本溪市民用建筑工程竣工验收暂行办法
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-22 16:52:12 231 人看过

第一章总则

第二章验收的依据、内容和标准

第三章验收程序

第四章罚则

第五章附则

本溪市人民政府第64次常务会议通过,现予发布施行。

一九九五年八月三十日

第一章总则

第一条为了加强民用建筑工程竣工验收工作,全面考核建设成果,充分发挥民用建筑工程的经济效益、社会效益和环境效益,特制定本办法。

第二条凡我市规划区域内的民用建筑工程竣工验收,均须执行本办法。

第三条本办法所称民用建筑工程,是指公共建筑、住宅(含住宅小区)、市政工程,及其相关的配套设施和环境建设等工程。

第四条市建设委员会(以下简称市建委)是我市民用建筑工程竣工验收工作的行政主管部门。

第五条根据民用建筑工程规模和复杂程度,由城市建设、土地规划、市政公用、公安消防、电力电讯、房产管理等部门和城区政府组成相应的验收委员会或验收小组统一进行工程竣工验收工作。工程建设、接管、设计、施工、监理等单位应参与验收工作。验收委员会、验收小组要按照精简、高效、服务、指导的原则进行工作。成员部门要建立验收代表制度。

第六条未经验收或验收不合格的民用建筑工程,不得擅自交付使用。

第二章验收的依据、内容和标准

第七条验收的依据

(一)国家、省、市的有关法律、法规和规章;

(二)现行施工技术验收标准和规范,各专业管理部门执行的规程和规定;

(三)经政府主管部门批准的规划和设计文件。

第八条验收的内容和标准:

(一)按照建设管理程序规定要求,具备各项批准手续;

(二)按照政府主管部门批准的规划和设计实施并全面建成,基础设施和环境建设符合要求;

(三)各项建筑工程质量须经工程质量监督部门验评合格,并取得质量验评文件;

(四)供水、排水、供电、供暖等设施达到接通标准和条件,各项建设符合消防要求;

(五)工程竣工技术资料完整准确,并按有关规定归档;

(六)施工机具、暂设工程、剩余材料、建筑残土等全部拆除清理,达到场清地平、道路畅通、卫生清洁。

第九条住宅小区验收内容和标准,除执行本办法外,还应符合《辽宁省城镇住宅小区竣工综合验收实施细则》规定要求。

第三章验收程序

第十条民用建筑工程竣工后,由工程建设或开发单位向市建委提出竣工验收申请,并提交下列文件和资料:

(一)竣工验收申请;

(二)规划部门和专业管理部门的批复文件和图纸;

(三)工程设计图纸;

(四)经批准的开工报告和工程承发包合同;

(五)建设单位与施工单位交工验收文件;

(六)质量监督部门的工程质量验评文件;

(七)市建委要求提交的其它文件资料。

第十一条市建委接到工程竣工验收申请后,应尽快组成验收委员会或验收小组,通知成员单位和专业管理部门做好验收准备工作。各专业管理部门应及时进行现场检查鉴定并督促落实。验收准备工作应在接到申请次日起10日内完成。建设单位应提前与有关专业管理部门联系,主动提供情况,以保证验收工作顺利进行。

验收委员会或验收小组成员单位不履行前款规定职责或不按时参加验收工作,致使工程不能按期验收而拖延工程交付使用期限的,责任单位要承担相应的行政和经济责任。

第十二条市建委要在前条规定的验收准备工作完成时限期满后10日内组织验收委员会或验收小组开展验收工作。

验收合格的工程,发给工程竣工验收合格证书。建设单位凭证办理供水、供电手续,交付使用。验收不合格的工程,验收委员会或验收小组要提出整改意见,要求建设单位限期落实,直至验收合格。

第十三条分期建设的住宅小区,可分期进行验收和分期投入使用,待住宅小区全部建成后再进行综合验收。

分期验收的住宅小区,其市政公用配套设施必须满足使用功能要求。

第十四条单建工程的户外配套和环境建设必须一次性完成。因季节影响未能完成的环境绿化工程,可延至下一次绿化季节。

第四章罚则

第十五条开发或建设单位擅自将未经验收的工程交付使用的,给予通报批评,责令限期补办验收手续,并处以5000元以上20000元以下罚款。逾期仍不补办验收手续的,处以上述罚款额度3至5倍罚款。

