绿化工程承包合同简易是什么样的-法师兄

绿化工程承包合同简易是什么样的

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:23:30 219 人看过

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

二、签订合同时谨记十个事项

1、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。

2、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。

3、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。

4、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化，便于操作，避免纠纷。

5、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中，发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多，往往职责和权限不明确或不为他方所知，造成各方不必要的纠纷。

6、应当明确约定材料设备供应。

7、不可抗力要量化。合同“通用条款”对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。

8、运用担保条款，降低风险系数。在签订合同时，可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时，发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。

9、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式，要具有可操作行，以防止事后争议。

10、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，签约双方应达成一致意见。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

土地承包
土地承包合同简易怎么写

订立合同双方：县乡村组，以下简称甲方：承包户主，以下简称乙方。第一条承包土地的面积、地点、等级甲方将亩土地（田）发包给乙方，该土地位于，东至，西至，南至，北至。其中，一等地亩，二等地亩，三等地亩，四等地亩，……。第二条承包期限承包时间共年，从年月日起，至年月日止。第三条乙方的权利义务1．乙方经甲方同意，可以自找对象转包土地，可以与转承包户协商，平价购买生活用粮。土地转包后，转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务，承担向甲方上交“三全”和完成义务工任务。2．乙方如遇生（不能违背计划生育规定）、死、嫁、娶，承包土地一般不变动但必须按规定调整所承担的义务。乙方如因劳动力减少无法继续承包土地又无人愿转承包时，可向甲方提出退回承包土地的一部或全部，由甲方另行统一安排。乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。3．乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。第四条甲方

2023-04-30

180人看过
农村土地承包
简易农村土地承包合同

农村土地的承包应当按照下列程序进行：1、选举产生承包工作小组。农村土地承包对于发包方和承包方的权益保护的意义是非常重大的。在承包过程中，既要防止全体村民的利益被出卖，也要维护承包人的合法权益。因此，承包必须体现全体村民意志。在承包程序启动之时，首先要通过选举的方式产生承包工作小组。承包工作小组不能由村乡(镇)负责人或村支书、村委会主任指定或者自行任命，必须通过选举产生。至于具体的选举方式，可以由全体村民参加选举，也可以由部分村民提名，村民大会审议通过。村党支部、村委会成员可以作为承包工作小组的候选人，但他们并不是当然的候选人，不具有必然参加承包工作小组的资格。2、拟定并公布承包方案。承包工作小组产生以后，要针对特定土地的承包拟定承包方案，并予以公布。承包方案的拟定必须严格依照《农村土地承包法》和其他各有关法律法规的规定，不得超出法律规定增加内容，不能依据各种“土政策”拟定承包方案，更不能违

2023-03-13

420人看过
工程承包
大型绿化工程承包方式有哪些？

绿化工程承包方式：固定价格的承包、按照工程的数量进行计算价格、单价计算价格。一、固定总价合同固定总价合同就是按商定的总价承包工程。它的特点是以图纸和工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一笔包死。在合同执行过程中，除非建设单位要求变更原定的承包内容，承包单位一般不得要求变更包价。这种方式对建设单位比较简便，因此为一般建设单位所欢迎。对承包商来说，如果设计图纸和说明书相当详细，能据以比较精确地估算造价，签订合同时考虑得也比较周全，不致有太大的风险，也是一种比较简便的承包方式。如果图纸和说明书不够详细，未知数比较多，或者遇到材料突然涨价以及恶劣的气候等意外情况，承包单位须承担应变的风险;为此，往往加大不可预见费用，因而不利于降低造价，最终是对承包单位不利。这种承包方式通常仅适用于规模较小、技术不太复杂的工程。二、按量计价合同按量计价合同以工程量清单和单价表为计算包价的依据。通常由建设单位

2023-05-01

302人看过
仲裁庭
简易程序有哪些合同纠纷（简易程序是什么意思）

合同纠纷采用简易程序，说明双方对案件事实有一致的认识，案件简单。简易程序处理时间短，审判期限为三个月，法院减半诉讼费用。根据《民事诉讼法》的有关规定，简易程序只适用于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件，由法官独自审理。什么是简易程序（一）：简易程序的适用（1）除非当事人另有约定，凡争议金额不超过人民币50万元的，或争议金额超过人民币50万元，经一方当事人书面申请并征得另一方当事人书面同意的，适用本简易程序。（2）没有争议金额或者争议金额不明确的，由仲裁委员会根据案件的复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用本简易程序。（二）：仲裁通知申请人向仲裁委员会提出仲裁申请，经审查可以受理并适用简易程序的，仲裁委员会秘书局或其分会秘书处应向双方当事人发出仲裁通知。（三）：仲裁庭的组成适用简易程序的案件，依照本规则第二十三条的规定成立独任仲裁庭审理案件。（四）：答辩

