什么情况下工期可以顺延?
来源:互联网 时间: 2023-07-01 14:44:05 57 人看过

单位可以主张工期顺延的情况有:施工单位未按约定提供图纸和开工条件的,建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预付款和进度款,致使施工无法正常进行,也可以延顺工期。施工单位指定的代表未按约定进行指导和审批,致使施工无法正常进行,以及设计变更和工程量增加,都是可以延顺工期的。

什么情况下单位可以辞退职工

1、劳动者的行为严重违反公司制定的规章制度。

2、试用期间,劳动者被证明不符合公司的录用条件的。

3、劳动者的行为严重违反公司的规章制度,给公司造成重大损害的。

4、公司的职工同时在其他公司上班,而且严重影响到本公司的工作,用人单位已经对劳动者提出这个问题,劳动者仍然拒不改正。

5、用人单位和劳动者之间签订的劳动合同是无效的。

6、劳动者犯罪,依法需要被追究刑事责任。

出现下面这几种情形时,用人单位想要解除合同,需要提前30天采用书面的形式通知劳动者,或者用人单位另外再支付劳动者一个月的工资。

1、劳动者已经经过用人单位的培训或者是调整岗位了,还是不能胜任公司分配的工作。

2、劳动者生病了,不是工伤,经过医疗期后,还是不能胜任用人单位安排的工作的。

3、出现民法上所说的情势变更的情况,双方的劳动合同没有办法如约履行,而且用人单位和劳动者也没有办法协商达成一致。

不管是否签订了无固定期限的劳动合同,只要是女员工怀孕,那么用人单位就不能够以此为借口将女员工辞退,并且还需要给女员工一定程度的保障,但有的公司依然会以此为借口将其辞退,这时候女员工就可以根据自己的实际工作年限要求用人单位进行双倍的经济赔偿。

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:

建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应当承担相应的违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 07:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多预付款相关文章
  • 什么情况下交通事故认定书可以延期下发
    出现交通事故责任认定书延期的现象原因通常有如下几种:一是事故重大复杂,需要反复做检验、鉴定、询问、调查。一、车祸责任认定书多久可以拿到根据案情的复杂程度来确定责任认定书出具的时间。公安机关交通管理部门对经过勘验、检查现场的交通事故应当在勘查现场之日起10日内制作交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的,应当在检验、鉴定结果确定之日起5日内制作交通事故认定。二、新交规交通事故责任认定如何进行交警到达现场后进行现场处置、现场调查,如果肇事者未逃逸的,不需要检验、鉴定的,10日内由公安机关出具交通事故责任认定书。需要鉴定的,现场调查结束之日起3日内检验、鉴定,检验、鉴定应当在20日内完成,检验、鉴定超过时限的,应当报经上一级公安机关交通管理部门批准,且最长不超过60日。由交通管理部门将结论交给当事人。三、交通事故责任认定书最长多长时间出来交通事故责任认定书最长十天出具。公安机关交通管理部门应当自现
    2023-06-21
    204人看过
  • 土地挂牌在什么情况下可以延期出让
    一、土地出让合同延期的意思是什么建筑工程施工许可证是有关行政主管部门根据建设单位的申请,对符合法定开工条件的建筑工程依法作出的施工许可,该项施工许可只能在一定期限有效。本条规定包括以下三项内容:1.施工许可证的有效期限为三个月。建设单位在领取施工许可证之日起三个月内应当开工,这里的“开工”不应包括为建筑工程开工而作的前期准备工作,如勘察设计、平整场地、前期拆迁、修建的临时建筑和道路以及水、电等工程。2.施工许可证可以申请延期。建设单位因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,原发证机关经过审查,决定该建筑工程是否可以延期开工。但是,这种延期最多只能延期两次,每次不能超过三个月。3.施工许可证的废止。建设单位的施工许可证国以下两种情形自行废止:(l)在施工许可证的有效期内没有开工,建设单位又没有向原发证机关申请延期;(2)建设单位在申请了两次延期后仍没有开工。二、国有土地使用权延期规定是什
    2023-03-18
    341人看过
  • 工程由哪些情形可以顺延工期
    一、工程由哪些情形可以顺延工期工程可以顺延工期的情形:发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;发包人没有及时向承包人提供施工资金;发包人突然变更施工计划等各种情形。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没
    2023-11-02
    492人看过
  • 劳动合同到期,哪些情况下须顺延
    1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;3.患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;4.女职工在孕期、产期、哺乳期的;5.在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的。6.法律、行政法规规定的其他情形。劳动合同到期是自动延期吗?劳动合同到期后不会自动延续,用人单位需要提前一个月发出是否续签的询问函与劳动者确认,双方沟通一致后重新签订劳动合同。劳动合同到期不续签:1、用人单位提出不续签的,应该支付劳动者经济补偿金,工作1年支付1个月工资;如果劳动者存在《劳动合同法》第14条的情况,要求续签无固定期限劳动合同的话,用人单位拒绝续签违法,应该支付劳动者赔偿金,工作1年支付2个月工资;2、劳动者不续签的话,除非是以用人单位提供的新的劳动合同约定的条件降低为由
    2024-05-07
    500人看过
  • 什么情况下可以写民事延期审理申请书
    一、什么情况下可以写民事延期审理申请书1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;2、当事人临时提出回避申请的;3、需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;4、其他应当延期的情形。二、谁可申请案件延期审理?延期审理可以由人民法院依职权决定,也可以由当事人及其法定代理人提出,经人民法院审查决定是否同意延期审理。当事人提出延期审理请求,应当向人民法院提交延期审理申请书。三、申请延期审理的时间和次数?延期审理只能发生在开庭审理阶段,延期审理前已进行的诉讼行为,对延期后的审理仍然有效。但延期的时间不计算在审理期限内。《民事诉讼法》及其他相关法律解释对申请延期次数没有明确规定,延期多长时间也没有明确规定,但《民事诉讼法》规定了审理期限,即:人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;
    2023-06-08
    179人看过
  • 新房房产证可以延期办理嘛什么情况下
    房地产所有权证书作为一项重要的法律文件,它的重要性不言而喻。没有这本证书,我们就不能称之为物业所有人,至少从严格的法律角度来看,这是无可争议的事实。在这样的背景之下,我们只能将您视为潜在的购房者或者是房屋使用人而已。虽然,在办理房产证方面,并没有任何法律法规强制要求必须在某个固定的时间期限之内完成,但是在这个过程中,您所拥有的产权并没有得到法律所赋予的充分保护。对于购买人来说,他们有义务按照规定的时间缴纳契税,如果违反了这个规定,税务部门有权对其征收相应的滞纳金。《民法典》第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。第五百九十六条买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。
    2024-05-02
    394人看过
  • 什么情况下可以申请贷款延期两年还款
    一、什么情况下可以申请贷款延期两年还款如若在银行贷款期限到达之际,贷款者遇到了某些特殊状况而无法正常按期偿还本金和利息的话,那么他或她便可以向相关放贷机构提交书面申请并详细阐述缘由。经过该银行的严谨审核,如果确认申请理由真实且具备合理性,他们有可能会予以批准延迟还款日期。然而能否达成上述要求,关键因素在于贷款人所面临的实际困难以及需要提供的相关证据。《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条在特殊情况下,确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的,发卡银行可以与持卡人平等协商,达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。二、什么情况下适用缓刑根据我国现行法律《中华人民共和国刑法》的相关条款要求,若被判定为拘役或三年以下有期徒刑的犯罪者能够满足同时存在如下条件,则可得到缓刑判决:首先,其犯罪行为应属于情节轻微境况,其次,必须流露出真诚悔过之意,再次,必
    2024-07-26
    144人看过
  • 在什么情况下可以延期交房,法律依据是什么
    律师解答可以延期交房的情况主要有情势变更导致的延期交房、不可抗力导导致的延期交房。《民法典》第五百三十三条规定,合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。《民法典》第五百三十三条合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。【温馨提示】如您正遇到法律难题不
    2024-07-30
    324人看过
  • 在什么情况下延长工期是合法的
    实践中,有下列情形之一的,依法顺延工期:工程量增加,发包人变更设计,发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料,发包人未按约定支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中联系不当、工程质量鉴定、不可抗力等因素。在施工过程中,业主往往要求承包商增加工程量,这必然导致工期的增加。在这种情况下,工期自然顺延。2。发包人变更设计发包人在施工过程中变更设计的,承包人因发包人变更设计而不能施工的工期从工期中扣除,即相应的工期顺延。3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料的。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自发包人提供必要的施工材料之日起计算。因建设单位缺乏建设规划许可证、施工许可证等原因,政府有关部门要求停工的,停工期从工期中扣除。一般来说,双方在施工合同中约定,发包人应按工程进度支付进度款。发包人未按时
    2023-05-02
    128人看过
  • 用人单位什么情况下可以延长工作时间
    用人单位在与工会和劳动者协商一致的情况下可以延长工作时间。加班是指用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后安排劳动者在法定工作时间以外工作的行为。用人单位什么情况下可以延长工作时间的法律依据《劳动合同法》第三十一条用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的,应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。《劳动法》第四十一条用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。第九十条用人单位违反本法律规定,延长劳动者工作时间的,由劳动行政部门给予警告,责令改正,并可以处以罚款。《中华人民共和国劳动法》(2018修正):第四章 工作时间和休息休假  第四十二条 有下列情形之一的,延长工作时间不受本
    2022-07-22
    415人看过
  • 追诉时效可以在什么情况下延长
    一、追诉时效可以在什么情况下延长1.在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。2.被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。《中华人民共和国刑法》》第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。二、追诉时效中断的条件是什么追诉时效中断的条件为犯罪行为有连续或者继续状态的或者在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。《刑法》第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。三、追
    2023-11-03
    480人看过
  • 什么情况下要延长实习期?
    法条链接:根据123号令第六十九条规定:机动车驾驶人在实习期内有记满12分记录的,注销其实习的准驾车型驾驶资格。被注销的驾驶资格不属于最高准驾车型的,还应当按照第六十八条第一款规定,注销其最高准驾车型驾驶资格。持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人在一年实习期内记6分以上但未达到12分的,实习期限延长一年。在延长的实习期内再次记6分以上但未达到12分的,注销其实习的准驾车型驾驶资格。在延长的实习期内,请注意以下事项:一、上高速公路需要按规定陪驾;二、再次被记6分以上会被注销实习的准驾车型;三、一个记分周期内被记满12分会被降级;四、实习期结束后应当参加教育考试。
    2023-06-08
    284人看过
  • 什么情况下交房延期交付
    针对以下情况:1、开发商未能按照双方约定的期限进行交付,且并未提前告知买受方具体的交付时间;2、开发商在合同中明确规定的交房日期已经到期,已向购房者发出正式的收房通知书,但买受方因为认为该房屋尚未遵守合同约定的交付标准,于是选择拒收钥匙,并据此指责开发商存在逾期交房的违约行为;以及3、购房者在实际接收该房屋之后,以同样的理由再次主张开发商应当承担逾期交付的法律责任。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件的司法解释》第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。
    2024-05-04
    80人看过
  • 建筑工程工期顺延包括哪些情况
    一、建筑工程工期顺延包括哪些情况有下列情形的单位可以主张工期顺延:1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;4、设计变更和工程量增加;5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。二、拖延工期索赔费用包括哪些1.总部管理费用:总部管理费用的计算、证实和审核都非常困难。下面介绍几种计算方法。(一)总直接费分摊法:每单位直接费用应分摊的管理费=合同执行期间总管理费用÷合同执行期间总直接费用;管理费分摊额=每单位直接费用应分摊的管理费×实际直接费。(二)特殊基础分摊法:该种方法是将管理费用开支按用途分成许多类别,按这些类别的性质分别确定分摊基
    2024-01-15
    190人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #预付款
    词条

