建筑安装工程合同范本(招标书)-法师兄

建筑安装工程合同范本(招标书)

来源：互联网时间： 2023-06-05 17:40:58 66 人看过

为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________(建设主管部门)批准，______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书).

1，招标工程的准备条件

本工程的以下招标条件已经具备冒号

1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计划;

2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;

3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实;

4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工;

5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;

6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核.

2，工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位冒号

____________________________________________________________________

____________.

(此项也可用表格形式，见附表)

2，工程可供使用的场地，水，电，道路等情况冒号

____________________________________________________________________

___________.

3，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准冒号

____________________________________________________________________

___________.

4，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法冒号

____________________________________________________________________

____________.

5，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点冒号

____________________________________________________________________

_____________.

6，报名，投标日期，招标文件发送方式冒号

报名日期冒号19______年____月____日;

投标期限冒号19______年____月____日起至19______年____月____日止.

招标文件发送方式冒号

___________________________________________________________________.

7，开标、评标时间及方式，中标依据和通知冒号

开标时间冒号19______年____月____日(发出招标文件至开标日期，1般不得超过两个月).

评标结束时间冒号19______年____月____日(从开标之日起至评标结束，1般不得超过1个月).

开标、评标方式冒号建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作).

中标依据及通知冒号本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不1定中标.所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业.评定结束后5日内，招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在1月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同.

8，其他冒号

____________________________________________________________________

___________.

本招标方承诺，本招标书1经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书(即标函)应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴.投标书必须密封，不得逾期寄达.投标书1经发出，不得以任何理由要求收回或更改.

在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院.

建设单位(即招标单位)冒号___________________

地址冒号_________________________________

联系人冒号____________________

电话冒号____________________

19______年____月_____日

附冒号施工图纸，勘察，设计资料和设计说明书(略)

附表冒号

建筑安装工程内容1览表冒号

____________________________________________________________________

工程工工程建筑面积栋层结构地质勘察工程设计

地点期名称(或安装项目)数数形式单位单位

备注冒号

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多招标书相关文章

投标书
建筑工程投标书范本（仅供参考）

建筑工程投标书范本建设单位：________________________________1、根据已收到的招标编号为______的__________工程的招标文件，遵照《工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币__________元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。2、一旦我方中标，我方保证在______年______月______日开工，______年_____月____日竣工，即____天（日历日）内竣工并移交整个工程。3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，作为履约保证金，共同地和分别地承担责任。4、我方同意所递交的投标文件在投标须

2023-06-07

75人看过
招标书
建筑工程招标书的基本内容有哪些

1、投标邀请书；2、投标人须知；3、合同主要条款；4、投标文件格式；5、采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；6、技术条款；7、设计图纸；8、评标标准和方法；9、投标辅助材料。一、关于招标的相关规定有哪些？《中华人民共和国招标投标法》第八条招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。第九条招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。第十条招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。第十一条国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人

2023-02-24

292人看过
工程招标
工程招标标书制作范本

致：ＸＸＸＸＸ（招标人名称）1、根据你方招标项目编号为ＸＸＸＸ的ＸＸＸＸ工程招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以（币种，金额，单位）ＸＸＸＸ的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、一旦我方中标，我方保证按照合同协议中规定的工期ＸＸ日历天内完成并移交全部工程。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价ＸＸ％的银行保函或上述总价ＸＸ％的由具有担保资格和能力的担保机构出具的履行担保书作为履约担保。6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人须知”第15条规定的投标有效期内有效，

