业主工程质量赔偿原则主要是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 09:00:45 146 人看过

一、业主工程质量赔偿原则主要是什么?

(1)合法性原则。按照合同规定,干扰事件的确是由于非承包商自身引起,且承包商的索赔要求必须符合合同规定,并具备合法、全面、充分和有效的证据。

(2)合理性原则。承包商的索赔要求必须合情合理,符合实际情况,真实反映实际损失,采用合理的计算方法和计算基础。

(3)实效性原则。发生干扰事情并造成损失后,承包商必须按照合同规定程序在一定时限内提出索赔,且监理工程师必须及时地对索赔进行处理,不得无故拖延。

(4)协商处理原则。发生索赔事件后,合同双方均应本着友好协商原则进行沟通和互动,防止对立情绪产生,因为合作一旦破裂带来的不仅是当事人的损失,还可能影响其他人的权益,除非一方违反合同基本原则恶意欺诈。

二、索赔处理的方法有哪些?

1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。

2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工,建设方是没有责任的,更不会对此做出相关的赔偿。

3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函,以这些作为事实的依据,如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认,当然建设方也应该在工程施工的过程中,收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数、机械设备的停滞等情况做好详细的记录。如果发生停工事件的时候以此作为依据现场有效证明文件对于停工事件来说是非常重要的依据如果缺乏相关的证明资料会给相应赔偿带来很多不便甚至无法获得赔偿。

三、工程停工索赔的处理依据是什么?

