消费者与装饰公司的装修纠纷-法师兄

消费者与装饰公司的装修纠纷

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-07 18:36:33 247 人看过

消费者胡先生与上海某家装饰工程有限公司A店签订装修合同。合同约定工期为2009年4月19日，竣工日期为2009年6月18日。但施工期间公司数次向胡先生催款，尤其是橱柜制作(合同约定上下柜900元/米×2.54米=2286元)，公司要求胡先生支付2700元，并以停工相胁迫，使橱柜拖延至今。消费者多次与公司交涉未果，于2009年7月14日向市消保委家装办投诉，要求解决。

投诉后，我办约请双方进行了两次调解。消费者胡先生在调解中提出：合同上下柜按900元/米计算，但因为上柜紧靠窗户没有做，所以应当扣除相应的费用按实结算；此外，消费者提出由装潢公司承担由此造成的误工损失以及对经济损失和精神伤害的赔偿责任。装潢公司认为：在设计定制橱柜时，公司已经提供了几套方案供消费者选择，且以图纸为证。所以消费者要求扣除未作部分不合理；另外，由于双方在价格问题上曾经多次沟通协商，所以双方都应对延误工期负责。由于双方都不愿意作让步，导致调解无法继续进行下去，最终予以终止调解，建议双方通过其他途径解决。

提示：本案中，根据设计图纸来看，的确是包括了上柜和下柜。根据按实结算的原则，既然上柜没有制作的，则应当退还相应的费用。问题就出在装潢公司在作装潢前的房屋勘察时，没有注意房屋的布局结构，忽视了窗户的位置对橱柜安装的影响，导致设计脱离实际。在发现错误后，双方协商费用计算问题时又不能按实结算，最终导致消费者投诉。我办将继续跟踪此案，希望消费者的合理诉求能够得到司法保护。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多消费者相关文章

法律综合知识
与装饰装修公司谈判的准备和注意问题

首先，对居室的房型和周围环境要有一个大致的了解，对装修档次要有一个初步定位，在确定装修项目和装饰标准时，应根据家庭经济随能力和住宅条件做到“量力而行”，既不要盲目与他人攀比，又要参照同类型居室的装饰，取人之长。装饰装修的材料费用多少，决定了人工费用和管理费用，因此，客户要充分了解承包单位的材料单价，尤其是地板、地砖、墙砖、涂料、卫生洁具、厨房用品等主要材料的市场价格，以便谈判时心中有数。其次，居室装饰装修分“全包”和“清包”两种形式，目前市场上采用包工包料的办法居多，这样客户可以有省去采购材料的精力和时间。全包的总装修费用应包括清除建筑垃圾和运输先进费用。如有些客户提出要自行采购部分材料和设备项目，则应在合同中具体列出清单，以便在总装修费中扣除其款项。人工费应参考上海装饰装修行业协会颂的市场指导价计价。在签订合同时要注意总费用所包括的详细装修项目和具体要求。如在装修期间项目发生变更，双方应

2023-06-05

354人看过
法律综合知识
装饰装修工程纠纷法院如何处理

1、法院会以事实为依据，法律为准绳进行判决。2、由于国家在家庭装修方面没有制订相应的标准，所以消费者一旦将装饰公司告上法庭，法院就需要请第三方来进行评估、鉴定。法院一般都会找有资质的单位或部门来承担这项工作。另外，法院所请的第三方，往往要经原告、被告两方面认可。《民事诉讼法》第十条人民法院审理民事案件，依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终审制度。

2024-05-01

152人看过
合同履行地
装饰装修合同纠纷如何确定案由

一、装饰装修合同纠纷如何确定案由装饰装修合同纠纷属于建设工程合同纠纷下的子案由，与建设工程施工合同纠纷为并列案由，应以普通合同纠纷确定管辖，即由被告住所地或合同履行地管辖。二、什么是装修合同装修合同就是为了房屋装修而依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定、签订的合同。装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜达成的协议。三、装修合同的注意事项1、选择正规的家装公司，签订合同之前，业主应先审查装饰公司的手续是否齐全。2、参观装饰公司正在施工的装修现场，检查工地施工工艺以及工人的素质，还应该着重检查施工工地的管理、卫生和防火情况。3、一般装修公司会对减项有约定，即如果业主要求对合同约定的工程项目减项也

