建设工程承包合同范本(三)
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-23 09:40:30 377 人看过

在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。

建设工程承包合同范本(三)

2、乙方权利和义务

(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。

(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。

九、服务条款

无。

十、违约责任

1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视中国教育总网文档频道乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。

3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到60日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。

十二、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

十三、其他条款

在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。

合同签定地:世纪大道211号19楼。

十四、合同文本和效力

本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

本页无正文

甲方:

地址:

邮编:

联系电话:

开户银行:

帐号:

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 16:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 手续齐全的建筑工程单项承包合同范本
    单项承包建筑工程的合同可以写明发包人与承包人条款、单项承包工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。单项工程承包协议书该怎么写?单项工程承包协议书甲方:___________乙方:___________根据工程建设要求,甲、乙双方就______工程_____单项工程承包事宜,达成协议如下:一、工程名称:____________________二、承包范围及内容:_________________________________________________________________________________________________________三、承包价格及结算方式:______________________________________________
    2023-07-28
    173人看过
  • 装修合同是承包还是建设工程
    装修不是承揽合同,而属于建设工程合同。在装修关系中,装修公司应当按照与对方的约定进行装修活动,而委托装修的人或单位应当支付装修费用,根据法律规定,建设工程合同是指承包人按照约定进行工程建设,而发包人按照约定支付相应价款的合同。装修合同承包方式装修合同的承包方式主要有全包、半包以及清包这三种:(一)全包所谓全包,就是把所有的材料和工程都包给装修公司,只要出钱即可。这种方式最省时省力,但也最容易被不良公司坑害。要选择这种方式,一定要把好合同关,除了审核各项费用的合理性,更要对自己需要的主材料标明品牌、型号、颜色,谨防装修队偷梁换柱。同时,除了签订本市统一的装修合同,还可和公司签订补充合同,明确各项权利,具体的版本可上网下载。另外,还要把握好各个关键节点的验收和付款环节,如有可能,在每次验收和付款时,必须本人到场。此外,还可以聘请独立监理,监督工程队的各项工作装修承包方式有哪些装修承包方式有哪些
    2023-08-03
    175人看过
  • 建设工程合同中承包人的义务以及建设工程合同中承包人的主体资格条件
    一、建设工程合同中承包人的义务?建设工程合同中承包人的义务如下:1.不得转包和违法分包的义务。承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人,还不得将其承包的部分工程分包给不具备相应资质条件的单位。分包人不得将其承包的工程再分包。2.接受检查的义务。发包人对承包人的工作可以进行检查,承包人有义务随时接受对其作业进度、质量进行的检查。另外,在隐蔽工程隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。3.交付工作成果的义务。勘察人、设计人应当按照约定的期限,向发包人交付符合要求的勘察设计文件,并保证勘察、设计的质量符合要求。施工人应当按照约定,向发包人交付符合要求的已竣工的建设工程。二、建设工程合同中承包人的主体资格条件建设工程合同中承包人的主体资格条件一是必须具备企业法人资格;二是必须具有履行合同的能力,即必须具有营业执照和由建设行政主管部门核准的资
    2023-04-30
    402人看过
  • 建设工程施工承包合同的计价方式
    建筑工程合同的三种计价方式分别是总价合同,单价合同和成本加酬金合同,选择哪种合同计价方法应该在合同当中提前约定清楚,这也得根据建筑施工合同的具体情况分析。如果是总价合同的话,一般在投标报价中就应该确定下来。一、签订买房合同注意事项是什么呢注意事项一:关于贷款不成的约定。不少人买房都是需要向银行贷款的,但不排除部分购房者会因为征信或者其他问题造成银行拒贷,所以购房者一定要在购房合同中和开发商约定清楚;如果购房者因贷款被拒而导致无法买房,开发商要如数退还购房者所缴纳的定金和其他款项。如果购房合同中无约定,购房者个人不仅定金要不回来,可能还要承担违约责任。注意事项二:明确相关费用由谁出。交房时,购房者大多都还要支出一部分款项,到时开发商会给你一个费用清单,这其中有部分款项是合理的;比如说契税、公共维修基金、印花税、物业费等等,但可能还会有一部分不合理收费,比如小区一些内部配套的收费。注意事项三:
    2023-04-04
    291人看过
  • 工程建设合同示范协议