出现类似以上停工情况后应该以事前签订的合同或相关的法律法规为主要依据,因为合同中一般会列明相关问题的条款或相关的法律法规,有相应要求再以此作为费用计算以及谈判的根据。具体来说主要是以下几方面:先要提供造成停工原因的有效证明文件,再判定出事情发生的主要责任方,然后根据合同条款及相应资料确定停工天数、人工材料、机械等损失数量及计价准则。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月07日 03:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 鉴定精神损害赔偿金的主要原则是什么
    确定精神损害赔偿金数额遵循的原则是抚慰为主,补偿为辅以及允许法官自由裁量。具体的数额根据这些因素进行确定:1、侵权人的过错程度;2、侵权的手段;3、造成的后果;4、侵权人的经济状况;5、当地的生活水平。一、老公出轨离婚的赔偿标准是什么呢离婚损害赔偿主要包括精神损害赔偿的,精神损害的赔偿数额根据依以下因素确定:1、侵权人的过错程度,法律另有规定的除外;2、侵害的手段、场合、行为方式等具体情节;3、侵害行为所造成的后果;4、侵权人的获利情况;5、侵权人承担责任的经济能力;6、受诉法院所在地平均生活水平。二、告他人诽谤怎么索赔经济损失诽谤罪赔偿金确定标准是:1、侵害人的过错程度。侵害人的过错程度是指侵害人进行侵权时的心理状态。2、侵害人的获利情况。精神损害赔偿是对受害人的一种精神抚慰以及精神损失的补偿,同时也是对侵害人的一种惩罚,只有这样才可以能够达法的预防犯罪的目的。3、侵权人承担民事责任的能
    2023-02-04
    116人看过
  • 项目索赔处理的主要原则是什么
    项目索赔处理的主要原则如下:1。根据双方签订的施工合同的有关规定,实际计算停工损失。签订合同的先决条件是平等。合同规定了双方的权利和义务。如果在没有合同的情况下进行相关操作,则有损双方的利益。因此,关于停工问题的讨论,离不开合同。但不能完全按照合同及相关约定执行。应该详细分析一下。2。停工责任方应当实事求是地明确谁负主要责任,谁负次要责任。其实,并不是所有的责任都是建设单位造成的。如因施工组织不当或施工方在质量、进度、安全、文明等方面存在严重问题,施工方概不负责,也不作相应赔偿。3。停工费用的计算还应尊重现场的有效文件、签证和相关信件。以此为事实依据,如果主要责任人不是施工方,施工方应在有效时间内要求施工方确认。当然,施工方也要收集工程施工过程中的相关信息,对停工涉及的问题进行分析,详细记录停工人数、天数、机械设备停滞情况。如果发生停产事件,则是现场有效书证的一个非常重要的依据。如果没有相
    2023-05-07
    259人看过
  • 工程施工质量超标,工程索赔的主要依据
    建设工程索赔通常是指合同一方在工程合同履行过程中因对方不履行或未能正确履行合同或因其他非自身因素而遭受经济损失或权利损害,并通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。索赔的依据主要包括以下几个方面:1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种认证记录,经批准的施工进度计划,工程图纸和技术规范等。2、双方交流的信件和各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划及实际施工进度记录、施工现场相关文件及工程照片。4、气象数据、工程检验验收报告和各种技术鉴定报告、工程停电、停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律、法和政策文件。6、签证由发包人或工程师签字。7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等。8、各种验收报告和技术鉴定。9、与工程相关的图片和视频。10.备忘录,工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并且请书面确认。11、发包人在投标前提供的现场资料及参考资料。12
    2023-08-07
    386人看过
  • 工程质量主要问题的解决措施是什么?
    工程质量问题的分类:(1)一般质量问题:不影响建筑物的正常使用,也不影响建筑物结构的承载力、刚度及完整性,但却影响美观或耐久性。(2)严重质量问题:影响建筑物结构的承载力、使用安全或严重的使用功能缺陷。[25]第2条(3)一般工程质量事故是指造成重伤2人以下或直接经济损失在10万元以下,5千元(含)以上的质量事故。经济损失不足5千元的为质量问题,可分为一般和严重质量问题。第2条、第3条。(4)重大事故是指在工程建设过程中,由于责任过失造成工程倒塌或报废,机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。工程质量问题的处理措施:(1)当发生工程质量问题时,监理工程师首先应判断其严重程度。对可以通过返修或返工弥补的质量问题可签发《监理通知》,责成施工单位写出质量问题调查报告,提出处理方案,填写《监理通知回复单》报监理工程师审核后,批复承包单位处理,必要时应经建设单位和设计单位认可,
    2023-06-24
    238人看过
  • 分部工程的主要质量控制数据是什么
    工程项目的质量评定和验收程序按分部工程、分部工程和单位工程的顺序进行。因此,分部工程质量评定涉及分部工程和单位工程的质量评定以及工程能否验收。监理工程师应按现行《建筑安装工程质量检验评定标准》对分项工程进行认真评定。子项目质量评价主要包括以下内容:1。保证工程:涉及结构安全或重要性能的子工程,均应符合标准要求。保修项目包括的主要内容是:(1)重要材料、成品、半成品和附件的材料质量,出厂合格证和试验数据的检验。(2)结构的强度、刚度和稳定性,并检查试验报告。(3)工程中和完成后,必须进行检验、抽查或检验试验记录。2。检验项目:对结构的使用要求、使用功能和美观有很大影响。必须通过抽检确定是否合格,是否达到优良工程内容。在分项工程质量评定中仅次于保证项。主要内容如下:(1)有些偏差项目是允许的,但不适合包括被测项目,因此在有数据的检验项目中规定了“优良”和“合格”标准。(2)对于不能确定偏差值但
