由发包人代表行为引起的赔偿包括哪些方面?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-02 21:44:57 497 人看过

由发包人代表行为引起的赔偿包括:

1、发包人代表指定的具体管理人员未按合同规定提前通知承包人,影响施工;

2、发包人代表发出的指通知有误;

3、发包人代表未按合同规定及时向承包人提供指令、批准、图纸或其他义务;这种情况在实践中经常发生,尤其是在施工过程中,往往处于等待施工的情况;

4、发包人代表不合理干预承包商的施工组织;

5、发包人代表对工程进行严格检查,使用与合同规定不符的检查标准,检查过于频繁,故意不及时检查。

哪些侵权行为引起国家赔偿

行政机关、看守所、监狱管理机关等在行使职权的时候,有侵犯公民人身权、财产权的时候,会引起国家赔偿。

《中华人民共和国国家赔偿法》

第三条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:

(一)违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;

(二)非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;

(三)以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;

(四)违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的;

(五)造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。

第四条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:

(一)违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的;

(二)违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的;

(三)违法征收、征用财产的;

(四)造成财产损害的其他违法行为。

第十七条行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯人身权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:

(一)违反刑事诉讼法的规定对公民采取拘留措施的,或者依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的;

(二)对公民采取逮捕措施后,决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的;

(三)依照审判监督程序再审改判无罪,原判刑罚已经执行的;

(四)刑讯逼供或者以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;

(五)违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的。

第十八条行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯财产权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:

(一)违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施的;