2023-05-01

414人看过
写字楼
建筑装饰装修工程招投标问题分析

1主材价是装饰装修工程招投标中的关键因素装饰装修工程的主材成千上万，而装饰装修材料在装饰装修工程部份中所占比例已高达60%-70%。例如：就地毯这种最常见的室内装饰材料价来说最便宜的国产地毯不到30元/m2，高档的国产地毯价可超过300元/m2以上。由此可见，即使在注明国产还是进口地毯的情况下，其主材价上下幅度可达30多倍。其实，在我们的招投标过程中，如果由于未规定主材的样板或主材的产地、厂家、规格、型号，当主材价上下幅度一倍时就能使整个招投标工作无法作出正确的判断，有时甚至作出错误的定标结论。例如：某办公大楼的装饰装修工程，其楼地面面积为1000m2，全部楼地面铺地毯(标书与图纸未提及对地毯的具体要求)，共有甲乙丙3家装饰公司的报价分别为75万元、80万元、85万元，而甲乙丙3家装饰公司所报楼地面铺地毯这一项的综合单价分别为300元/m2、200元/m2、100元/2，将上述两项合计后，

2023-04-24

144人看过

业主
建筑施工安全生产目标责任书范本

XX县建筑施工安全生产目标责任书为提高建筑施工企业安全生产管理水平，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按县委县政府关于安全生产工作的要求，进一步理顺建设系统安全管理工作机制，加强安全管理，落实安全责任，从源头上预防和减少各类安全事故发生，根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《山东省安全生产条例》，结合实际，住房和城乡建设局与施工企业鉴定xx年度安全生产目标责任书，明确以下安全生产责任目标。一、责任目标(一)、安全生产控制指标1、施工企业年度内，不发生死亡事故、一次重伤3人以上或一次直接经济损失3万元以上的各类安全生产事故。2、对各级检查出的各类事故隐患按期整改率达到100%。3、施工企业年度内创市级安全文明工地达到30%以上。4、施工现场按《建筑施工安全检查标准》检查评分达70分以上(含70分)。(二)、安全生产基础管理1、施工企业成立企业法人为组长，分管副职为

2023-05-09

70人看过
招标书
建筑工程招标书格式要求

一、建筑工程招标书格式要求投标人须知，这一卷主要是写上招标方的概况和投标方式和要求等，在本卷最后应附加一个廉洁从业准则。1、招标工程的准备条件2、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位3、工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：4、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准：5、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：6、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：7、报名，投标日期，招标文件发送方式：8、开标、评标时间及方式，中标依据和通知。9、其他。二、建筑工程招标需要的资料1、办理公开招标应携带资料，初步设计批复或方案批复。2、开户银行资金证明。3、工程施工公开招标核准登记表。4、招标公告。5、招标代理合同附代理人员名单或者自行招标许可证。6、开挖深度5米以上，需提供基坑围护方案。7、装饰工程需提供房屋产权证明、租赁

2023-04-12

270人看过
预付款
如何计算合同外建筑安装工程

1、工程价款结算方式（1）按月结算。也就是说，提前十天或月中付款，月底结算，完工后结算。对一年以上建设的项目，年底进行清查，年底进行结算。上半月（或上半月、月中）由施工单位按当月施工计划工作量的1/2或1/3预付工程款，预付部分在月末从“应付工程款”中扣除。（2）分段结算。对当年开工、当年不能竣工的单项工程或单位工程，可按形象进度分段结算。具体做法是：按形象进度将单位工程划分为几个阶段（分部），按已完成的分部工程预付工程价款。（3）分次（分月）预付，竣工后一次性结算。为简化预付款和结算手续，对建设期在一年以下或者建筑安装工程造价在100万元以下的小型工程，可以实行分期分期、分月预付、竣工后一次性结算的办法。根据工程价款结算规定，工程价款预付时，建设单位应根据施工作业计划书所列工程进度编制“工程价款预付单”，经审核签字后，报建设银行办理预付款手续由施工单位负责。垫付的工程款，应当在每月底或者