    2023-05-07
    91人看过
  • 施工质量验收的主要验收程序是什么
    建设工程质量验收的主要验收程序是什么?建设工程验收?
    2023-05-02
    440人看过
  • 在我国征地补偿原则主要是什么
    一、在我国征地补偿原则主要是什么?第一、直接补偿和间接补偿相结合的原则农村集体经济组织被国家征收以后,农村集体经济组织便丧失了进行农业生产建设活动的物质基础,农村村民也丧失了生活的主要来源。尽管土地征收人已经对农村集体经济组织和农村村民进行了直接补偿,但是,这种直接的补偿只能解决眼前的温饱问题,无法解决他们的长远利益问题,更无法解决他们的再生产能力问题。所以在土地征收补偿中,国家一定要兼顾农村集体经济组织和农村村民的眼前利益和长远利益,并用直接补偿措施和间接补偿措施,使失地农民眼前能够生存,长远能够发展。对于间接补偿来讲,其主要措施是支持和帮助被征地的农村集体经济组织和农村村民从事形式多样的经济开发活动。对于这一间接补偿措施,我国土地管理法做了充分的肯定,并明确规定地方各级人民政府要“支持被征地的农村集体经济组织和农村村民从事开发经营,兴办企业”。第二、货币补偿和非货币补偿相结合的原则第三
    2023-06-18
    300人看过
  • 合同自由原则主要是什么
    一、合同自由原则主要是什么合同自由原则是:当事人可以根据自由意志,决定设立、变更、终止合同。且合同行为除自愿原则外,还应当遵循平等原则、公平原则、诚信原则、合法原则、禁止权利滥用原则等。二、合同自由原则的限制有哪些合同自由原则的限制:一是强制性缔约,如向社会公众供电的供电人,不得拒绝用电人合理的订立合同要求;二是格式合同制度,如提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的无效;三是附随义务,当事人应遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。三、合同自由原则的作用1.合同自由原则的确立能够有效地发挥市场调节作用。合同自由原则作为市场经济的客观要求,在促进市场经济发展过程中。能够不断进行调节,以适应新的目标或经济行为。市场主体可以根据价格信号、需求信息和利润杠杆的刺激自由地调整自己的经济行为,决定生产什么、生产多少。进而使整个社
    2023-12-07
    356人看过
  • 业主大会议事规则主要是什么?
    业主大会议事规则:1、业主共同决定事项,由专有部分占三分之二以上的业主和人数占三分之二以上的业主参加表决;2、筹集建筑物及其附属设施的维护资金;重建、重建建筑物及其附属设施;改变共有部分的用途或者利用共有部分从事经营活动的事项;参加表决专有部分面积超过四分之三的业主和参加表决人数超过四分之三的业主同意;3、其他事项,应当经参加表决专有部分面积过半的业主和参加表决人数过半的业主同意。《中华人民共和国民法典》第二百七十八条下列事项由业主共同决定:(一)制定和修改业主大会议事规则;(二)制定和修改管理规约;(三)选举业主委员会或者更换业主委员会成员;(四)选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人;(五)使用建筑物及其附属设施的维修资金;(六)筹集建筑物及其附属设施的维修资金;(七)改建、重建建筑物及其附属设施;(八)改变共有部分的用途或者利用共有部分从事经营活动;(九)有关共有和共同管理权利的其他重
    2024-04-28
    192人看过
  • 失业保险的主要原则
    (1)强制性原则。失业保险由国家立法明确要求缴费单位和个人必须按规定按时足额缴纳失业保险费,同时个人按规定享受失业保险待遇。(2)统一原则。首先,失业保险由国务院立法决定全国实行统一的失业保险制度;其次,国务院劳动保障行政部门主管全国的失业保险工作;第三,失业保险费的费率、支出项目、待遇给付标准、享受条件等统一规定;第四,由劳动保障行政部门统一执法;第五,失业保险费的征缴依照国家有关规定征缴。(3)三方负担原则。我国的失业保险费采取用人单位、个人和国家三方负担方式。城镇企业、事业单位及其职工分别按照一定比例缴纳失业保险费,为用人单位和个人负担的形式。国家负担部分通过以下几种形式体现:①财政补贴,即在统筹地区失业保险调剂金不敷使用时,地方财政给予补贴。②事业单位缴纳的失业保险费主要由国家财政出资。③企业和个人缴纳的失业保险费在税前列支。
    2023-06-09
    405人看过
  • 量刑的主要原则有哪些
    主要原则有两个,一个是完全评价原则,即要对影响量刑的各种因素全部进行考虑,按照时间分,包括罪前、罪中及罪后的各种情节,按照法定性来分,包括法定情节和酌定情节,量刑时要全面评价分析。另一个是禁止重复评价原则,即对某个影响量刑的因素如果已经使用过,就不能再重复使用。比如盗窃罪中的前科,如果该前科已经成入罪的必要条件,那量刑时就不能再次使用了;如果该前科已经让被告人成为了累犯,那在使用累犯情节的时候,就不能再将其作为前科情节了;如果有多次前科,其中还有没有作为累犯或者入罪使用过的,还是必须作为前科量刑情节使用的。还要注意的是,在确定起点刑时考虑过的情节一般不能再作为量刑情节再次使用。制定量刑建议权的原则有哪些?设立量刑建议权的基本原则具体是:不告不理,诉审合一;适当行使定罪裁量权和量刑裁量权;控辩双方应诉讼地位平等,享有对等的诉讼权利;凡程序所涉及其利益的人能够参加诉讼,对与自己的人身、财产等权