2023-04-26

200人看过
工程造价
装饰装修工程发生纠纷该怎么办

家庭装饰工程常因质量问题等原因发生纠纷，委托方(甲方)和承接方(乙方)各执一辞，互不相让。出现这种情况应平心静气地找原因。产生纠纷的原因大致有两点：1、甲方往往是为了装饰装修住宅才去接触有关装饰装修的常识，他们当中大部分人士缺乏对装饰装修材料的了解，材料选择不当，造成施工完毕后的遗憾。同时签订合同也不够完善，增减项目补充合同阐述不明，造成了事后纠纷。2、乙方则因测算工程造价出现偏差而自食苦果，更有甚者为缺乏一定的职业道德，工程中以次充好、粗制滥造、收费不合理、延误工期等，也是产生纠纷的导火线。当甲乙双方产生矛盾后，要根据合同文本共同分析矛盾产生的原因，友好地协商解决。如乙方处理不当或拒绝处理，甲方可向行业协会或有关管理部门反映，请他们出面与施工方或材料供应商进行交涉，给予解决；倘使再不能解决，那末甲方可继续向工商仲裁部门或法院投诉。消费者交涉投诉要注意：1、必须在行业协会派员或监理人员协助

2023-06-10

307人看过

消费者
装修质量纠纷多家装保险送消费者一把“安心锁”

张女士最近很恼火。刚搬进不久的新房楼顶漆块脱落，张女士认为是装修公司粉刷质量不过关。装修公司则认为是屋顶漏水。双方各执一辞，迟迟协商不了。类似这样的装修扯皮现象不在少数。为此，部分家装公司近期纷纷推出家装险，对火灾、水灾、水管爆裂、爆炸、雷电、暴风雨等多种原因造成家庭固定装修的损失提供保障，保额高达人民币10万元。家装险到底保些啥？出了啥样的问题才给保？记者就此进行了采访。装修质量纠纷由此可解据北京市消费者协会的负责人介绍，当前最令消费者头疼的家装售后服务问题主要集中在三个方面：一是水、电、供热管道改造等隐蔽工程质量差，容易出现跑冒、漏水等反复性问题，刚开始装饰公司还负责维修，时间一长就以用户使用不当等理由搪塞，拒绝维修或收费维修；二是装饰公司在售后服务上出尔反尔，签订装修合同时承诺的售后服务不兑现，出现质量问题不予维修，或在保修过程中以各种理由推脱；三是有的公司利用消费者贪图便宜的心理故

2023-06-07

309人看过
法律综合知识
装饰装修工程纠纷管辖权怎么规定的

律师解答：参照不动产纠纷确定管辖。应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。装饰装修合同纠纷属于建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据民诉法及相关司法解释的规定，应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。《民事诉讼法》第三十四条下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；（二）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；（三）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。

2024-05-12

436人看过
法律综合知识
工程装饰装修纠纷解决的方式有哪些？

1、与装修公司协商解决。2、业主请求消费者协会调解。3、向有关行政部门申诉。4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。5、向人民法院提出诉讼时必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。《消费者权益保护法》第三十九条消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过下列途径解决：（一）与经营者协商和解；（二）请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解；（三）向有关行政部门投诉；（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提起诉讼。

2024-04-30

355人看过
法律综合知识
装饰装修合同纠纷的管辖原则是什么？

一、装饰装修合同纠纷的管辖原则是什么？应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。《民事诉讼法》第三十三条因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。所谓不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。根据《民事案件案由规定》规定，装修合同属于建设工程合同的一种，民诉法司法解释第28条第2款规定，农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋合同买卖纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。因此，装饰装修合同纠纷属于建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据民诉法及相关司法解释的规定，应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。二、装修合同纠纷的特征诉讼是什么？合同主体的限定性。

2021-08-30

246人看过

合同内容
装修频遇纠纷，选择装修公司要慎重

新房装修成半拉子工程就是这个衣橱，他们的尺寸做得太小了，根本就挂不了衣服，原因就是设计不合理。10月8日，周先生指着房门南侧的衣橱说道。也就是因为这个衣橱，最终导致了周先生的新家装修陷入了烂尾风波。从8月17日至今，新房里剩下的只有横七竖八的木料，而不见装修工人的身影。今年4月30日，周先生领到了部队营房处发给的位于石家庄市中山西路的空军医院宿舍的新房钥匙后，就紧锣密鼓地策划装饰房屋之事。今年7月，周先生夫妇找到了一家名为石家庄天龙装饰工程有限公司的装修公司。在谈好有关条件后，与其签订了《房屋装修合同》。合同约定，2008年7月9日开工，2008年8月25日竣工，施工期限为45天。2008年7月10日，周先生在向石家庄天龙装饰工程有限公司交了15600元前期款后，瓦工进场铺砌瓷砖，装修正式开始。8月14日，木工进场开工。木工开始头三天，一切还算顺利。第四天，也就是8月17日，施工出现了问题

