工期索赔必要条件有哪些-法师兄

工期索赔必要条件有哪些

来源：互联网时间： 2023-06-18 17:21:11 233 人看过

工期索赔成立的条件：

1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；

2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；

3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划;合同双方认可的详细进度计划;合同双方认可的对工期的修改文件;施工日志、气象资料;业主或工程师的变更指令等。

全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法

第6条

对于建设资金不足，物资供应短缺的工程，企业有按照合同规定追究违约责任，并有权调整施工进度。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

国家赔偿责任
构成国家赔偿责任有哪些必要条件

国家赔偿的构成要件是国家承担赔偿责任所要具备的条件，换言之，国家在具备什么条件时才承担赔偿责任。根据《国家赔偿法》的规定，国家赔偿责任的构成要件主要有以下四项：(1)侵权行为主体要件。根据《国家赔偿法》规定侵权行为主体必须是国家机关或者其工作人员以及法律、法规授权的组织(其被授予的职权只限于行政职权，不包括司法职权)。(2)侵权行为要件。侵权行为的存在是构成国家赔偿责任的要件之一，即国家侵权行为的主体的哪些行为可以引起国家赔偿责任。首先，致害行为必须是执行职务的行为，国家只对执行职务的行为承担赔偿责任，而对于国家机关工作人员职务之外与行使职权无关的个人行为纵然违法，只能对行为人产生相应的民事责任或行政责任或刑事责任，不能引起国家赔偿责任;其次，必须是执行职务的行为违法，职务行为只有在违法的情况下才会引起国家赔偿责任，如果是合法的职务行为，引起的是国家补偿，而非国家赔偿。所谓违法是指国家机关

2023-06-13

172人看过
第三者
车祸索赔的申请条件有哪些？

被车撞的索赔流程如下：1、交警部门需要出具交通事故责任认定书，划分双方的责任比例，然后按比例承担各自的责任；2、赔偿费用按人身伤害赔偿，包括：医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补贴、营养费、残疾补贴、被扶养人生活费、残疾器具补贴、精神损失费。一、交通事故的构成条件如下：1、交通事故中的当事人，必须有一方使用车辆，而对另一方当事人的范围并无要求。另一方可以是与交通活动相关的机动车辆的驾驶人员、乘客或者行人等，也可以是不以交通为目的，但其活动或者行为与交通有紧密联系的其他人；2、交通事故发生的地点应当在道路交通安全法中规定的道路范围内。根据相关法律规定，交通事故中界定的道路具体是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车辆通行的地方，除此之外的地方发生的车辆事故，不能称之为交通事故，但交警部门接到当事人的报案后，应当根据相关法律规定，对该事故作出事故认定，并制作交通事故认

2023-07-02

363人看过
工伤保险
工伤索赔的申请条件和必备材料

工伤可索赔的情况，具体如下：1、在工作时间和地点内，因工受伤；2、工作时间前后在工作地点内，因为预备和收尾工作受伤；3、在工作时间和工作地点内，因工受到暴力等意外伤害；4、患职业病；5、因工外出期间，因工作受伤或失踪；6、在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害。《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4、患职业病的；5、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6、在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；7、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。工伤索赔的项目1．造

2023-07-02

300人看过
交通事故索赔
有关交通事故索赔的必要条件和关键点

索赔的前提条件：（1）属于投保车辆的损失；（2）属于保险责任范围内的损失；（3）不属于除外责任；（4）属于必要的合理费用。索赔的注意事项包括以下：1、注意交通事故的诉讼时效。2、起诉时注意申请才财产保全。3、申请先于执行。4、选择管辖法院。5、注意相关证据的保存。交通事故索赔是怎样（一）医疗费的赔偿标准医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。（二）误工费的赔偿标准误工费根据受害人的误工时间和收人状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收人的，按照其最近