2023-08-08

369人看过

预付款
怎么写绿化工程的建设设计合同

绿化景观工程总包合同应当写明以下内容：1、签订合同的甲乙双方姓名或法人名称、工程项目；2、具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款、园林绿化所需的材料、种类、数目、规格等；3、付款方式、违约责任、合同变更或终止的解决方法。一、建筑工程施工合同主要包括哪些内容建设工程施工合同主要包括以下内容：1、双方的姓名、性别、年龄、地址等身份信息；2、标的工程的名称、范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围等内容；3、违约责任、争议解决方式。二、施工总承包可以将主体分包吗施工总承包不可以将主体分包。对于建设工程合同，需要发包人将工程合同给施工方承包。经法定程序，总包单位可以将部分工程分包给其他的施工单位，双方是需要签订分包协议的。建筑的总承包商是不可以把主体工程分包给分包商的，主体工程施工必

2023-03-10

186人看过
合伙合同
什么是简化型合伙合同

合伙合同范本合伙人：a（姓名），男，出生于X，X，地址：合伙人：B（姓名），内容与上述内容相同合伙人根据公平原则签订合伙协议，平等互利如下：第一条甲乙双方自愿合伙经营XXX（项目名称），总投资X万元，出资X万元，乙方出资X万元，分别占总投资的X%和X%第二条合伙企业依法成立，甲方负责办理工商登记第三条合伙企业的营业期限为三年。如需延长期限，应在期限届满前六个月办理相关手续第四条双方应共同经营、共同工作，分担风险，承担盈亏企业的盈余按照各自的投资比例分配企业债务按照各自的投资比例承担。任何一方向另一方偿还债务后，另一方应在十天内按比例向另一方清偿其部分负担第五条经甲、乙双方同意，其他方可加入合伙企业，办理增加出资额手续，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。第六条合伙企业发生下列情形之一的，终止合伙：（1）合伙企业期满；（2）双方协商一致；（3）合伙企业业务已经完成或者不能完成法律规定

2023-05-07

137人看过
合同内容
简易装修合同：不包工不包料

装修包工不包料的简易合同内容可包括以下几点：1、合同双方的基本信息；2、房屋概况；3、承包方式为包工不包料方式；4、承包所需的材料；5、承包价格、支付方式；6、违约责任以及争议解决办法等内容。房屋装修包工包料合同和半包、清包的合同方式是一样的，只是合同的一些内容稍微做出了一定的修改。国内个人房屋装修包工包料标准合同范本＜p＞甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：＜／p＞＜p＞一、工程概况＜／p＞＜p＞工程地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞二、价格＜／p＞＜p＞工费：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞三、付款方式＜／p＞＜p＞1．施工队进场，付首期款。＜／p＞＜p＞2．瓦工完成，经甲方验收合格，付中期款。＜／p＞＜p＞3．工

2023-07-10

500人看过
工程造价
园林绿化工程包括哪些

园林绿化工程是建设风景园林绿地的工程。园林绿化是为人们提供一个良好的休息、文化娱乐、亲近大自然、满足人们回归自然愿望的场所，是保护生态环境、改善城市生活环境的重要措施。园林绿化泛指园林城市绿地和风景名胜区中涵盖园林建筑工程在内的环境建设工程，包括园林建筑工程、土方工程、园林筑山工程、园林理水工程、园林铺地工程`绿化工程等，它是应用工程技术来表现园林艺术，使地面上的工程构筑物和园林景观融为一体。一、园林绿化工程承包范围是什么？1、一级经营范围（1）可承揽各种规模以及类型的园林绿化工程。包括：综合性公园、植物园、动物园、主题公园、郊野公园等各类公园，单位附属绿地、居住区绿地、道路绿地、广场绿地、风景林地等各类绿地；（2）可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；（3）可承揽各种规模以及类型的园林绿化综合

2023-04-07

410人看过

保证
绿化工程质量评定资料包括什么？

一、一般规定1.1质量检验评定的划分2.1.1本标准所指的园林工程涉及绿化、园林建筑及小品、假山叠石工程等范围。1.1.2绿化工程的划分应符合下列规定:（1）、绿化工程的质量应按分项和单位工程划分进行检验评定;（2）、分项工程：按施工顺序划人为栽植土工程，植物材料，树木栽植工程，草坪、花坛、地被栽植工程，运动型草坪工程，大树移植工程等;（3）、单位工程：凡新建、扩建、改建的绿化工程，通常均为一个单位工程，在大型的绿化工程中，应以一个或若干个标段为一个单位工程。1.1.3园林建筑及小品工程的划分应符合下列规定：（1）、园林建筑及小品工程的质量按分项、分部和单位工程划分进行检验评定;（2）、分项工程：应按主要工种工程划分。例如，砌砖工程、钢筋工程等;（3）、分部工程：应按园林建筑及小品的主要部位划分为地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程、水电工程等;（4）、单