    鉴于业主已建造(公路项目名称)并接受承包商对该项目的批准,本合同段(或桥梁)的投标由(业主全称)(以下简称“业主”)和(承包商全称)(以下简称“业主”)签署“承包商”)另一方面,本协议签订如下:1合同段由K+至K+,约公里,技术标准等级路面。有立交桥、大中桥、桥座、长度、隧道、桥座、长度等结构工程。2。下列文件应视为阅读和理解本协议不可分割的一部分,即:1。本合同协议书及其附件(包括合同谈判中的澄清文件);2。中标通知书;(3)投标书和投标书附录(包括承包商在评标时提交并确认的、业主就有关问题同意的补充资料和澄清文件,如有);(4)合同专用条款(包括数据表和招标文件附录中的相关部分,如有);5)合同通用条款;6)技术规范(包括招标文件附录中的相关部分,如有);7)图纸(包括招标文件补遗中的相关部分,如有);8)投标工程量清单;9)招标文件附表(补充数据表);10)构成合同不可分割的其他文件
    2023-05-07
    432人看过
  •  了解建设工程承包范围的方法
    该段内容描述了建设工程的施工范围,包括基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、智能建筑、通风与空调以及电梯等9个方面。建设工程的施工范围包括以下几个方面:1.基础工程:包括基础承台、基础梁、基础墙等构造物的施工。2.主体结构工程:包括混凝土结构、钢结构、木结构等主要建筑结构的施工。3、建筑装饰装修。4、建筑屋面。5、建筑给排水、排水及采暖。6、建筑电气。7、智能建筑。8、通风与空调。9、电梯。 建 筑 施 工 的 具 体 内 容 有 哪 些 ?建筑施工的具体内容可以分为以下几个方面:1. 土地准备:包括土地的勘察、测量、评估和征用等手续。2. 基础工程:包括基础的设计、施工和验收等。3. 主体工程:包括建筑物的设计、施工和验收等。4. 装修工程:包括内部墙面、地面、门窗等装修的设计、施工和验收等。5. 给排水工程:包括供水、排水、排污等设施的设计、施工和验收
    2023-09-03
    212人看过
  • 建设工程竣工验收范本
    一、建设工程竣工验收范本验收备案表(封面)由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。备案目录(表一)由备案部门填写。工程概况(表二)1、其中备案日期:由备案部门填写。2、竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证)建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证)建筑工程施工图设计审查报告单位工程验收通知书(表三)由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。单位工程竣工验收证明书(表四)1、由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。2、验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的
    2023-06-10
    363人看过
  • 承包土方工程合同有没有范本?
    承包土方工程合同甲方(全称):乙方(全称)兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。甲方将给土石方项目承包给乙方,责、权、利分清,就有关事项达成协议如下:一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容:四、工程量计算:五、工程工期:六、结算方式:七:质量要求:1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。八、甲方责任:1、甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督,掌握高程,指定乙方开挖及回
    2023-04-13
    151人看过
  • 工程合作承包协议范本
    一、工程合作承包协议范本工程合作承包协议范本内容如下:1.工程名称、地点、范围和内容;2.工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;3.工程质量保修期及保修条件;4.工程造价;5.工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;6.设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;7.材料的供应及材料进场期限;8.工程变更;9.违约、索赔和争议;10.当事人约定的其他事项。二、工程承包合同纠纷由哪个法院管辖合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。”因此,建设工程施工合同纠纷当事人,只能约定由不动产所在地即建设工程所在地法院管辖,不能约定其他法院管辖,否则约定无效。三、建设工程承包合同发包人的义务有哪些建设工程承包合同发包人
    2023-04-25
    324人看过
  • 如何承包工程建设?
    承包建筑工程的方式:承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。一、施工单位包括什么质量责任和义务?施工单位主要承担以下质量责任和义务:1、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可范围内承包工程。禁止施工单位超的业务范围或者以其他施工单位的名义承包工程。禁止施工单位允许其他单位或个人以本单位名义承包工程;施工单位不得分包或非法分包工程;2、施工单位对施工工程的施工质量负责;3、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。二、施工单位有哪些义务责任施工单位的质量责任和义务:施工单位是质量的第一责任人。第一,施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资
    2023-06-25
    198人看过
  • 违反工程建设承包合同,承包人有什么责任?
