根据有关规定,购房人退房并要求双倍赔偿必须符合下列条件。
(1)商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人将房屋抵押给第三人;
(2)商品房买卖合同订立后,出卖人将房屋出售给第三人;
(3)故意隐瞒未取得商品房预售许可证或提供虚假商品房预售许可证的事实;
(4)故意隐瞒出售房屋抵押的事实;
(5)故意隐瞒出售房屋已出售给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。
建筑合同索赔中是否可以索赔利润
《合同书》第一百一十三条规定:“当事人一方不履行合同义报告团或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,
损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,
但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
”这里的“包括合同履行后可以获得的利益”主要是指利润损失。
在实践中,因不能提供服务或商品而造成的利润损失可能远远超过因延误履行而造成的误期损害赔偿的数额。
因此,从原则上说,建筑合同索赔费用中是可以包括利润。在索赔实践中,不同性质的索赔,利润的成功率是不一样的。
一般说,由于工程范围的变更(如计划外的工程,或大规模的工程变量)和施工条件变化引起的索赔,
是可发列入利润的,即有权获得利润索赔。对于工程延误,如果该延误(或工程暂时停工)是由业主方面的责任发生的;
以及业主自行解除合同(terminationnbsp;fornbsp;conveience),
由于是业主从自己的利益出发决定解除合同,承包商在有权获得已完成的工程款以外,
还应得到相应的利润。至于如何确定利润的数额,通常是与原报价单中的利润率保持一致。
承包商在投标报价时一般列入3%-10%的直接费用,作为该工程项目的利润。
在建筑合同索赔中,承包商有时要赤诚索赔“利润机会损失”(loosnbsp;ofnbsp;opportnitynbsp;profit)。
这种利润损失是指由于业主原因造成工期延长,承包商不得不继续在本工程项目上保留相当数量的设备、
人员和流动资金,而不能按原计划把他的这些资源转移到另一个工程项目上,因而失去一个创造利润的机会。
承包商索赔利润机会损失,虽然在理论上是成立的,但实践上却很少成功。在确定“利润机会损失”时,
当事人经常在索赔是否成立以及索赔发发生争议。承包商一般难于提出他在另外一个工程项目上确有把握地能获得的利润款额,
对于索赔额的具体数额更难于准确确定。通常利润机会损失被认为是推测的,法院不予支持。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。
房屋毁损、灭失的风险,在交付使用前由出卖人承担,交付使用后由买受人承担;买受人接到出卖人的书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
-
购房者退房可否要求双倍赔偿
393人看过
-
购房人退房能否要求双倍赔偿
118人看过
-
购房人退房能否要求双倍赔偿
59人看过
-
房屋屋顶漏水(新房)可否索赔或退房
410人看过
-
房屋屋顶漏水(新房)可否索赔或退房
449人看过
-
购房者买到抵押房可双倍索赔
123人看过
-
房屋退房索赔双倍合理吗山西在线咨询 2023-03-09根据相关规定,购房人退房并要求“双倍赔偿”必须符合以下条件。 (1)商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人; (2)商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人。 (3)故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明; (4)故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实; (5)故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。
-
房屋退房索赔双倍是不是合理吗澳门在线咨询 2023-01-13根据相关规定,购房人退房并要求双倍赔偿必须符合以下条件。 (1)商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人; (2)商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人; (3)故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明; (4)故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实; (5)故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。
-
-
已购商品房原是经适房能否索双倍赔偿北京在线咨询 2022-11-02解答:商品房买卖是否适用《消费者权益保护法》是有争议的,因此,最高法院在《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定:“为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律,结合民事审判实践,制定本解释。”这里面,并没有规定有《消费者权益保护法》。不过,这个司法解释
-
购房人退房能否要求双倍赔偿云南在线咨询 2022-06-06卖方人违约导致购房人退房能要求双倍赔偿。商品房买卖过程中因出卖人恶意违约和欺诈,如将房屋抵押给第三人、出卖给第三人的、故意隐瞒没有取得预售证的事实或提供虚假预售证的,购房人可以适用惩罚性赔偿责任,提出双倍赔偿的请求。