2023-06-04

257人看过
合同条款
景观绿化合同模板是怎样的

景观绿化承包合同发包方(甲方)：_________________________________法定代表人：_______________联系电话：__________________承包方(乙方)：_________________________________法定代表人：_______________联系电话：__________________经双方磋商现将甲方_____________工程交由乙方进行种植，为了确保工程质量，双方本着互相支持，紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，将签订合同条款如下：一、施工地点：二、绿化工程造价：__________________________(大写)三、工期在甲方为乙方准备充分的情况下，应尽快确保工期速度。四、开工准备，甲方应为乙方开工前所具备相应条件。五、甲方确认委派___________做为甲方的代表权，负责监督乙方施工，

2023-06-14

91人看过
工程承包
园林工程承包合同标准简版

建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：根据市建委有关规定，甲方将首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：×××绿化工程。二、施工地点及范围：本工程位于×××，绿地总面积为×又平方米。三、工程内容：1、乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2、绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；3、工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4、施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5、种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币××元整，一次性包干。五、付款方式：1、第一次付款，在合同签订生效后，甲

2023-05-01

453人看过
工程承包
绿化工程是否可以整体转包

一、绿化工程是否可以整体转包得到了一个建筑工程项目，但又没有充足的能力建造好，或没有足够的人手施工等，于是就会将建筑工程转包出去而赚取中间的差价。在现实生活中从事这类行为的企业是有很多的，那么建筑工程转包违法吗？转包指承包人在承包工程后，又将其承包的工程建设任务转让给第三人，转让人退出承包关系，受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。由于转包容易使不具有相应资质的承包者进行工程建设，以致造成工程质量低下、建设市场混乱，所以我国法律、行政法规均作了禁止转包的规定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。《建筑法》第67条规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款。承包人由此所实际取得

2023-03-29

166人看过

缓刑
简易程序不能过于简化

实践中，有的地方对刑事诉讼简易程序的适用背离了修改后刑诉法的立法精神，庭审过程一味求快、应付了事，这是对简易程序中公正与效率关系的误读。简易程序分流处理案件，彰显诉讼经济和罪刑责相适应原则。简易程序案件中有一大部分是轻微的侵财、侵犯人身权利以及交通肇事案件，很多都是以缓刑、免刑结案，适用简易程序可以有效节约司法成本，提高诉讼效率。此外，从诉讼经济原则和罪责相适应原则角度出发，检察机关对犯罪情节轻微、不需要判处刑罚的部分刑事和解案件可以作出酌定不起诉的决定。因此，检察机关考评机制也需要作出相应调整，放松限制酌定不起诉案件所占受理案件的比例，最大程度上分流、化解简易程序案件的出庭压力。为缓解办案压力，一些地方出台的办理简易程序案件方式方法，大都是从简从速审查办理，这本无可厚非，但笔者注意到在很多简易程序案件办理的过程中出现了就案办案、机械办案的苗头。公正地说，对于办案人而言，简易程序是适用相对

2023-04-25

401人看过
借款
推行简易程序的扩张和简化

目前，简易程序正越来越多地受到世界各国的普遍重视，推行简易程序立法上的扩大化和简便化已然成为世界发展趋势。修改民诉法时，必须在反思现存制度的前提下，重新估价简易程序在民事诉讼程序体系中的地位，在理论研究相对成熟的基础上，对民事简易程序制度予以完善。一、现行立法的不足现行民诉法仅用5个条文对简易程序做了原则性规定。由于法条规定相对单薄，具体适用存在模糊地带，在司法实践过程中各种弊端日益显现，远未能实现简易程序特有的价值功能。1．性质定位不准。从现行民诉法对简易程序的原则性规定看，现行民诉法只是将简易程序视为普通程序的简化程序，只将适用普通程序审理案件的一些环节进行了简化，其他方面仍然适用普通程序的规定，也就是说，现行民诉法没有将简易程序视为与普通程序并列的一种独立程序。这一立法规定，束缚了简易程序理论的进一步发展。此外，由于现行民诉法没有体现简易程序特点的程序性设计，简易程序具有的方便快捷高

2023-06-11

328人看过