建设工程过了索赔期限如何救济-法师兄

建设工程过了索赔期限如何救济

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-17 14:15:11 366 人看过

一、建设工程过了索赔期限如何救济

建设工程过了索赔期的，当事人可以要求对方协商赔偿，对方愿意赔偿的，诉讼时效重新开始计算。

《中华人民共和国民法典》

第一百九十二条【诉讼时效期间届满的法律效果】诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。

诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

第一百九十五条【诉讼时效中断的情形】有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：

(一)权利人向义务人提出履行请求;

(二)义务人同意履行义务;

(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;

(四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

二、建筑工程违约损害赔偿怎么计算

建筑工程违约损害赔偿没具体的标准，主要根据以下规定进行计算：

违约损害赔偿计算的基本公式在计算期待利益的赔偿时，通常要考虑四个要素。

第一，价值损失。价值是对于合同当事人的价值，价值损失是指非违约方根据合同期待得到的给付对他的价值与他实际得到的价值的差额。

第二，其他损失。包括违约导致的除了价值损失之外的其他任何损失，但应在当事人的预见范围之内。

第三，避免的支出。是指非违约方解除合同后，因不必履行合同而节省的进一步履行的费用。

第四，避免的损失。在违约行为发生后，原本应当用来履行合同的部分或全部资源可以被重新使用，因此而节约的费用就是避免的损失。

由这四种因素可以得出计算违约损害赔偿的基本公式：损害赔偿额=价值损失+其他损失—避免的支出—避免的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多申请仲裁相关文章

工程施工
建设工程施工怎样索赔

索赔本身是一个含义比较宽泛的概念：“是指作为合法的所有者，根据自己的权利提出对某一有关资格、财产、金钱等方面的要求”。施工索赔就是承包商由于非自身的原因发生合同规定之外的额外工作或损失所要求进行的费用和时间的补偿，换句话说，凡超出原合同规定的行为给承包商带来的损失，无论是时间上的还是经济上的，只要承包商认为不能从原合同规定中获得支付的额外开支，应该得到经济和时间补偿的，均有权向业主提出索赔。因此索赔是一种正当的权利要求，是应该争取得到的合理偿付，而不是无理争利。一般我们讲施工索赔，是指承包商向业主提出的要求，这是狭义的索赔。从广义上讲，索赔应当包括承包商向业主提出的索赔和业主向承包商提出的索赔。一般称后者为反索赔，这两种情况往往并存。根据国际工程施工索赔规范，普遍按索赔的对象来界定索赔与反索赔，通常把承包商就非承包商原因所造成的承包商的实际损失，向业主提出的经济补偿或工期延长的要求，称为“

2023-04-27

475人看过
法律综合知识
什么是建设工程索赔

一、什么是建设工程索赔建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释对此做了专门阐述。二、建设工程索赔程序（一）建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向，调查干扰事件，寻找索赔理由和证据，计算索赔值，起草索赔报告，通过谈判、调解或仲裁，最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况，造成工期延误和（或）施工单位不能及时得到合同价款及施工单位的其他经济损失，施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：（1）索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知;（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿

2021-10-03

90人看过
视听资料
如何解决工程建设纠纷的索赔问题

有经验的承包商在投标时应考虑将来可能出现的索赔问题，认真研究招标文件中的合同条款和规范，仔细检查施工现场，探索可能出现的索赔机会，在报价时考虑索赔的需要。在单价分析中，应考虑生产效率，将项目成本与投入资源效率相结合。这样，在施工过程中论证索赔的原因，就可以用效率降低来论证索赔的依据。在索赔谈判中，如果没有生产效率降低的信息，很难使监理工程师和业主相信索赔是不可能获胜的。相反，可以认为生产效率降低的原因是承包商施工组织不善，在投标时未能达到效率。因此，应采取措施提高效率，加快工期。为证明效率降低，承包商应做好施工记录，记录设备、材料和劳动力的每日工作时间、完成的工程和施工中遇到的问题。在签订合同过程中，承包人应对明显将重大风险转移给承包人的合同条件提出修改要求，修改后的协议书应以“谈判纪要”的形式写成，作为合同条件的有效组成部分。尤其要注意业主免责的规定。例如：合同中没有索赔条款；没有延期付