2023-06-09

355人看过
仲裁委员会
装饰装修合同纠纷可以约定管辖吗

不可以约定管辖，应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。《民事诉讼法》第三十三条因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。所谓不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。根据《民事案件案由规定》规定，装修合同属于建设工程合同的一种，民诉法司法解释第28条第2款规定，农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋合同买卖纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。因此，装饰装修合同纠纷属于建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据民诉法及相关司法解释的规定，应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。一、装修合同纠纷能否约定仲裁管辖签订装修合同时，当事人协商一致的，可以在装

2023-03-20

420人看过
消费者
室内装饰装潢惹纠纷

为了装修新房，家住潜江市广华油田水杉花苑的肖先生，于2007年11至12月先后在广华阿帝兰油漆专卖店购买了十二余种材料。粉刷完工后不到两个星期，新房内所有墙面、房顶出现鼓泡、脱落现象。2008年1月10日起，肖先生多次到广华阿帝兰油漆专卖店反映，店主说是冬天太冷造成的。可是，同样使用该店产品的其他用户却未出现上述情况。2008年2月29日，该店主到肖先生家看过后承认是腻子粉的问题，表示同意赔偿材料损失。但肖先生要求店主赔偿经济损失一万元（因铲除后又要全部重新粉刷）。该店主态度诚恳说不仅出材料钱，还派人重新粉刷，但就是不答应其赔偿经济损失一万元的要求。负责调解的彭光海同志多次现场调查，于3月10日，双方最终达成书面调解协议，由被申诉方一次性补偿肖先生材料款、误工费等合计人民币6000元整。点评：对于许多消费者来说，装修真是斗智斗勇的过程。上述案例提醒消费者装修选购材料一定要挑选符合标准的产品

2023-06-07

140人看过
法律综合知识
建筑工程装饰装修合同纠纷的诉讼费包括什么

（1）案件受理费就是人民法院决定受理当事人提出的诉讼后，依法向当事人收取的费用。案件受理费可分为：1、非财产案件受理费，如离婚、侵犯公民肖像权、名誉权等因人身关系或非财产关系提起的诉讼时，人民法院依法向当事人收取的费用。2、财产案件受理费，如债务、经济合同纠纷等因财产权益争议提起诉讼时，人民法院依法向当事人收取的费用。其他诉讼费用。（2）在审理案件及处理其他事项时实际支出的费用。主要包括：1、勘验费、鉴定费、公告费、翻译费（当地通用的民族语言、文字除外）。2、证人、鉴定人、翻译人员在人民法院决定开庭日期出庭的交通费、住宿费、生活费和误工补贴费。3、采用诉讼保全措施的申请费和实际支出的费用。4、执行判决、裁定或者调解协议所实际支出的费用。5、人民法院认为应当由当事人负担的其他诉讼费用。装饰合同存在纠纷要去被告住所地的法院起诉，要缴纳诉讼费，包括两方面的内容，一个是案件受理费，另一个是审理案件

2024-01-21

181人看过

预付款
如何与装修公司解决法律纠纷

1、写诉状。写诉状要有好的构思和设计。2、立案。向有管辖权的法院递交诉状和证据及其他相关材料。3、开庭。开庭包括法庭调查和法庭辩论。4、判决。当事人在拿到判决书后，如不服判决要及时上诉启动二审程序。5、执行。判决生效后，如当事人不在判决确定的期限内主动履行义务，另一方当事人应及时申请法院执行。和装修公司签了合同后想退款和装修公司签了合同后想退款的解决办法：1、如果该款项为定金且装修公司没有违约情况的，给付定金的一方不能要求退还定金；2、如果该款项为预付款的，当事人可以要求装修公司退还，但是当事人应当就其违约行为向装修公司进行赔偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2023-06-30

249人看过
法律综合知识
理解装饰装修合同纠纷的法规管辖范围

一、理解装饰装修合同纠纷的法规管辖范围装饰装修合同纠纷一般由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。如果有有效的管辖协议，根据具体的协议内容确定管辖法院。《民事诉讼法》第二十三条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第三十四条规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。二、怎样解决房屋装修合同纠纷问题按照如下方式解决房屋装修合同纠纷问题：1．与装修公司协商解决。2．业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构，可以作为中立的第三方进行调解，说服双方达成调解协商。3．向有关行政部门申诉。4．根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。5．向人民法院提出诉讼。三、房屋装修合同纠纷的诉讼时效装修合同纠纷的诉讼

2023-10-04

436人看过