工人擅自停工损失谁来-法师兄

工人擅自停工损失谁来

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-04 12:30:14 269 人看过

建设工程合同纠纷中的停工窝工损失是非常常见的。首先要查明是否存在停工、窝工的事实，但是不能认为光有停工、窝工就简单地认为发包人就应该进行赔偿，如果盲目认为存在停工窝工就要赔偿是过于简单的思维方式，还要进一步研究停工、窝工的原因，是发包人的原因、还是承包人自己的原因，还是因为政府政策变化的原因，或者是不可抗力，原因不同结果往往大不相同!!只有在发包人，即甲方的原因造成的停工、窝工损失才能索赔。

一、工程索赔的法律依据是什么

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。工程索赔是施工企业降低成本、提高效益的有效手段。

二、员工受伤平时工资怎么算

员工受伤不能上班，还有没有工资，那要看是什么原因受得伤了，如果是因给公司工作导致受的伤，那就属于工伤，是有底薪工资的，如果是自己额外收入导致的那就没有工资了。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

赔偿权利人
义务帮工却受伤，损失谁来担

义务帮工受伤责任由被帮工人来承担。这是典型的义务帮工而导致的人身损害的赔偿纠纷。义务帮工关系指的是一种独立的法律关系，依据法律的相关规定，帮工人因为帮工的活动而受到人身损害的，由被帮工人承担起赔偿的责任。被帮工人已经明确拒绝的，不用承担赔偿责任，但是可以在受益的范围之内进行适当的补偿。律师补充：义务帮工与雇佣关系的区别：第一，在我国雇佣关系的成立，必须支付劳动报酬为要件，劳动者提供劳务的目的也是为了追求劳务报酬，要求劳务对价。而义务帮工关系的首要特征就是无偿。第二，雇员和雇主之间有很强的服从和被服从的关系。就义务帮工而言，帮工人和被帮工人二者之间并无支配管理关系。第三，用人者对劳动者管理和选任时注意义务不同。【法律法规】《人身损害赔偿司法解释全文》第十三条为他人无偿提供劳务的帮工人，在从事帮工活动中致人损害的，被帮工人应当承担赔偿责任。被帮工人明确拒绝帮工的，不承担赔偿责任。帮工人存在故意

2023-05-06

164人看过
仲裁委员会
擅自离职的员工怎么赔偿单位损失

一、擅自离职的员工怎么赔偿单位损失擅自离职的员工不一定需要赔偿单位损失，如果给公司造成损失的，应按劳动合同的约定来赔偿，公司可以扣除其部分工资作为赔偿，但每月扣除的数额不得超过员工当月工资的百分之二十。二、员工擅自离职公司可以不给工资吗员工擅自离职公司不可以不给工资。劳动者有上班提供劳动，就享有获得相应劳动报酬的权利。可以与用人单位协商办理相关离职手续并领取工资。若协商不成的，可以向当地劳动保障部门（一般为劳动监察大队）投诉；或向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。《中华人民共和国劳动合同法》第九十条劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。三、公务员自动离职与辞退有区别吗公务员自动离职与辞退有区别。辞职是主动型行为，被辞退是被动型行为，且辞职是正常手续离职，辞退是部门主动辞去公务员的职务。很多公务员在上岗之后未满5年

2023-05-24

253人看过
不可抗力
暴雨灾害导致工程损失，损失由谁来承担？

本文对原文中关于工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况进行了改写。根据改写，工程本身损害、第三人人身伤亡和财产损失以及施工材料和设备的损害由发包人承担，而发包人和承包人的人员伤亡费用由其所在单位负责，并承担相应费用。此外，承包人施工机械设备的损失及停工损失由承包人承担，停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员和保卫人员的费用由发包人承担，工程所需清理和修复费用也由发包人承担。以下是对原文中关于工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况的改写:1.由于暴雨等自然灾害原因导致的工程本身损害、第三人人身伤亡和财产损失,以及施工材料和设备的损害,由发包人承担。2.发包人和承包人的人员伤亡费用由其所在单位负责,并承担相应费用。3.承包人施工机械设备的损失及停工损失由承包人承担。4.在停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员和保卫人员的费用,由发包人承担。5.工程所需清理和修复费