第十六条开发或建设单位擅自将验收不合格的工程交付使用的,根据工程建设情况,责令停止使用或限期整改,并处以10000元以上20000元以下罚款。逾期拒不整改并继续使用的,处以上述罚款额度3至5倍罚款。对工程结构安全隐患未予整改的,勒令停止使用。

第十七条对验收合格可以交付使用、尚有遗留建设项目的工程,应在验收委员会或验收小组提出的限期内补建。限期内未补建的处以3000元以上10000元以下罚款,并重新确定补建限期。在重新确定的限期内仍未补建的,处以上述罚款额度3至5倍的罚款。

第十八条当事人对行政处罚不服的,可按照《行政复议条例》和《中华人民共和国行政诉讼法》有关规定,申请行政复议或者向人民法院起诉。逾期不申请复议,也不向人民法院起诉,又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第五章附则

第十九条本溪、桓仁满族自治县可参照本办法执行。

第二十条本办法由市建设委员会负责解释。

第二十一条本办法自发布之日起施行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月19日 06:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多强制执行相关文章
  • 建筑工程达到什么条件才可以进行竣工验收
    一、建筑工程达到什么条件才可以进行竣工验收1、建筑工程竣工,应当符合以下条件:完成建设工程设计和合同约定的各项内容;有完整的技术档案和施工管理资料;有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告;有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;有施工单位签署的工程质量保修书。2、法律依据:《建设工程质量管理条例》第十六条,建设单位收到建设工程设工报告后,应当组织设计施工工程监理等有关单位进行竣工验收,建设工程竣工验收应当具备下列条件:(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签警的质最合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。二、工程验收业务流程有哪些工程验收业务流程:1、工程验收业务流程
    2023-06-17
    342人看过
  • 建筑工程竣工验收时间是怎么规定的
    施工单位完成工程施工后,具备竣工验收条件的,一般要在三个月内完成工程竣工验收。工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。一、保修期或缺陷责任期起始日1、保修期的起算日期从业主工程师发给工程竣工证书之日算起;2、缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算;由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。二、工程竣工后必须结算吗工程竣工后不是必须结算,通常情况下工程竣工验收、结算是不同的,竣工后不是必须结算,是一般都应该进行结算。第一、工程竣工验收,工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工
    2023-06-22
    165人看过
  • 建筑工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格
    1、修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;2、修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。一、建设工程施工合同无效有什么法律后果(一)建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的,按缔约过失处理。(二)建设工程施工合同所约定的工程已经开工但尚未完工时被确认无效的,按下列原则处理:第一,立即停止履行。第二,恢复原状或折价赔偿。对此应当区分三种情况:一是已完成部分工程质量低劣,无法弥补质量缺陷,存在安全隐患的,按照一般无效合同的处理原则,已经完成部分工程应该拆除,建设方支付的工程款应当返还。二是已完成部分工程质量合格或者能够以较小的代价弥补工程质量缺陷的,应该折价补偿。三是建设工程严重违反规划,或未取得项目审批合法手续,无论工程质量是否合格,均应该拆除所建工程和返还
    2023-02-09
    307人看过
  •  房屋建筑竣工后的验收程序有哪些?
    本文介绍了建筑工程竣工验收的步骤。首先,在竣工验收前,建设单位应组织施工、设计和使用等相关单位进行初步验收。其次,所有建设项目已按照设计要求完成,并通过各单项工程的验收,同时具备竣工图、竣工决算和工程总结等必要文件。最后,工程主管部门或建设单位应向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。建筑工程竣工验收步骤:1.在竣工验收前,建设单位应组织施工、设计和使用等相关单位进行初步验收;2.所有建设项目已按照设计要求完成,并通过各单项工程的验收,同时具备竣工图、竣工决算和工程总结等必要文件。工程主管部门或建设单位应向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。 房 屋 建 筑 竣 工 验 收 的 步 骤 有 哪 些 ?房屋建筑竣工验收是房屋建筑行业的重要环节,其目的是确保房屋建筑符合国家相关法律法规和标准,保障人民群众的生命财产安全。根据《建筑法》的规定,房屋建筑竣工验收应包括以下步骤:1. 勘察设计阶段:
    2023-09-05
    283人看过
  • 我国关于基本建设项目竣工验收暂行规定
    基本建设项目的竣工验收,是全面考核基本建设成果,检验设计计和工程质量的重要环节。做好竣工验收工作,对促进建设工程及时投产,发挥投资效果,总结建设经验都有重要的作用。为了更好地贯彻党的社会主义建设总路线,根据国务院发(1972)40号文批转国家计委、国家建委、财政部《关于加强基本建设管理的几项意见》的精神,对基本建设项目竣工验收作如下规定:一、竣工验收范围。凡新建、改建、扩建和迁建项目,按批准的设计文件所规定的内容建完,具备投产和使用条件,都要及时组织验收,办理固定资产交付使用的转帐手续。二、竣工验收的依据。上级主管部门批准的计划任务书,初步设计或扩大初步设计,施工图纸和设备技术说明书以及上级领导机关的有关建设文件,现行施工技术验收规范等。从国外引进新技术或成套设备的项目,还应按照签订的合同和国外提供的设计文件等资料,进行验收。三、竣工验收标准。基本建设项目竣工验收,交付生产和使用,应达到下
    2023-03-01
    194人看过
  • 建筑工程质量认定和竣工验收备案记录
    毛坯房收房时须注意向开发商索要《建筑工程质量认定书》《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》和《竣工验收备案表》。其中,尤其应该注意索要《竣工验收备案表》,而且不能只看开发商有没有这张《备案表》,同时一定要仔细察看各个分项有没有备案,例如消防设施等。《竣工验收备案表》对商有着严格的约束作用,只要将项目送交主管部门备案后,发展商就必须对终生负责,出了问题,如果是发展商的过失,可以追究其责任。建筑工程质量验收统一标准1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度。2、建筑工程应该按下列规定进行施工质量控制(1)建筑工程采用的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收(2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查。(3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。3、建筑工程质量应按以下要求验收:(1)
    2023-07-07
    256人看过
  • 青岛市城市建筑工程规划管理验收暂行规定
    第一条为加强城市建筑工程规划管理,根据《中华人民共和国城市规划法》和《青岛市城市建筑规划管理暂行办法》的规定,制定本规定。第二条本规定适用于青岛市城市规划区。第三条市规划局是本市建筑工程规划管理验收的行政主管部门。第四条建筑工程规划管理验收的内容为:建筑物的位置、层数、标高、平面和立面造型、外墙装饰材料和色彩,给水、排水、通讯、照明、消防、人民防空、环境卫生、道路交通等设施和其他室外设施、绿化等全部建设内容,核发建设工程规划许可证时规定拆除的建筑物、构筑物及工程建设时所设的全部临时设施。第五条凡持建设工程规划许可证进行建设的工程竣工后,建设单位须按规定向市规划局报送竣工报告,提请市规划局进行规划管理验收。市规划局应会同城市管理、房产管理、公安交通、消防、通讯、供电、防洪、环境卫生、卫生防疫、市政工程、园林绿化、人民防空、航空、测量、军事等建筑工程所涉及的有关部门和单位,以及建筑工程所在区的
    2023-06-10
    57人看过
  • 建设工程竣工验收依据怎样
    (一)上级主管部门对该项目批准的各种文件;(二)可行性研究报告、初步设计文件及批复文件;(三)施工图设计文件及设计变更洽商记录;(四)国家颁布的各种标准和现行的施工质量验收规范;(五)工程承包合同文件;(六)技术设备说明书;(七)关于工程竣工验收的其他规定;(八)从国外引进的新技术和成套设备的项目,以及中外合资建设项目,要按照签订的合同和进口国提供的设计文件等进行验收;(九)利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目,应按世界银行规定,按时编制《项目完成报告》。一、建设工程竣工后如何验收(一)提交竣工验收报告在建筑工程竣工后,要经过专门验收机构(有关部门成立的),组织专家开展质量评估验收。(二)组织验收验收需要经过四方验收,包括设计单位、建设单位、施工单位、监理单位。(三)验收合格验收合格后要到有关部门处登记备案。(四)交付使用验收合格后就可以交付使用了。(五)未验收而交付使用(视为合格),
    2023-03-26
    177人看过
  • 建筑工程竣工决算
    房地产开发
    有政府投资的建设项目,必须进行工程决算审计。也就是说,所有行政、事业单位和国有企业的建设项目都必须经过成本审计和财务决算审计。非政府投资的建设项目规模较大,涉及利害关系人较多的,必须进行工程造价审计,如房地产开发企业开发的房地产。企业自用建设项目由企业决定是否审计。建筑工程竣工验收的流程怎么走我国制定的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第六条明确指出,工程的竣工验收应该按照,施工单位提交竣工报告,申请竣工验收。实行监理工程,总监理工程师签署意见;建设单位组织专家组成验收组,制定验收方案;建设单位在7个工作日内提交验收时间、地点和验收组名单书面通知和建设单位组织工程竣工验收等程序进行。