2023-05-07

359人看过
合同风险
如何在建设工程审计中进行反索赔

建设项目审计中如何反索赔，加强管理，降低索赔风险（1）计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划，实行限额设计（即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制，技术设计按计划进行控制）批准的初步设计总概算），以严格控制工程造价，降低结算和付款风险。根据国家计委的规定，自1991年起，由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因，造成工程静态投资超支的，将按3%-20%的比例减免设计费。（2）招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化，树立全面的招投标理念，推动设计、监理走向市场，监督设计，进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计，以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。（3）合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订全面可行的合同，充分考虑今后工程施工结算中

2023-05-02

192人看过

债权人
建设工程合同变更了也能索赔

建设工程合同变更的概念有广义和狭义之分。从广义上理解，建设工程合同的变更不仅包括合同内容的变更，而且还包括合同主体的变更。从狭义上理解，建设工程合同的变更仅指合同内容的变更。由于合同主体的变更实际上是合同权利义务的转让，而且我国《合同法》将合同变更与合同转让进行了区分，因此这里的建设工程合同的变更是指狭义上的变更，即建设工程合同内容的变更。根据我国《合同法》的规定，建设工程合同的变更，包括法定变更与协议变更两种情形。法定变更即依据法律规定而变更合同内容。协议变更，即合同当事人在合意的基础上，以协议的方式对合同的内容进行变更。在合同变更中主要涉及发包人单方变更工程设计与建设工程合同变更的关系问题。在建设工程合同履行过程中，发包人出于各种考虑变更工程设计是常见的现象，而且一般条件下也会得到承包方的同意。这里需要解决两个问题，一是发包人是否有权单方变更工程设计;二是如果发包人有权单方变更工程设计

2023-06-05

104人看过
法律综合知识
建设工程索赔与反索赔的区别

一、建设工程索赔与反索赔的区别（一）两者区别1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2、因工程变更造成的时间、费用损失；3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；5、发包人延误支付期限造成承包人的损失；6、合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；7、非承包人的原因导致工程暂时停工；8、物价上涨，法规变化及其他。二、建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向，调查干扰事件，寻找索赔理由和证据，计算索赔值，起草索赔报告，通过谈判、调解或仲裁，最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况，造成工期延误和（或）施工单位不能及时得到合同价

2021-12-04

457人看过
死刑
再审期限过了的救济途径

一、再审期限过了的救济途径再审期限过了的救济途径是向检察院申请抗诉。原则上再审判决不能再得到救济，但是有三种情况除外，可以向检察院申请检察建议或者抗诉。《民事诉讼法》第二百零九条规定，有下列情形之一的，当事人可以向人民检察院申请检察建议或者抗诉：（一）人民法院驳回再审申请的;（二）人民法院逾期未对再审申请作出裁定的;（三）再审判决、裁定有明显错误的。人民检察院对当事人的申请应当在三个月内进行审查，作出提出或者不予提出检察建议或者抗诉的决定。当事人不得再次向人民检察院申请检察建议或者抗诉。二、向检察院抗诉程序向检察院抗诉程序如下：1.立案审查民检察院应当在立案以后调(借)阅人民法院审判案卷，并在调(借)阅审判案卷后3个月内审查终结。审查的主要内容是原判决、裁定是否符合法定的抗诉条件，审查的主要方式是就原审案卷进行审查，非确有必要时，不进行调查。2.决定提出抗诉经过审查，人民检察院应当依法作出

2023-06-06

160人看过
法律综合知识
工伤认定异议期限过了如何补救

一、工伤认定异议期限过了如何补救工伤认定异议期限过的补救方式是如果是过了行政诉讼的时效，当事人仍然可以提起行政诉讼，如果对方未提出抗辩的，法院可以依法予以受理；或者当事人也可以依法申请仲裁；如果过了仲裁时效的，则当事人一般只能通过协商、调解等方式来解决。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条【仲裁时效】劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。二、工伤认定和工伤鉴定的区别1．概念不同工伤认定，是劳动者受伤后，劳动部门对劳动者的这个受伤的行为进行判断，该受伤行为是不是属于工伤的范围。伤残鉴定则是，在劳动者受伤之后，伤势可能影响身体机能的恢复，造成残疾的情况下，由劳动能力鉴定委员会对

