不可抗力造成的损失赔偿哪些-法师兄

不可抗力造成的损失赔偿哪些

来源：互联网时间： 2023-06-17 11:36:42 289 人看过

一、不可抗力造成的损失赔偿哪些

不可抗力因素造成合同违约的，违约方不需要承担违约责任，所以一般不需要赔偿，但法律另有规定除外。

《中华人民共和国民法典》

第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

二、合同违约的责任形式

1、继续履行，又称强制履行，指在违约方不履行合同时，由法院强制违约方继续履行合同债务的违约责任方式。

2、采取补救措施，对违约责任没有约定或者约定不明确，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

3、赔偿损失，即债务人不履行合同债务时依法赔偿债权人所受损失的责任。

4、定金责任，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

5、违约金责任，又称违约罚款，是由当事人约定的或法律直接规定的，在一方当事人不履行合同时向另一方当事人支付一定数额的金钱，也可以表现为一定价值的财物。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

职业病
职业病造成的听力损失有赔偿吗

职业病造成的高频听力损失有赔偿吗p>根据我国工伤保险的规定，职业病属于工伤。因职业病造成高频听力损失的，在确定伤残等级后，可以申请伤残鉴定并要求经济赔偿职工因工负伤，经治疗致残，伤势相对稳定，影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。第二十二条劳动能力评定是指对劳动功能障碍和自理障碍程度的等级评定共有10个级别的残疾，其中1级最重，10级最轻自理障碍有3个级别：完全不能自理，劳动能力鉴定标准由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门制定职工因工致残被认定为五级、六级伤残的，享受下列待遇：（1）工伤保险基金根据伤残等级发放一次性伤残津贴。标准为：5级伤残为18个月工资，6级伤残为16个月工资（2）与用人单位保持劳动关系，用人单位应安排适当的工作。安排工作有困难的，用人单位应当按月支付残疾津贴。标准为：五级伤残按职工工资的70%，六级伤残按职工工资的60%，用人单位按规定缴纳社会保险费。如果伤

2023-05-07

52人看过
不可抗力
几级风的损失算不可抗力

一、几级风的损失算不可抗力没有具体的法律规定，通常六级以上就算的。《民法典》规定：本法所称的“不可抗力”，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量，它包括某些自然现象（如地震、台风、洪水、海啸等）和某些社会现象（如战争等）。二、不可抗力造成的损失怎么承担依据民法典的规定，因不可抗力造成他人损害的，不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条不可抗力因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条不可抗力当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全

2023-05-06

400人看过
商家伤害损害赔偿
因商家造成的损失可以赔偿么

商家侵害消费者权益时，赔偿方式分为人身损害和财产损失两种。对于人身损害，商家应赔偿治疗费、误工减少的收入等费用；对于财产损失，应按市场价格计算。消费者可根据规定采取相应的赔偿措施。商家给消费者造成损失的赔偿方式有两种：侵害他人造成人身损害和侵害他人财产。对于侵害他人造成人身损害的情况，商家应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。对于侵害他人财产的情况，商家应按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算财产损失。因此，消费者在遇到商家侵害自身权益时，可以根据以上规定采取相应的赔偿措施。商家责任与损失赔偿：维权途径与法律保护商家责任与损失赔偿是一个复杂的问题，涉及到消费者权益保护和法律规定。当商家造成损失时，消费者有权要求赔偿。维权途径包括与商家协商、投诉到相关监管机构或消费者协会，甚至通过法律途径解决。根据《消费者权益保

2024-01-05

386人看过
误工费
理发不慎造成损失的赔偿问题

患者在前往医院接受治疗时,应保留好医院开出的治疗记录、诊断书以及相关的医药费单据。同时,如果理发店使用假冒伪劣产品对其进行欺诈,可以要求退还2倍的费用。在先治疗后维权时,证据最为重要。在尽早前往医院接受治疗的同时，务必保留好医院开出的治疗记录、诊断书以及相关的医药费单据。2、赔偿的项目有医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费等，还可以要求精神赔偿。3、如果理发店用的是假冒伪劣的产品，对你进行了欺诈，还可以要求退还2倍的费用。4、先治疗、再维权，证据最重要。理发店欺诈如何维权？在日常生活中,我们经常会遇到一些商家为了追求利益而欺诈消费者的事情,其中理发店欺诈问题尤为突出。消费者在选择理发店时,应该注重店面的信誉度和资质认证,同时保留好与理发店的相关证据,以便在需要维权时能够及时有效地维护自己的权益。如果消费者在理发店理发时受到了欺诈行为,可以采取以下措施进行维权

2023-11-11

461人看过

保险公司
造成损失,保险公司不负责赔偿的原因有哪些

一、保险不赔的情形1、不属于保险责任由于没有搞清手中所持保单的保险责任，而向保险公司索赔，但最后遭拒的情况也比较多见。所发生的事故必须是保险合同约定责任范围内的事故，超保险合同约定的责任范围，保险公司不承担赔偿或给付保险金的责任。每一份保险都有自己特定的保险责任，保险并不是万能的，并不是“百险皆保”，买保险不能望文生义。作为一个理性的消费者，不能谴责“霸王条款”之时却无理取闹。对自己负责任的态度是事前了解清楚自己(家人)所买的保险，可以承担哪些保险事故的责任。另外，需要提醒消费者的是，在买保险前一定要看清楚保险的理赔范围，知道出险之后什么能赔、什么不能赔。2、不如实告知和申报诚信是保险最基本的原则。这条原则具体到人身保险，就要求投保人应履行如实告知和申报等义务。也就是在保险的签约过程中，投保人对于保险人提出的有关保险标的或者被保险人的情况等问题，应当进行如实答复。如果投保人违背诚信原则，故