    违反建设工程承包合同的责任如下:一、勘察设计质量差或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成的损失,勘察设计单位应继续完善设计,减免勘察设计费,直至损失赔偿。二、工程质量不符合合同规定,发包人有权要求限期无偿修理或返工改造。详细版工程建设承包合同样本<p>发包方:_________(以下称甲方)</p><p>承包方:_________(以下称乙方)</p><p>甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。</p><p>1.工程名称:_________</p><p>2.工程地点:_________</p><p>3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计_____份平方米。</p><p>4.承包内容:</p><p>5.建筑安装工程造价:共计人民币_____元。</p><p>6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:</p><p>(1)__________________</p><
    2023-08-05
    261人看过
  • 怎么办理建设工程承包合同备案
    1、到工程所在地政务服务中心建委窗口登记领取办理合同备案表格。2、按目录准备相关资料及刻电子数据光盘。3、提交资料给政务服务中心建委窗口。一般只要资料齐全且符合要求。3个工作日内就可以办理好合同备案。4、中标人的商务标和中标价及电子数据(收取包括商务标和中标价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式数据1份)。5、经发、承包双方确认的工程预算书(收取工程预算书加盖申请单位公章的复印件1份和电子表格形式电子数据1份)。6、实行担保的工程,需提交双方的担保保函(查验原件,收取加盖单位公章的复印件1份和电子表格形式电子数据1份)。7、法定代表人授权委托书(收取原件1份)。8、《办理建管手续联系单》(查验原件,收取加盖申请单位公章的复印件1份)。9、中标通知书(收取加盖申请单位公章的复印件1份)。一、包工程需要交保证金吗包工程需要交纳保证金。中标人需要按工程造价总额的2%缴纳投标保证金。中标取
    2023-03-30
    129人看过
  • 如何避免建设工程承包合同无效?
    为避免出现合同无效的情况建设工程承包方应注意的问题有:1.应在取得的资质等级范围内承包建筑工程,否则将导致合同无效;2.将本企业的施工资质借给没有资质的实际施工人使用,也将导致合同无效;3.建设施工企业应尽量避免转包、违法分包的行为。建设工程承包合同无效情形有几种(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同无效。鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同的情况时有发生,《中华人民共和国建筑法》对此做了禁止性的规定;(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效。根据《中华人民共和国招标投标法》规定,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重
    2023-07-24
    278人看过
  • 建设工程造价分包转包合同由谁承担
    在建设项目的分包和分包中,自然人作为实际施工人员与其招用的劳动者发生纠纷。最近上一层分包和分包关系中具有合法用工主体资格的单位,应当作为当事人;还可以根据案件需要,将实际施工的自然人、非法转包人、分包人作为共同当事人。违法分包中发生的劳动、劳动报酬、工伤保险待遇、人身损害赔偿等纠纷,实际施工人与实际施工人上一层有用工主体的单位应当承担连带责任,有用工主体的单位不得与劳动者无劳动关系抗辩。违法分包转包的民工受工伤的责任由谁承担违法分包中,民工受的工伤由违法分包的单位负责。具备用工主体资格的承包单位违反法律,由该具备用工主体资格的承包单位承担用人单位依法应承担的工伤保险责任,将承包业务转包,工伤保险责任应由具备用工主体资格的承包单位承担。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。
    2023-08-09
    325人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 建筑工程工程承包合同范本范本内容包括
      台湾在线咨询 2022-11-12
      建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同,包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。 一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的: (1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施
    • 《建设项目工程总承包合同示范文本》最新版本是哪个?
      辽宁在线咨询 2022-10-19
      2017年09月22日住建部制定了《建设工程施工合同(2017版示范文本)》,新合同示范文本自2017年10月1日起执行,原示范文本同时废止。
    • 承包合同是建设工程合同吗
      西藏在线咨询 2022-10-19
      建设工程合同合同管理软件,是建立在信息技术基础上,利用现代企业的先进管理思想,为企业提供决策、计划、控制与经营绩效评估的全方位、系统化的合同管理平台,合同管理软件主要基于协同产品商务管理,把客户需求、制造活动、采购管理、账款管理、业务流程看作是一个紧密联接。
    • 2022年建筑承包工程合同范本什么样
      浙江在线咨询 2022-11-20
      建筑承包工程合同范本: 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合
    • 工程建设材料买卖合同范本
      香港在线咨询 2022-07-17
      工程建设合同在工程实施前签订。它确定了工程所要达到的目标以及与目标相关的所有主要的和具体的问题。例如工程建设施工合同确定的工程目标主要有三个方面: 1)工期。包括工程开始、工程结束以及工程中的一些主要活动的具体日期等。 2)工程质量要求、规模和范围。详细的、具体的质量、技术和功能等方面的要求,例如建筑材料、设计、施工等质量标准、技术规范、建筑面积、项目要达到的生产能力等。 3)费用。包括工程总价格