    2023-08-07
    92人看过
  • 建筑工程竣工验收的备案范围日期是多久?
    备案范围除《建设工程消防监督管理规定》第十三条、第十四条规定(详细内容附后)的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程外,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起7日内报公安机关消防机构备案。一、建筑工程质量验收的程序按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的有关内容,工程竣工验收应当按以下程序进行:1、工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告应经总监理工程师签署意见。2、建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。4、建设单位组织工程竣工验收。(1)建设、勘察、设计、施
    2023-06-25
    302人看过
  • 本溪市人民政府关于印发《本溪市建设领域农民工工资支付管理暂行办法》的通知
    各自治县、区人民政府,本钢、北钢,市政府各委办局、直属机构:现将《本溪市建设领域农民工工资支付管理暂行办法》印发给你们,请遵照执行。二○○六年四月四日本溪市建设领域农民工工资支付管理暂行办法第一条为规范建设领域农民工工资支付行为,维护农民工合法权益,根据《劳动法》等有关规定,结合我市实际,制定本办法。第二条在本市行政区域内从事建筑活动的建设单位、建筑业企业和与之形成劳动关系的农民工的工资支付以及与农民工工资支付有关的监督管理活动,适用本办法。本办法所指建筑业企业,是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装饰装修工程活动的企业。本办法所称农民工,是指本人为农业户口在城镇务工的人员。第三条市、县(区)劳动和社会保障部门负责建筑施工企业农民工工资支付的监督、管理,劳动和社会保障监察机构受劳动和社会保障部门委托实施建筑企业农民工工资支付的日常监督、检查。建设行政主管部门和金融机构按照各自的职
    2023-06-10
    360人看过
  • 北京市通信工程竣工验收备案管理暂行规定
    为了加强北京市通信工程质量竣工验收备案工作,依据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》和中华人民共和国信息产业部《通信工程质量监督管理规定》,结合北京市通信建设工程实际情况,北京市通信管理局制定了《北京市通信工程竣工验收备案管理暂行规定》,现予发布,自发布之日起执行。二00二年三月十六日北京市通信工程竣工验收备案管理暂行规定第一条依据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》和中华人民共和国信息产业部《通信工程质量监督管理规定》,结合本市通信建设工程实际情况,制定本暂行规定。第二条凡在本市行政区域内的通信工程建设项目,均应执行本规定。第三条北京市通信管理局是本市通信工程的备案主管机关。北京市通信管理局委托北京市电信工程质量监督站办理通信工程竣工验收备案工作。北京市电信工程质量监督
    2023-06-10
    287人看过
  • 最新建筑工程验收报告范本
    一、最新建筑工程验收报告范本单位工程名称_____建筑面积_____结构类型、层数_____施工单位名称_____勘察单位名称_____设计单位名称_____监理单位名称_____工程报建时间_____开工日期__年__月__日工程造价_____二、竣工验收程序1、建设单位主持验收会议。2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。4、验收组实地查验工程质量。5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。三、工程完成情况XXX水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右
    2023-06-05
    159人看过
  • 建筑工程竣工验收结束后一般什么时候结束
    工程结算是指施工企业根据承包合同和已完成的工程量向建设部门(业主)处理工程价格结算的经济文件。全称为工程款结算,是指施工单位与施工单位之间由双方签订合同(含补充协议)进行的工程合同款结算。工程结算分为工程定期结算、工程阶段结算、工程年末结算、工程竣工结算。工程检查结束后什么时候结算?建筑工程竣工后28天内结算。建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款详细规定竣工结算:承包人收到承包人提交的竣工结算报告书和结算资料后28天内验证,提出确认或修正意见。承包方确认竣工结算报告后,通知经营银行向承包方支付工程竣工结算价格。承包方收到竣工结算价后14天内将竣工工程交付给承包方。支票结束同城限制央行副行长苏某宁称07年6月底前支票将能全国通用银行副行长苏某宁11日在天津表示,6月底前全国支票影像交换系统将在全国推广使用。届时,企事业单位和居民个人签发的支票将结束同城使用
    2023-08-18
    74人看过
换一批
#执行
北京
律师推荐
    展开