2023-04-30

418人看过
赔偿权利人
电力施工造成损失如何赔偿,财产损害的赔偿原则

一、电力施工造成损失如何赔偿因电力施工造成他人损失的，受害人可以要求赔偿损失，具体数额按照损失发生时的市场价或者其他合理的方式计算。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千一百八十七条【赔偿费用支付方式】损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式。协商不一致的，赔偿费用应当一次性支付；一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保。二、财产损害的赔偿原则1、全部赔偿原则全部赔偿是侵权损害赔偿的基本规则，指的是侵权行为加害人承担赔偿责任的大小，应当以行为所造成的实际财产损失的大小为依据，全部予以赔偿。换言之，就是赔偿以所造成的实际损害为限，损失多少，赔偿多少。2、财产赔偿原则财产赔偿也是侵权损害赔偿的基本规则之一，是指侵权行为无论是造成财产损害、人身损害还是精神损害，均

2023-04-10

467人看过
不可抗力
因不可抗力灭失的如何处理，不可抗力的范围有哪些

一、因不可抗力灭失的如何处理标的物因不可抗力灭失损失的处理方式为，无过错方不承担损害赔偿责任；但需要提出证明，否则承担损害赔偿责任。逾期未提货，标的物因不可抗力灭失，逾期未提货的一方应当承担逾期的违约责任，不可抗力造成的损失，如果合同有规定的依合同规定办。合同没有规定的，协商解决，协商不成，任何一方都可以向人民提讼。二、不可抗力的范围有哪些不可抗力的范围：1．自然灾害包括地震、洪水、海啸、火灾等，因自然灾害导致合同不能履行的，应使当事人被免除合同责任。2．政府行为它是指当事人的合同订立以后，政府当局颁布新的法律、政策、行政措施而致使合同不能履行。当然，对政府行为的外延必须作限制性解释，所谓政府，仅指那些具有行政规章制定权、实施权的政府部门，如国务院、国务院各部委、省政府、市政府等，而不包括各级政府下设的局、处、科、室进行日常工作颁发的文件。3．社会异常事件主要是指一些偶发的事件阻碍合同的履

2023-02-09

251人看过
不可抗力
民法典中运输合同不可抗力损失如何赔偿

一、民法典中运输合同不可抗力损失如何赔偿根据我国《民法典》的有关规定，在运输合同当中，如果因不可抗力遭受了损失，对方根据不可抗力的影响是可以部分或全部免除责任的。但如果不可抗力是在迟延履行后发生的，则不免除违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、不可抗力的主要因素有哪些1、不可抗力因素之一：不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为

2023-04-18

487人看过

不可抗力
不可抗力原因造成停工能索赔吗？

不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力因素合同怎么写不可抗力因素合同上应当写明出具的证明文件的时间以及方式；发生不可抗力之后责任的承担；不可抗力的具体情形；不可抗力事件发生后通知对方的期限等。根据相关法律规定，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。二、合同不能履行可解除吗合同不能履行可以解除合同。如果是因为一方过错原因造成合同不能履行的，由过错方承担合同不能履行的违约责任或赔偿责任；如果是因为不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。当事人迟延履行

2023-03-09

92人看过
劳动者
该不该赔偿公司停业造成的损失

如果是不辞而别有风险如果职工自离，不按照法律的要求提前通知用人单位，司法实践中会被视为违法解除劳动合同。依据劳动合同法第九十条规定，劳动者违反本法规定解除劳动合同，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。永远不要说走就走，只需提前书面通知即可辞职。公司突然倒闭员工怎么赔偿公司突然倒闭给予员工的赔偿应当按照《劳动合同法》第四十七条第一款的规定进行。按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付经济补偿金。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。《劳动合同法》第四十七条第二款、第三款规定，劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的

2023-07-05

217人看过
不可抗力
不可抗力导致合同解除损失赔偿问题是什么

不可抗力导致合同解除损失赔偿问题：1、部分或者全部免除责任，但是应当及时通知合同相对方，未及时通知合同相对方而造成的损失，应当由遭受不可抗力的一方负责赔偿。2、合同已经履行后，双方当事人因不可抗力解除合同的，其中因合同解除而产生的损失，遭受不可抗力的一方应当赔偿其损失。不可抗力因素造成的损失哪方承担1、因不可抗力造成他人损失的，侵权人不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。2、法律依据：《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知

2023-08-03

178人看过
损害赔偿
不可抗力因素要承担损害赔偿吗

依据我国相关法律的规定，因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。一、不可抗力因素的构成不可抗力因素之一：不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受

2023-03-23

395人看过

不可抗力
如何申诉因不可抗力造成的工期延误赔偿问题？

因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行言的相应责任。工期延误承包人可以索赔的费用有哪些因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承

2023-07-08

206人看过
工程造价
施工造成失误造成损失是否应该赔偿

施工造成失误造成损失应该赔偿。赔偿按照谁过错谁担责的原则来赔偿，如果是因发包方不按约定提供施工材料、技术资料，不按时支付工程款项造成的，则由发包方赔偿。一、承包人能索赔的施工赔偿有什么承包人可以索赔的施工赔偿包括：1、发包人未按合同约定的时间和要求向承包人提供施工现场，创造施工条件造成的损失；2、工程设计变更造成工期延长的损失；3、发包人未按合同约定向承包人提供材料和设备造成的损失；4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压、返工和工作量增加造成的损失。二、施工合同包括哪方面内容施工合同，也叫做工程合同或者是包工合同。是指发包方、建设单位和承包方、施工单位为了完成约定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。一般情况下，施工合同的内容包括：工程范围、建设工期、中间交工工程的开工、竣工日期、工程质量、工程造价、技术资料提交时间

2023-03-24

104人看过