1。工期延误的情况有哪些?
示范文本的一般条款规定了工期延误的情况,需要索赔和签证,合同双方也可以达成其他协议。(1)发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件;(2)发包人未按约定日期支付预付款和进度款,造成施工异常;(3)监理人未按约定提供所需的指示和批准(四)工程设计变更、工程量增加;(五)非承包人原因造成一周内停水、停电、停气造成停工8小时以上;(六)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情形。
2。承包人如何履行因发包人原因造成工期延误的催交义务?
根据司法解释和《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人迟延支付预付款和进度款的,承包人有义务通知。(1)承包人与施工单位未就工程“定额变更”达成一致意见的,承包人不能就工程“定额变更”达成一致意见;
(2)工程超出合同范围的,承包人需保留发包人同意施工的证明,再根据实际情况,结合其他签证文件进行结算;
(3)因发包人原因造成工程关键线路工期延误的,承包人应及时收集、保管证据,包括使用照片、相机等手段进行证据固定
(4)事实上,索赔程序是在上述情况下进行的,承包人有一项必不可少的工作,即在建设单位或编制单位签署“不同意增加费用”或“不推迟工期”后,声明承包人不同意或不同意,并在施工单位或监理单位后签订日期和时间;
(5)承包人可以向价格审查单位申请价格审查,也可以在竣工结算时提出追加付款。如果仍然不能达成协议,可以通过司法鉴定解决。(1)准备收集导致工期延误的事实证据,如设计数量增加、质量标准提高、施工图纸缺失、开工延误、指令错误、隐蔽工程验收延误等;
(2)这些事实与工期延误有因果关系,即工期延误的事实必须在关键线上;
(3)办理工期签证时,承包人应特别注意记录延长工期的天数,否则,一旦发生争议,承包人将更难提供证据。承包人如何规避逾期竣工的违约责任?
(1)掌握施工进度,避免工期延误;
(2)收集延长工期的证据;
(3)合同中逾期竣工的违约金应尽量少。
6。如果合同无效,用人单位能否追究承包人延期劳动的违约责任?
(1)根据法律规定,合同无效的,工期违约条款和工期延误条款无效,但争议解决条款有效;(2)发包人不能按照合同条款追究承包人的工期延误的违约责任;(3)当事人因合同无效而造成的损失向法院或者仲裁机构提起诉讼的,法院或者仲裁机构根据当事人的过错责任,判决当事人承担损失。
-
工期延误的违约金规定是什么
86人看过
-
工期延误违约金的标准
66人看过
-
关于工期延误的违约责任
323人看过
-
约定违约金的相关规定
146人看过
-
工期延误违约金怎么扣的
495人看过
-
关于延期交房违约金的规定
392人看过
违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>
-
关于工程延误违约金诉讼时效的规定香港在线咨询 2022-11-26从债权人起诉之日倒计三年(此处假设适用三年的诉讼时效)之日起算,计至债务人实际清偿之日,此期间以前的违约金视为已经超过诉讼时效,债务人提出诉讼时效抗辩,法院予以支持;此期间以内的违约金视为未超过诉讼时效,债务人提出诉讼时效抗辩的,法院不予支持。
-
工期延误违约金上限是如何规定的?湖南在线咨询 2022-07-25合同中约定多少就是多少法律不干涉,如果产生诉讼纠纷,法院会考虑不支持过高的赔偿即"应赔偿对方因此造成的损失,并赔偿不高于损失30%的违约金”
-
关于延期交房的违约金最高法院的相关规定安徽在线咨询 2022-05-01最高法院司法解释对延期交房的违约金有规定。逾期交房的,按当地同地段同类房屋的租金标准支付违约金。 《最高法院关于商品房买卖合同纠纷的司法解释》 第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定: 逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管
-
违约金的相关规定澳门在线咨询 2021-06-30《合同法》第114条第1款规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以,违约金具有惩罚性的特征,它不以非违约方遭受损失为前提。 一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。 《合同法》第114条第2款规定:约定的违约金低于造成的损失,当事人可以请求法院予以增加;约
-
工期延误违约金的比例是如何规定的?西藏在线咨询 2022-08-01关于工期延误的违约责任,法律没有具体规定。但是,可以根据以下方法加以确定: 1、合同中有约定的,工期延误违约金比例按合同约定的违约金计算; 2、合同没有约定的,按照因延期交付而给业造成的损失计算违约金; 3、如果合同约定的违约金明显高于业主的实际损失,可要求法院适量降低约定的违约金