(二)依照审判监督程序再审改判无罪,原判罚金、没收财产已经执行的。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 20:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多没收财产相关文章
  • 个人不良记录包括哪些方面的行为?
    具体包括:信用卡、房贷月供、车贷月供累计期或不还款;信用卡透支消费、按揭贷款没有及时按期还款;为第三方提供担保时,第三方没有按时偿还贷款;欠账等经济纠纷也会影响信用记录;水、电、燃气费不按时交款;个人信用卡出现套现的行为;助学贷款拖欠不还款;手机扣费与银行卡扣费挂钩,在手机停用后没有办理相关手续,因欠月租费而形成逾期;被别人冒用身份证或身份证复印件产生信用卡欠费记录等等。不良记录会影响征信。《征信业管理条例》第十五条信息提供者向征信机构提供个人不良信息,应当事先告知信息主体本人。但是,依照法律、行政法规规定公开的不良信息除外。第十六条征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为5年;超过5年的,应当予以删除。在不良信息保存期限内,信息主体可以对不良信息作出说明,征信机构应当予以记载。
    2024-04-21
    54人看过
  • 违法发包行为包括哪些
    在2019年1月3日,住建部出台了《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》,在该份文件中,住建部指出违法发包是指建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质的单位、肢解发包、违反法定程序发包及其他违反法律法规规定发包的行为。同时,违法发包表现为以下情形:1、建设单位将工程发包给个人的;2、建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的;3、依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的;4、建设单位设置不合理的招标投标条件,限制、排斥潜在投标人或投标人的;5、建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。对违法发包行为如何处罚对建设单位将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的,将处以50万元以上100万元以下罚款;对建设单位将建设工程肢解发包的,将处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;对认定有转包、违法分包违法行为的施工单位,将没收违法所得,并处工
    2023-08-17
    120人看过
  • 违反发票管理规定的行为包括哪些方面?
    违反发票管理法规的行为如下:1、未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的;2、未按照规定领购发票的;3、未按照规定开具发票的;4、未按照规定取得发票的;5、未按照规定保管发票的;6、未按照规定接受税务机关检查的。发票管理法规有哪些行为及处罚规定《发票管理办法》主要列举了六种发票违法行为,《发票管理办法实施细则》对这六种违法行为进行具体的表述,违反发票管理法规的行为表现如下:(一)未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的。(二)未按照规定领购发票的。主要包括:(1)向税务机关以外的单位和个人领购发票;(2)私售、倒买倒卖发票;(3)贩运、窝藏假发票;(4)向他人提供发票或者借用他人发票;(5)盗取(用)发票;(6)其他未按规定领购发票的行为。(三)未按照规定开具发票的。(四)未按照规定取得发票的。主要包括:(1)应取得而未取得发票;(2)取得不符合规定的发票;(3)取得发票时,要求开票方
    2023-08-09
    185人看过
  • 强制猥亵行为包括哪些方面?
    1.暴力,所谓暴力,是指对被害人的人身采取殴打、捆绑、堵嘴、掐脖子、按倒等侵害人身安全或者人身自由的强暴方法。2.胁迫,所谓胁迫,是指对被害人采取威胁、恐吓等方法实行精神上的强制,使被害人不敢反抗。例如:以杀害、伤害、揭发隐私、毁坏私誉、加害亲属等相威胁:利用收养关系、从属关系、职务权力以及使被害人处于孤立无援的环境进行挟制等。3.其他手段,所谓其他手段,是指暴力、胁迫以外的其他使他人无法反抗、不知反抗的手段。例如,利用封建迷信进行恐吓、欺骗或者利用他人患病、熟睡之机进行猥亵;利用酒灌醉、药物麻醉、药物刺激等方法对他人进行猥亵;利用或者假冒治病对他人进行猥亵等等。强制猥亵、侮辱罪的构成要件1、客体要件本罪侵害的客体是他人(男性或者妇女)的性自由权,具体包括忍受性权利的自愿选择,对性的厌恶感、羞耻感以及正常的性感情。2、客观要件本罪在客观方面表现为行为人以暴力、胁迫或者其他方法强制侮辱、猥亵
    2023-07-16
    310人看过
  • 破坏军婚行为包括哪些方面?
    破坏军婚的行为包括重婚型、同居型和通奸型,其中重婚型骗取结婚登记手续,同居型长期公开或秘密地在一起生活,通奸型长期通奸且情节恶劣或造成严重后果。破坏军婚的行为包括以下几种:(一)重婚型,即明知现役军人的配偶而与其办理结婚登记手续,骗取结婚的;明知现役军人的配偶而与之以夫妻名义同居生活,群众也认为是夫妻关系的。(二)同居型,即明知是现役军人的配偶,却较长时间公开地或秘密地在一起共同生活,这种关系不仅以不正当的两性关系为基础,往往有经济和其他生活方面的特殊关系,而不同于一般的通奸关系。(三)通奸型,即明知是现役军人的配偶而与之长期通奸,情节恶劣或者造成夫妻关系破裂严重后果的。如何认定破坏军婚的行为?破坏军婚行为是指非法破坏现役军人的婚姻关系,包括军人配偶与他人同居、通奸、虐待军人配偶等行为。认定破坏军婚的行为,需要考虑行为人的主观故意、行为的严重程度以及对军人家庭稳定和军人部队建设的影响等因素
    2023-11-20
    190人看过
  • 公司法发起人定义都包括哪些方面
    (1)发起人的范围。我国规定股份有限公司的发起人应是中华人民共和国境内设立的法人(不包括私营企业、外商独资企业)(2)发起人的资格。我国规定了只有在中国境内设立的法人(不含私营企业、外商独资企业),才能充当股份有限公司的发起人。(3)发起人的最低限额。我国公司法规定,设立股份有限公司,应当有5人以上为发起人,其中须有过半数的发起人在中国境内有住所。国有企业改建为股份公司的,发起人可以少于5人。(4)发起人的出资。根据我国公司法的规定,股份有限公司发起人的出资,既可以用货币,也可以用实务、工业产权、非专利技术或者土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权,必须评估作价,核实财产,并折合为股份。发起人以工业产权、非专利技术作出资的金额不得超过股份有限公司注册资本的20%.(5)认购股份,缴足股款。股份有限公司的发起人,必须依照公司法的规定,以书面认足公司章程规定发
    2023-06-28
    425人看过
  • 贷款诈骗罪的行为包括哪些方面?
    构成贷款诈骗罪的行为如下:1、知道没有归还能力而骗取大量资金的;2、非法取得资金后逃跑的;3、肆意挥霍骗取资金;4、利用骗取的资金进行违法犯罪活动;5、抽逃、转移资金、隐匿财产、逃避返还资金的;6、隐匿、销毁账户、搞假破产、假破产、逃避返还资金的;7、其他非法占有资金,拒不返还的行为。贷款诈骗罪与贷款欺诈行为的界限在实践中,贷款人基于某种原因而采取虚构事实的方法向银行等金融机构申请贷款,属民事意义上的贷款欺诈行为。这种行为可以依据民法典的有关规定确认合同无效,或由贷款人请求法院或者仲裁机构变更或撤销。区分贷款诈骗罪与贷款欺诈行为,其根本仍在于二者主观目的的不同,如果行为人意在非法占有,则应以贷款诈骗罪论处。值得注意的是,实践中并非所有使用欺诈手段获得贷款的行为都构成贷款诈骗罪,尤其是对于以下几种行为,不宜作为犯罪处理:(1)以虚假手段取得贷款已经主动归还贷款本息的;(2)以虚假手段取得贷款