    2023-08-18
    226人看过
  • 建筑工程质量司法鉴定范围主要是什么
    大家主要是对一些比较常见的司法鉴定的内容比较熟悉一些,比如在影视剧当中经常见到的对尸体、物证,伤情程度等这些进行司法鉴定的,可能有很多人难以想象到工程质量上的问题也是能够申请司法鉴定的,因为双方针对工程质量产生纠纷以后,也得有司法鉴定的权威意见才能确定。那么,建筑工程质量司法鉴定范围主要是什么?建筑工程质量司法鉴定范围主要是什么?一、建设工程质量检测鉴定1、建筑工程结构检测、鉴定(混凝土结构、砌体结构、钢结构,塔桅及高耸建(构)筑物,建筑构配件质量检测,振动测试,结构应力测试,结构性能现场试验);灾后结构承载力鉴定。2、工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性鉴定;建(构)筑物抗震鉴定;沉降观测,采光日照鉴定、分析,容积率分析,面积测量,建筑物功能评价;民房检测鉴定;建筑装饰装修工程质量检测鉴定。3、市政工程及施工安装质量检测,道路桥梁功能性能和结构安全性能检测及维修加固鉴
    2023-06-04
    168人看过
  • 建筑工程质量验收资料主要有什么
    一、工程质量验收资料包括哪些1、地基验槽记录、基桩工程质量验收报告、地基处理工程质量验收报告、地基与基础分部工程质量验收报告、主体结构分部工程质量验收报告、特殊分部工程质量验收报告、线路敷设验收报告、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录2、法律依据:《建筑法》第六十一条规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得
    2023-06-12
    302人看过
  • 工程质量评价必须公正的原则是什么
    1、工程质量评价必须公正地规定工程质量评价报告的编制要求。报告应能客观、公正、真实地反映被评价单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程的施工质量状况,全面描述监理过程,反映工程的主要质量状况和结构安全状况,工程的重要使用功能、外观质量等方面。二。满足单位工程质量验收要求<P>1,基础工程合格率<P>2,主要工程资质<P>3,装饰工程资质<P>4,成套工程质量控制数据<P>5,完整的单位工程安全和功能检查数据6、完成单位工程外观质量检查记录7、工程竣工报告8、工程质量评定报告9、检查单位质量检查意见10、设计单位质量检查意见11、工程竣工总结12、,工程竣工验收检查情况。如何处理工程质量验收不合格工程质量验收不合格,如何处理有关争议《解释》第三条规定:“建设工程施工合规”无效,建设工程未通过竣工验收的,应当予以处理(一)经修复的建设工程竣工验收合格,发包人要求承包人承担修复费用的,应
    2023-04-13
    348人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程质量主体责任的原则
      湖南在线咨询 2022-11-21
      工程质量的责任主体包括建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理以及监理单位总监理工程师。 责任、义务如下(以建设单位项目负责人为例): 1、应当将工程发包给具有相应资质等级的单位; 2、应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标; 3、应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理;等等。
    • 建筑工程施工过程中建筑工程质量的主要原则是什么
      辽宁在线咨询 2021-10-27
      1、坚持质量第一原则项目监理机构投资.进度.质量三个目标控制时,在处理三者关系时,应坚持百年大计,质量第一,在工程建设中始终把质量第一,作为工程质量控制的基本原则。2、坚持以人为核心原则在工程质量控制中,以人为核心,重点控制人的素质和人的行为,充分发挥人的积极性和创造性,以人的工作质量保证工程质量。3、坚持以预防为主的原则,重点做好质量预控和事中控制,以预防为主,加强过程和中间产品的质检和控制。4
    • 业主工程质量赔偿标准有哪些
      山东在线咨询 2023-08-31
      业主工程质量赔偿的原则包括合法性原则,合理性原则,时效性原则和协商处理原则。业主发现工程质量存在问题的情况下,首先要看双方签订的书面合同当中对工程质量的相关约定,一般性的质量的问题要求退房的话是不太可能的,至于赔偿的标准也要根据实际存在的质量问题来确定。
    • 按照工程索赔的主要原则
      安徽在线咨询 2023-07-04
      工程索赔有如下原则: 第一,索赔必须以合同为依据 第二,及时、合理处理索赔。 第三,必须注意资料的积累。 第四,加强索赔的前瞻性,有效避免过多的索赔事件的发生。根据《民法典》第八百零三条规定:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
    • 建筑工程质量管理细则是什么主要有什么内容?
      湖南在线咨询 2022-07-02
      建筑工程质量管理方法的内容: 1.建筑工程质量计划 进行工程质量管理的前提就是做好相应的计划,即以本行业、所处单位的组织形式、机构管理、生产方式等为基础,对施工过程中涉及的每一任务、产品、项目等进行设计规划 具体来说,在计划工程目标的质量时,应着重于给予业主一定的承诺与保证根据ISO9000质量体系为标准模型,结合业主的具体要求,全面考虑可能影响到施工质量各方各面因素,利用科学、有效的方法做好施工