2023-05-08

384人看过
合同诈骗
建筑工程合同诈骗罪刑事控告书范本

建筑工程合同诈骗刑事控告书范本控告人：某某公司，住所地：法定代表人：被控告人：李某身份证号：XXXXXXXXXXXXX被控告人：陈某某身份证号：XXXXXXXXXXXXXX控告请求：被控告人涉嫌诈骗，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求被控告人治安责任和刑事责任。控告事实与理由：被控告人李某、陈某某均系控告人派往XX分公司的管理人员，被控告人张某某系有限公司的法定代表人和实际控制人。2010年3月至2010年8月被控告人李某共向张某某借款人民币元;年月至年月被控告人陈某某共向张某某借款人民币元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。2010年8月、2010年12月控告人与张某某控制的XX公司签订了2份《购销合同》，约定由XX公司供应控告人施工的工程所需钢筋。后由于李某、陈某某无钱归还张某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与XX公司《购销合同》履行

2023-05-05

124人看过

投标合同
工程建设招标投标合同范本(土地工程施工监理服务协议书)

协议书本协议书于＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿＿＿、＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“监理工程师”）为另一方签订。鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。兹就以下事项达成本协议：l本协议书中的措辞和用语应与下文提及的“服务协议书条件”中分别赋予它们的义相同。2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：（a）中标函；（b）协议书附录；（c）土建工程施工监理服务协议书条件；（d）附件，即：附件a——理服务范围附件b——业主提供的人员、设备、设施和其他服务附件c——报酬和支付3考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的要求，遵照本协议书的规定履行服务。4业主在此同意按本协议书规定的期限和

2023-04-23

124人看过
仲裁机构
安装合同是建筑施工合同吗

题目中提到的问题是很现实的实务问题，因为这关系到民事诉讼法司法解释中规定的不动产专属管辖问题。例：张三给李四的房屋进行装修，后产生争执，发生诉讼，是否只有装修房产所在地法院才享有管辖权？关于装修合同纠纷是否属于不动产专属管辖中的建筑工程施工合同纠纷，很多人一直认为不属于，理由是，装修合同应该归为承揽合同，故不应适用不动产专属管辖的规定，以下给出最高院的答复，以终结争议。一、建设工程施工合同是专属管辖吗建设工程合同纠纷适用合同地域管辖而非专属管辖。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。本条是关于建设工程施工合同地域管辖的程序性规定。明确规定建设工程施工合同纠纷案件不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》第二十四条规定，适用合同纠纷的一般地域管辖原则管辖。按照一般地域管辖原则，建设工程施工合同纠纷案件应当以施工

2023-03-27

454人看过
工程监理
最新建筑工程监理合同范本

工程委托监理合同范本委托人_________与监理人_________，经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称本工程）概况如下：工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________总投资：_________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：1、监理投标书或中标通知书；2、本合同标准条件；3、本合同专用条件；4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、合同生效、变更与终止由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。在委托监理合

2023-06-07

493人看过
消防
建筑工程设计委托书范本

委托单位(公章)：200年月日工程名称:工程名称工程基本情况总建筑面积平方米结构总长乘宽长宽(米)层数工程总造价工程位置建筑专业一、总平面图1、相邻建筑物关系2、建筑物市内外自然高差3、建筑物自然地面确定二、各层功能要求：三、各层层高及檐地高：四、屋面形式：五、建筑物内外装修要求：1、外墙面2、内墙面卫生间厨房其它间续前页表3、顶棚:44、地面:5、门窗:6、其它:结构专业一、工程地质勘察资料：二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：四、场地其它情况：五、基础上部结构要求：1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:4、结构设计其它要求:给排水专业一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：二、是否要求供应热水及其它要求：三、消

2023-05-31

380人看过

工程监理
建筑安装工程的材料成本包括

法律咨询：建筑安装工程的材料成本包括哪些？律师回复：

2023-05-07

467人看过
承诺
装饰工程安全承诺书范本

一、装饰工程安全承诺书范本为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现优良工程、安全工程双目标，本承包人特作如下承诺：1、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全（警示）规则。2、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。3、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。4、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。5、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。6、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。7、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。8、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。承诺人（签字并盖章

2023-06-04

200人看过