    2023-08-04
    302人看过
  • 诈骗罪包括哪些方面的犯罪行为
    诈骗罪包括以下方面的犯罪行为:1.行为人实施了欺诈行为;2.行为人实施了欺诈行为;3.成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。一、协助网络诈骗会判几年协助网络诈骗判决如下:1、行为人协助网络诈骗的,诈骗公私财物,数额较大的,一般应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。但对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诈骗罪有关认定的条件如下:1、行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是当下的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈
    2023-03-23
    155人看过
  • 立功表现包括哪些行为
    所谓立功表现,主要包括下列行为:1.揭发检举其他犯罪分子的重大罪行或较多的一般罪行,经查证属实的;2.提供重要线索,使司法机关得以破获其他案件的;3.协助司法机关缉捕其他犯罪分子的。“重大立功表现”是指阻止他人重大犯罪活动的;检举他人重大犯罪活动,经查证属实的;有发明创造或者重大技术革新的;在日常生产、生活中舍己救人的;在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;对国家、社会有其他重大贡献的。犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件的,是立功。这里所说的犯罪分子是指犯罪嫌疑人、刑事被告人。犯罪分子揭发他人的犯罪行为,是指犯罪分子被捉拿归案以后,不仅要彻底交代自己的罪行,而且还主动揭发其他人的犯罪行为
    2023-05-01
    325人看过
  • 常见的转包行为包括哪些不容忽视的方面
    一、常见的转包行为包括哪些不容忽视的方面工程转包,是指施工单位承包工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为,认定存在转包主要包含以下7种情形:1.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;2.承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;3.施工承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理的;4.施工承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的;5.劳务分包单位承包的范围是施工承包单位的全部工程,劳务分包单位计取的是除上缴给施工承包单位管理费之外的全部工程价款;6.施工承包单位通过采取
    2023-08-07
    162人看过
  • 裁判员违法行为包括哪些方面?
    枉法裁判罪,是指司法工作人员在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判,情节严重的行为。枉法裁判罪在客观方面表现为在民事、行政审判活动中违背事实和法律作枉法裁判,情节严重的行为。违背事实和法律作枉法裁判的行为的具体方式多种多样,有的是故意伪造、搜集证据材料;有的是引诱、贿买甚至胁迫他人提供伪证;有的是篡改、毁灭证据材料;有的是故意歪曲理解法律甚至无视法律规定;有的是违反诉讼程序,压制甚或剥夺当事人的诉讼权利;等等。枉法裁判们必须发生在民事、行政审判活动中。民事枉法裁判罪由哪些构成1、民事枉法裁判罪的构成要件主要有:本罪所侵害的客体是国家审判机关的正常活动。在客观方面表现为在民事审判活动中违背事实和法律作枉法裁判,情节严重的行为。主体为特殊主体,即仅限于司法工作人员。犯罪主观方面必须出于故意,即明知自己的行为违背了事实和法律属枉法裁判但仍然决意为之。2、法律依据:根据《中华人民共和国
    2023-08-09
    385人看过
  •  车险先行赔付包括哪些方面?
    车险先行赔付的条件是涉及金额不得超过两千元,超过两千元以上的事故必须等到事故鉴定和责任划定后才能进行理赔。此外,车辆必须在保险公司所指定的维修点进行维修,否则保险公司可以拒赔。最多不会超过百分之五十的车险先行赔付条件,保险公司有非常严格的标准。一般情况下,保险公司会预先赔付百分之三十至百分之五十的赔偿,最多不会超过百分之五十,剩余部分将会由保险公司按照相关理赔程序审核以后在赔付。车险先行赔付的条件是,涉及金额不得超过两千元。超过两千元以上的事故,必须等到事故鉴定和责任划定以后,再按照相关程序进行理赔2、车辆必须在保险公司所指定的维修点进行维修如果车主没有指出相关车辆维修费用,就要求保险公司对车险进行赔付,对于这样的现象保险公司可以拒赔。3、最多不会超过百分之五十车险先行赔付条件,保险公司有非常严格的标准;一般情况保险公司会预先赔付百分之三十至百分之五十的赔偿,最多不会超过百分之五十,剩余部
    2023-10-11
    119人看过
  • 违约的免责事由包括哪些方面?
    1、自然灾害如地震、台风、洪水、海啸等。2、政府行为。政府行为一定是指当事人在订立合同以后发生,且不能预见的情形。如运输合同订立后,由于政府颁布禁运的法律,使合同不能履行。3、社会异常形象。一、建筑工程不可抗力合同的相关问题有哪些建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失,并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务致使损失扩大的,承包方对扩大的损失承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。它包括自然现象和社会现象两种,自然现象诸如地震、台风、洪水、海啸,社会现象如战争、海盗、罢工、政府行为等。二、不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素包括:1、自然灾害,如台风、地震、洪水、冰雹;2、政府行为如征收、征用;3、社会异常
    2023-03-14
    227人看过
  • 水污染引起危害包括哪几个方面
    水污染的危害是什么?(一)危害人体健康(二)降低农作物的产量和质量(三)影响渔业生产的产量和质量(四)制约工业的发展(五)加速生态环境的退化和破坏(六)造成经济损失世界卫生组织(WHO)调查表明,80%的疾病和50%的儿童死亡率都与饮用水水质不良有关。因为污染而患病的人约占世界各医院住院人数的一半。水污染引起的危害主要包括以下三个方面:水体受病源微生物(如细菌)的污染,会引起霍乱、伤寒、脊髓灰质炎、甲型肝炎、菌痢等传染病。水体受重金属(Hg、Pb、Cr、Cd等)及其他有毒无机物(如氟化物、砷化物、亚硝酸盐等)的污染,会引起各种中毒和疾病。水体受有机物如酚、苯、三氯甲烷、四氯化碳、杀虫剂、合成洗涤剂等的污染,会引起各种中毒和疾病,如血液病、癌症等,特别是水中的有机硝机化合物、有机卤素化合物。它们对动植物和人体都是强烈的致癌和致肿瘤物质,已引起国际科技界和医学界普遍的关注和重视。水中的重金属、
    2023-06-13
    166人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。 所谓犯罪分子个人所有财产,是指属于犯罪分子本人实际所有的财产及与他人共有财产中依法应得的份额。应当严格区分犯罪分子个人所有财产与其家属或者他人财产的界限,只有依法确定为犯罪分子个人所有的财... 更多>