2023-09-09

375人看过
辞退
员工被辞退的损失谁来赔偿

损失由单位支付。辞退员工用人单位可以提前三十日以书面形式通知劳动者本人，若是不提前通知，单位额外支付劳动者一个月工资也可以解除劳动合同。员工有过错被辞退的，单位无需赔偿，员工因无法胜任工作等原因而被辞退，如果单位提前三十日书面通知员工的，无需赔偿，否则需额外支付一个月工资，单位违法辞退员工的，则需按照经济补偿标准的二倍给予赔偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。辞退员工的经济补偿按员工在公司工作的年限而定。每工作满一年就对应支付一个月的工资，如果工作在六个月以上但是不满一年的，则按一年计算，而工作不满六个月的，向员工支付半个月的工资的赔偿标准，并且法律规定赔偿最高年限不能超过十二年。如果员工因为法律规定的特殊情形被公司辞退的，那么公司是不用对其进行赔偿的。一、公司怎么辞退员工的(1)辞退有过错的员工应有事实依据和制度依据。对于违纪的员工，用人单位

2023-06-27

161人看过

工程施工
施工挖断电缆损失谁来承担

一、施工损坏电缆责任谁来承担（案例分析）案例珠海供电局副局长介绍，2012至2014年，珠海市由于工程施工造成的电力设施破坏413起，共导致了110千伏及以上线路跳闸7次，10千伏公用线路跳闸253次，用户专线跳闸153次，合计直接经济损失5200多万元(未包括电量损失、以及更大的间接的生产生活损失)。而**电网同时还肩负着为澳门供电的重任，供电量已超过其社会用电量的九成，电力设施因遭破坏导致对澳供电发生停电等事故，将造成难以预计的影响。分析法规规定，在电力线路设施保护区施工的单位，要与电力企业签订安全协议并书面告知施工时间，要求电力企业派员到现场实施安全监护等。未采取安全措施并造成电力设施损坏的，将面临一万元以上十万元以下的罚款。二、相关知识各市县要加强领导，尽快建立地下管线设施保护联合工作机制；严格按照“多规合一”要求，做好地下管线设施的规划和宣传工作；严格落实属地管理职责，严肃处理各

2023-06-21

289人看过
不可抗力
不可抗力停工损失由谁负责

一、不可抗力停工损失由谁负责因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款：1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。二、不可抗力的起因不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社会因素引起的。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后，可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭，如必须变更或解除经济合同；也可能导致新的经济法律关系的产生，如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时，与保险公司之间产生出赔偿关系。当

2023-05-06

434人看过
工资
工程延期，停工造成的损失及施工人的工资由谁支付？

建筑工程延期，必然会带来损失，如工人停工的工资损失、管理费用支出等，这些损失往往都很大。因而，要是没有妥善处理的话，必然会引发诉讼纠纷。那么工期延期带来的损失，该由谁承担呢？是发包人，还是承包人？工程延期的损失由谁承担在实践中，工程延期的原因是很多的，原因不同，其带来的损失，就有不同的人承担。通常来说，有以下三种情况：1、发包人原因导致工程延期的，其带来的损失和工人工资由发包人承担。在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程延期的，要承担相应的损失：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期

2023-06-21

438人看过
财产损失
擅自放生给农民带来损失怎么赔偿

擅自放生给农民带来损失应该由放生在赔偿。目前警方已介入调查,并正组织人力捕捉放生的狐狸。据悉,已有一些狐狸因不具备野外生存能力陆续饿死。放生的本意是保护动物的生命,但放生需要科学的指导,否则只会给动物带来噩运。据媒体报道,某市一处大型放生公园,虽然园区内设置了醒目提示牌,但仍有人任意放生不适合园中生存的鱼类,造成高峰期园内一天能捞出数百条死鱼。类似这种“放生不成反杀生”的闹剧不时上演,有违放生者的本意。完善制度、加强管理,是规范放生不可或缺的重要一环。为规范放生行为,相关部门出台过水生生物增殖放流、陆生野生动物保护的法规,禁止放流不符合生态要求的生物物种。要杜绝这一现象,应加紧完善制度,对放生可能涉及的审批程序、管理责任主体、违规后果等进一步明确,加大法规的宣传力度,积极开展规范引导。客观地说,放生行为具有随意性、隐蔽性,这给监管带来一定难度,所以规范放生很大程度上需要放生者自觉。对于那些

2023-06-13

316人看过

消费者
如何准确计算工程停工所带来的损失？

工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的，这种情况通常需要经济签证，签证上需要具体的停工复工时间和人员机械数量，所以停工损失的计算比较简单。合同中止履行的损失怎么计算1、根据实际损失来算。实际造成的损失，包括直接和间接的损失。直接损失：因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。间接损失就是可得利益的丧失，即应当得到的利益因受侵权行为的侵害而没有得到，包括人身损害造成的间接损失和财物损害造成的间接损失。2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者