2023-10-03

398人看过

银行贷款
建设工程索赔的流程分析

1、承包商递交索赔意向书。在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向监理工程师（或业主）送达索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单位。2、承包商继续施工，同时准备索赔材料。索赔事件发生后承包商原则上应该继续施工，并保持从索赔事件发生日至终止日的同期记录，同时提请监理工程师说明是否需要作其他记录。3、提交索赔文件。承包商应在发生索赔事件后，在向监理工程师发出索赔通知后28天内，或在工程师同意的合理时间内，向工程师报送索赔文件，说明索赔数额和索赔依据。4、工程师审核索赔文件。5、工程师作出处理决定。6、业主审查索赔处理。7、承包商是否接受最终索赔处理决定。建设工程索赔的意义是什么？正常情况下，建设工程的利润应该在8％到15％之间，安装与装修稍高。但最近这几年，施工企业利润已经降低到5％以内，大部分项目都处于盈亏维持状态。合理采取索赔手段，对企业经营势在必

2023-07-07

353人看过
合同履行地
如何索赔暂停在建工程

1、如何申请暂停在建工程。暂停施工的索赔应参照当地建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理人签字的暂停施工。2。因发包人或监理人的行为或失误造成承包人损失和（或）工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），工期延误（即工期索赔）：费用索赔的内容视情况而定在不同的停堆条件下。一般包括人工费、设备费、材料费、担保服务费、贷款利息、保险费、利润和管理费。人工成本包括增加工作内容的人工成本、停工损失成本和降低工作效率的损失成本。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式。保修服务费：工程延期时，相应增加保修服务费。3。停工索赔要看谁负责。是承包商自己造成的，不能索赔。是业主造成的，可以索赔。主要是人员成本、设备成本和场地租金，但不能包括利润。上述人员、设备和实际停工的起止时间必须经监理工程师确认，并保存有关资料和图片，供有关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不超过2

2023-05-07

489人看过
不可抗力
建设工程索赔符合条件

【法律咨询】建设工程索赔的一般理由之一【律师答辩书】1。发包人违约给承包人造成时间和费用损失。2。工程变更（包括设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更、承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间和费用损失。3。由于监理工程师对合同文件解释不清，技术资料不准确，或因不可抗力改变施工条件，增加工期和费用。4。发包人提出提前竣工或缩短工期，将增加承包人的费用。5。发包人逾期付款给承包人造成损失的。6。因对合同规定以外的项目进行检验并检验合格，或非承包人原因造成的工程缺陷修复所发生的损失或费用。7。工程暂停并非由承包商引起。8。物价上涨、法律法规变化等。第七条建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定，向县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设项目，不再领取施工

2023-05-07

146人看过
工程施工
建设工程档案保存期限如何界定

一、工程档案的保存期限是多长时间档案的保存期限原则划分为永久保存、长期保存、短期保存三种。工程档案(土建技术、质量、安全、经营；水暖、电气、外分包等文件档案、电子档案、声像档案)列为永久保存；人事档案列为长期保存；会计类档案资料保存期应按会计制度有关规定执行。档号编制原则：档号是存取档案的代号，排架的依据，它反映公司档案分类体系和物理位置，必须符合唯一性、合理性和稳定性要求，并能适应计算机档号编制方法档号基本结构组成是由公司标志、分类号、(一级分类、二级分类)年度号和案卷号组成。档案一律存放在柜内，档案按工程竣工时间分区，按工程分类，按专业分号。按先后顺序整齐存放，并填写《竣工档案登记明细表》，档案号一竣工时间一工程名称一专业一顺序号。《建设工程质量管理条例》第四十条在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程

2023-03-04

444人看过

法律综合知识
法律如何规定工程建设保修期限

一、法律如何规定工程建设保修期限建筑工程质量保修期限法律规定如下：1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2．屋面防水工程、房间和外墙面的防渗漏为5年；3．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。法律依据：《建设工程质量管理条例》第四十条在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。（五）其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。二、建筑工程质量不合格纠纷的诉讼时效建筑工程质量不合格纠纷诉

2023-10-21

81人看过
勘察设计
如何索赔工程质量超过保修期

1、如何对超过保修期的工程质量进行索赔。建设工程竣工验收合格，超过工程质量保修期的，法院倾向于认为承包人对工程质量问题不承担维修义务。《建设工程质量管理条例》第四十一条规定：“在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对由此造成的损失承担赔偿责任。《建筑法》第五十八条规定：“建筑施工企业应当对工程的施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，施工企业不得擅自修改工程设计。”为保证工程质量，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律规定了建设单位、勘察设计、监理、施工单位的法定义务和责任。按照合同约定，承包人应当配合承包人进行原材料、设备等的施工，发包人故意或者过失违反法定义务导致工程质量缺陷的，还应当承担过错责任。雇主的责任情况包括：1。提供的勘察设计有缺陷。建设项目在设计、施工前，应当履行勘察程序。

2023-05-07

185人看过