    强制执行是指人民法院的执行组织依照法律规定的程序和方式,运用国家的强制力量,在负有义务的一方当事人拒不履行义务时,强制其履行义务,从而实现生效法律文书内容。... 更多>

    #强制执行
    相关咨询
    • 工程竣工验收报告(建筑工程)
      湖北在线咨询 2022-04-28
      工程竣工验收报告 (建筑工程) 工程名称: 验收日期: 建设单位(盖章): 填写说明 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。 2、填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。 3、工程竣工验收报告一式三份,建设单位、监督站、备案机关各持一份。 一、工程概况 工程名称工程地点 建设面积工程造价 结构类型层数地上:层 地下:层 施工 许可证号监理 许可证号 开工日期验收日期 监督单位监督编
    • 如何组织建筑工程竣工验收
      福建在线咨询 2021-12-04
      建设单位将提前向有关单位发出工程竣工验收通知书,主持工程竣工验收会议,然后由有关单位工程技术人员对单位工程实体质量进行验收检查,介绍工程建设中法律法规的执行情况,相关文件的质量检查验收情况等。,由监理单位出具评估报告,验收小组对数据报告进行审查。最后,建设单位总结工程竣工验收会议,公布工程竣工验收结果。《建设工程质量管理条例》第十六条规定,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监
    • 建筑竣工验收由谁接收
      澳门在线咨询 2021-12-02
      公司工程竣工验收时,由甲方召集施工、监理、甲方、设计、勘察五方代表组成验收小组,在监理站的监督下,由甲方主持。施工宣读竣工总结报告、监理宣读评估报告,各方根据现场检查和数据代表自己的声明,提出需要整改的意见,会后提交书面认可书。单位工程质量合格标准如下:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程质量验收全部合格;2、质量控制数据应完整;3、单位(子单位)工程中包含的分部(子分部)项目的安全和使用
    • 竣工验收后建筑用砂可以拖欠工程款吗?
      湖北在线咨询 2023-09-03
      1、可以仲裁,拖欠工程款纠纷的解决方式共有四种:协商、调解、仲裁和诉讼。平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。但是当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当双方自愿,达成仲裁协议。 2、法律依据: 《中华人民共和国仲裁法》第二条 平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。 第四条 当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当双方自愿,达成仲裁协
    • 没有办工程建筑许可证可以竣工验收吗
      吉林省在线咨询 2022-04-24
      没有办工程建筑许可证可以竣工验收吗?带着国有土地证先到规划局(有的地方是建设局规划科)办理建设用地规划许可证,办出后再办建设工程规划许可证。带着2证及施工单位的材料办理建设工程施工许可证。造完之后进行竣工验收、规划验收、土地符合验收,带着上述合格证及缴纳规费的凭证办理房产证。不过你已经建设了,可能要走些关系才能办出上述的证了。