2023-07-01

474人看过
法律综合知识
员工擅自离职怎么赔偿公司损失费用

一、员工擅自离职怎么赔偿公司损失费用员工擅自离职如下赔偿公司损失费用：因劳动者擅自离职给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20％。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。《工资支付暂行规定》第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20％。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。二、员工离职必须注意的法律事项员工离职必须注意的法律事项如下：1．提前30天递交辞职申请。2．结清工资。3．离职申请审批下来以后，离职当天或者到期前几天填写离职交接表，交清物品，并双方签字，确认物品是否

2023-11-02

257人看过
实际履行
员工擅自离职造成损失单位如何追偿

员工擅自离职造成损失单位怎样追偿用人单位可以从以下几个方面考量：1、用人单位的损失必须以实际发生为准，对于可通过其他途径进行救济的债权如拖欠货款，不宜由劳动者承担赔偿责任。2、在认定劳动者过错时，应考量损害的发生与劳动者岗位职责之间的关联程度，如劳动者被用人单位指派从事超出其岗位职责范围的工作而导致损害发生，则不宜由劳动者承担赔偿责任。3、在确认过错程度时，要将企业经营风险、管理人员过错与劳动者岗位职责、过错进行全面综合衡量。4、在确认赔偿金额时，要考虑劳动者的工资收入、过错程度综合认定。5、在要求劳动者实际履行赔偿义务时，根据相关规定，只能要求劳动者进行限额赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除，每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%，若扣除后的剩余工资部分不得低于最低工资标准。关于员工擅自离职违约金的法律依据是什么?1、《劳动合同法》第二十二条：用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进

2023-06-13

242人看过
法律综合知识
工作中造成重大损失谁来承担

一、工作中造成重大损失谁来承担在此需要强调的是，如果劳动者在工作期间对用人单位造成了任何损失，他们都有责任进行相应的赔偿。此外，如果劳动者违反了国家相关法律法规所规定的解除劳动合同的程序，或者违反了劳动合同中所明确约定的保密义务或竞业限制条款，那么他们也必须承担因此而给用人单位带来的经济损失和困扰，且必须负起赔偿责任。《工资支付暂行规定》第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20％。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。二、工作中威胁恐吓他人构成什么罪行对于以恐吓方式骚扰他人的事实情节，是认定寻衅滋事罪的主要依据之一。在该种情况下，犯罪人通常面临如下法律后果：1）司法机关将依法判处其五年以下有期徒刑、拘役或管制等刑罚；

2024-07-11

270人看过

电费
法律在线:二房东擅自出租房子二手房客损失谁来担

我租姜某的房屋做生意，签订租赁协议后，一次性交了半年的房租1.5万元。当我入住后，发现姜某并不是房屋的产权人，实际上房子也是他租来的，且租期在我们签合同那个月底就到期了。ACD广州房产律师网后来，真正的房主我租姜某的房屋做生意，签订租赁协议后，一次性交了半年的房租1.5万元。当我入住后，发现姜某并不是房屋的产权人，实际上房子也是他租来的，且租期在我们签合同那个月底就到期了。后来，真正的房主起诉我腾房，我腾房后，给房主交了4个月的租金及水电费等杂费。请问，我的损失该怎么挽回？王轶楠法官：因姜某并非你所租房屋的产权人，致使在产权人提起诉讼后，你无法继续使用所租房屋。现在你已将所租房屋腾空交回并向产权人支付了部分租金。在这种情况下，你损失的房租可以要求姜某退还。但在此你要注意，你与姜某签订租赁合同时，在未审查姜某是否有权出租房屋的情况下，即与姜某签了合同，对此你亦应承担相应责任。

2023-06-10

424人看过
不可抗力
施工中遭受自然灾害的损失应该由谁来承担

要看情况。因为不可抗力而不能履行合同的，部分或者全部免除责任。自然灾害属于不可抗力，但是自然灾害来临之前，如果气象部门已经提前发布了预警信息的，施工单位应该提前做好防灾准备，如果自然灾害特别严重，根据情况可部分或全部免除赔偿责任。双方当事人对造成损失都没有过错的，可以根据实际情况，由双方分担民事责任。滥用职权造成的损失怎样挽回滥用职权造成的损失按以下方式挽回：1、扣押、冻结资金和物品。扣押、冻结资金作为侦查失职犯罪案件时对涉嫌犯罪的赃款、赃物采取的初步措施，是为了发现犯罪线索，获取犯罪证据，追回经济损失；2、返还财产。包括返还失职犯罪受害有关发案单位；3、渎职犯罪嫌疑人或者其所在单位主动采取各种手段减少损失。包括行为人或者其亲友积极筹集资金弥补渎职犯罪造成的损失；行为人或者其单位通过民事手段减少损失，通过民事诉讼向因渎职获得不当利益的人追索资金；4、附带民事诉讼。在刑事诉讼过程中，国家财产

2023-07-08

203人看过