伤认定，由单位或者个人向当地劳动部门申请，认定为工伤。3、申请劳动能力鉴定，在员工治疗完毕或者达到一定医疗期之后向市级劳动能力鉴定委员会申请工伤鉴定，判定伤残等级。4、待遇审核，员工或者单位根据医院的治疗发票、工伤认定书、劳动能力鉴定书等想社保中心申请待遇审核，下发工伤待遇，包括医疗费用以及伤残补助费用。5、如果员工需要解除劳动关系，有伤残员工可以享受一次性就业补助金和一次性医疗补助金的待遇。二、工伤认定书下来怎么计算索赔1、医疗费计算公式2、医疗费赔偿金=诊疗金额药品金额住院服务费金额后续医疗费3、交通食宿费计算公式交通食宿费金额=交通费住宿费伙食费=单位职工出差

2023-03-26

472人看过
仲裁机构
如何计算工期延误索赔的依据

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。一、合同有违约责任的赔偿标准是什么？根据我国民法典的有关规定，合同违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。但是，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人有约定的按照当事人的约定。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损

2023-04-04

208人看过
法律综合知识
工期索赔天数计算方法有哪些

在运用网络分析法探讨进度计划的网络图中的关键线路方面，我们注意到，若延误工作所处位置恰好为关键工作，那么此人的延误时间将直接构成对于工期赔偿的主要部分。然而，倘若延误工作并非位于关键位置，虽然在工作延误超过规定时间范围内，它有可能转化为关键工作，此时我们便有权寻求对延误时间和时差之间差异的赔偿。在此强调，若在工作延误后，该工作仍然未转变为关键工作，则索赔工期的问题将无法得到解决。显然，网络分析法要求承包方必须切实地运用网络技术来进行进度控制，只有这样，他们才能够根据网络计划提出合理的工期索赔。值得一提的是，通过网络分析所得出的工期索赔值具有科学性和合理性，因此更易于被各方接受。相较之下，比例计算法则显得更为简便易行，然而在某些情况下，这种方法并不完全符合实际情况。例如，比例计算法并不适用于因变更施工顺序、加快施工进程以及删减工程量等因素引发的索赔事件。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履

2024-05-11

109人看过
不可抗力
工伤索赔的有效期怎么算？

工伤索赔的有效期：劳动者因单位未支付工伤保险待遇而申请仲裁的，时效期间为一年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。因不可抗力或者有其他正当理由仲裁时效中止的，从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。工伤索赔的一般程序是什么工伤索赔的一般程序：用人单位或者职工等适格主体向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请；伤情相对稳定后向劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定；携带工伤认定决定书、劳动能力鉴定书等资料向工伤保险机构申请工伤保险待遇。《劳动争议调解仲裁法》第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效

2023-08-16

149人看过

业主
工期索赔的处理原则及计算方法

1.工期索赔的处理原则(1)不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为可原谅的拖期和不可原谅的拖期。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同，详见表1。(2)共同延误下的工期索赔的处理原则在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为共同延误。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定初始延误者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是业主，则在业主造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的时间段内，承包商可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。2.工期

2023-06-05

281人看过
保全
索赔工伤如何计算赔偿金额

技巧：掌握可以认定为职业病的情况；工伤保险，劳动者的基本权利；注意工伤认定程序；了解劳动能力鉴定；索要工伤赔偿的途径。赔偿计算标准：工伤最重要的是进行等级鉴定，鉴定完之后不同的等级法律所规定的待遇是不同的，赔偿标准直接根据《工伤保险条例》的规定来确定就好。交通事故索赔技巧和赔偿计算标准索赔技巧：1、被告不能漏。交通事故发生之后，受害人一定要保持头脑清醒，对于对方的一些承诺不能轻易的相信，当然消极的等待也是不行的，一定要具备一定的风险意识，对于财产的保全一定要及时的申请，还能把对方所投保的保险公司追加成第三人或者是被告，这样的话才可以完好的保障胜诉以后赔偿金额能够兑现。2、存在疑问可以起诉。如果对于出现交通事故之间的赔偿问题有争议或者存在疑问的，可以让公安相关部门进行相关的调解，必要的时候向人民法院提起诉讼。3、诉求不出格。关于交通事故需要赔偿的范围我们一定要了解，什么医疗费、误工费等等一些

2023-07-14

207人看过
不可抗力
如何规定工程索赔时效期限的计算

确定索赔时效期间起算点的一个重要问题是确定起算点是索赔事件发生的时间还是索赔事件的结束时间。尽管任何事件的发生有长或短的持续时间，但索赔时效期间的开始时间应为索赔事件发生的时间。在上述仲裁案件中，申请人北京某建设集团公司称，被申请人拖欠工程款是一个连续事件，具体损失（即索赔金额）只能在事件结束后才能评估。因此，申请人主张，虽然提交索赔报告的时间超过了自事件发生之日起计算的期限，但未超过事件结束时计算的期限，因此认为该权利要求不超过索赔时效期限。仲裁庭指定的鉴定人指出，被申请人拖欠工程款是一个连续事件。即使将争议提交仲裁庭，该事件仍可能处于持续状态。如果按照申请人的逻辑，索赔时效期甚至还没有开始计算，索赔甚至不能提出。显然，申请人的理由具有自约束力，不能成立。从司法实践的认识来看，认为从索赔事件发生之初，当事人就应当知道自己有索赔的权利，应当积极行使自己的权利。实际上，在合同的更为详细的规定

2023-05-07

261人看过
合同终止
工伤认定下索赔如何计算

1、工伤认定后，索赔不能立即解决。治疗结束后，应终止治疗。根据是否有后遗症进行劳动能力鉴定，根据劳动能力鉴定结果、医疗费用、住院天数等确定补偿金额。申请工伤认定，应当向当地劳动部门申请工伤认定。申请劳动能力鉴定，待职工完成治疗或达到一定医疗期后，向市劳动能力鉴定委员会申请工伤鉴定，确定伤残等级。待遇审核：职工或单位根据医院的待遇发票、工伤认定、劳动能力鉴定等向社保中心申请待遇审核，发放工伤待遇，包括医疗费和伤残补助如果员工需要终止劳动关系，伤残员工可以享受一次性就业补助和一次性医疗补助的待遇第二，工伤认定书下的索赔如何计算药量住院服务费金额随访医疗费用3。交通住宿费计算公式交通住宿费金额=交通费酒店费用伙食费=单位职工差旅费标准*往返次数*人数单位员工出差住宿标准*天数*人数4.住院伙食费补偿金额计算公式住院伙食费补偿金额=工旅伙食费补助标准（元、人、日）*70%*人数*天数5。辅助设备费

2023-05-02

183人看过

法律综合知识
2023施工工期拖延怎么计算赔偿

一、施工工期拖延怎么计算赔偿1、施工的工期拖延，如果是发包单位造成的，依据实际造成的损失进行赔偿，如停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等

2023-01-30

298人看过
业主
怎么申请索赔工期

工程开工后，由于业主方没有做好征地工作的问题，导致工程处于停工一个月，我该如何申请索赔工期，工程工期只有4个月律师回答：征地结束时间您可以收集，可以向建设方申请工期顺延一个月。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位

2023-06-15

354人看过