    预付款是在合同签订成立后,一方当事人按照合同的约定预先向另一方所支付的部分款项,其特点在于预付款的支付行为无数额限制且具有一定的承诺作用,同时也是一项无双向或单向担保效力的清偿行为。... 更多>

    #预付款
    相关咨询
    • 什么情况下鉴定期间为顺延工期的期间?
      台湾在线咨询 2023-06-12
      最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
    • 2022年哪些情况下承包人可以主张工期顺延
      江苏在线咨询 2022-12-10
      1、承包人在隐蔽工程被隐蔽前通知发包人,但发包人没有及时检查的; 2、或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的。 3、法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
    • 法院可以延期开庭吗?哪些情况下可以延期开庭?哪些情况下可以延期
      云南在线咨询 2022-04-08
      根据我国《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》等诉讼法规定,法院在已经确定的开庭审理日期后,当事人或者法院有其他法定事由的是可以延期审理案件的。那么,哪些情况下可以会延期审理呢?下面由法律经验为您整理介绍。 一、民事案件中可以延期开庭审理的情况是: 1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的; 2、当事人临时提出回避申请的; 3、需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补
    • 请问有何情况下可以劳动合同顺延
      广西在线咨询 2022-05-29
      当劳动合同期满时,劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。
    • 什么情况下商业银行贷款可以延期
      河北在线咨询 2022-09-13
      可以,商业银行会根据中国银监局指示延期。《中国银保监会办公厅关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》(三)积极帮扶遇困、个体工商户。做好辖内小微企业和个体工商户的服务对接和需求调查,对受疫情影响暂时遇到困难、仍有良好发展前景的小微客户,积极通过调整还款付息安排、适度降低利率、完善展期续贷衔接等措施进行纾困帮扶。加大对普惠金融领域的内部资源倾斜,提高小微企业“首贷率”和信用贷款占比,进一步降低小微企业