    #没收财产
    相关咨询
    • 人大代表包括哪些方面的人
      广东在线咨询 2022-04-10
      省、自治区、直辖市、自治州、设区的市的人民代表大会根据需要,可以设法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会等专门委员会;县、自治县、不设区的市、市辖区的人民代表大会根据需要,可以设法制委员会、财政经济委员会等专门委员会。各专门委员会受本级人民代表大会领导;在大会闭会期间,受本级人民代表大会常务委员会领导。各专门委员会的主任委员、副主任委员和委员的人选,由主席团在代表中提名,大会通过。在大
    • 发包人代表的行为造成的赔偿责任
      宁夏在线咨询 2021-12-25
      发包人代表的行为引起的索赔:原材料、设备、场地、资金、技术资料未按约定的时间和要求提供;中途停工、延期施工;变更计划,提供的信息不准确。
    • 人才引进落户的政策包括哪些方面?
      湖北在线咨询 2022-08-01
      天津市人才引进政策户口的作用: 1,人才引进后,当事人的直系亲属户口可投靠;从而解决子女在当地入学的问题; 2,人才引进落户后,当事人可以享受天津的社保待遇; 3,当地户口对当事人的工作生活更方便。 一,天津市人才引进的条件: (一)具有大学本科以上学历,年龄在35岁以下的人员; (二)具有大学本科以上学历并取得中级以上专业技术职务任职资格的人员; (三)获得硕士以上学位的人员; (四)经市人事局
    • "软暴力"行为包括哪些方面呢?
      香港在线咨询 2024-11-16
      软暴力表现形式包括:1) 暴力、威胁色彩不明显;2) 实施者具有暴力威胁的可能性;3) 导致他人产生恐惧、恐慌;4) 影响他人正常生产、工作、生活;5) 通过谈判、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段实施。软暴力是指行为人为谋取不正当利益或形成非法影响,对他人或有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等,足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制,或足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全,或影响正常生活
    • 行政复议的抽象行为包括哪些方面
      新疆在线咨询 2022-07-27
      (1)这些抽象行政行为不包括国务院行政法规、各部委规章和地方政府规章,第7条第1款所列的三项抽象行政行为都是非立法性规范性文件。 (2)相对人对以上抽象行政行为申请行政复议,只能针对具体行政行为所依据的抽象行政行为提出,具体行政行为是抽象行政行为适用于具体事物的结果,而抽象行政行为是具体行政行为的依据。换言之,如果抽象行政行为尚未转化为具体行政行为时,则不能对之提起行政复议申请。 (3)对抽象行政