2023-07-22

334人看过

房产证
户口迁移有哪些必要条件？

申请户口迁移需要准备迁移户口申请、接收单位证明、户籍证明等材料，根据具体情况还需提供土地使用证、土地、规划部门批准建房的有关材料、商品房购销上税发票等。申请户口迁移所需的材料包括：迁移户口申请；接收单位的证明；拟迁移户口人员的户籍证明和户成员关系证明，或公证书；申请人和拟迁移户口人员的身份证或户口本原件（留存复印件）；以及房产证原件（留存复印件）。此外，还应根据不同情况分别提供以下材料：自建房：土地使用证；土地、规划部门批准建房的有关材料。购买成套商品住宅：商品房购销上税发票原件（留存复印件）。单位租赁给本单位职工使用的公有住房：单位证明；收取房屋租金发票或有关凭证。户口迁移的条件有哪些？户口迁移是一项重要的行政行为，需要符合一定的条件。根据《户口迁移暂行规定》，户口迁移的条件包括：户口迁移人必须是年满18周岁的合法公民；户口迁移人必须有合法的房屋产权或租赁合同；户口迁移人必须有稳定的工作

2023-11-10

134人看过
业主
施工方对索赔有哪些要求？

1．索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、关联性、及时性。2．证据的种类。工程索赔审查的证据有：（1）工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件；（2）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（3）施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找；（4）做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档；（5）工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；（6）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（7）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日排序。特别注意：上述证据材料，如条件允许，需要及时要求相关的负责人签字确认。施工索赔流程是什么工程索赔的流程如下：（1）索赔事件发生后28

2023-07-08

56人看过
营业执照
公司注销有哪些必要条件？

依据公司法的规定，公司注销的，一般需要满足5个条件。分别是：1、公司营业期限届满，或者有章程规定的其他解散事由的出现；2、由于公司合并，或者公司分立而注销公司的；3、股东会议决议，需要解散公司的；4、被吊销、责令关闭或撤销公司的；5、被股东起诉，请求解散公司后注销的。公司注销需要什么材料？公司注销需要公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、法人身份证、公章、私章、财务章等材料。根据《公司法》第一百八十八条规定，公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。《公司登记管理条例》第四十四条规定，经公司登记机关注销登记，公司终止。《中华人民共和国公司法》第一百八十条公司因下列原因解散：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（二）股东会或者股东大会决议解散；（三）因公

2023-07-08

232人看过
鉴定结论
工伤事故伤残鉴定及索赔的必要条件和流程

根据《工伤保险条例》规定，申请工伤事故伤残鉴定及索赔需要提供的材料有以下五种：1、工伤认定申请表，在社保局领取；2、工伤职工劳动关系证明原件及复印件；3、诊断证明、门诊病历、相关检查报告原件及复印件；4、工伤员工身份证及社保卡原件及复印件；5、工伤员工入职档案和近期考勤卡。如何申请伤残鉴定？因交通事故致残的，为确定残疾赔偿金的数额和被抚养人生活费的多少，需要确定伤残等级，这就需要进行伤残鉴定。怎样进行伤残鉴定呢进行伤残鉴定的时间：进行伤残鉴定应在治疗终结之后，即以事故直接所致损伤或确因损伤所致的治疗终结为准。是否治疗终结由具体治疗机构确定，当事人若对治疗终结的意见不一致，可以由法院组织相关专业人员进行鉴定。进行伤残鉴定的机构：伤残鉴定机构由省级人民政府司法行政部门审核，并向省级人民政府公安交通管理部门备案，当事人可自行选择伤残鉴定机构。进行伤残鉴定的方式：伤残鉴定有两种方式，自行委托鉴定和

2023-07-02

469人看过

配偶权
离婚时索要赔偿应具备哪些条件？

(一)一方有过错并且过错形式是故意司法实践中，法院认定一方承担离婚损害赔偿责任，其主观方面必须存在过错并且是故意。从《民法典》（2021年1月1日开始实施）婚姻家庭编规定的四种情况看，有过错方所持的主观心态均为故意，没有过失的情况。也即是说，实施《民法典》第一千零九十一条规定的四种行为，不管是通过作为形式，还是不作为形式，行为人都认识到其行为的法律后果。(二)客观上存在法定的过错行为《民法典》第一千零九十一条规定的四种行为包括：1、重婚行为。包括事实上的重婚和法律上的重婚，即：①有配偶者又与他人登记结婚；②明知他人有配偶又与之登记结婚；③有配偶者又与他人以夫妻名义同居生活；④明知他人有配偶又与之以夫妻名义同居生活。2、有配偶者与他人同居的行为。根据最高人民法院司法解释，指的是由配偶者与婚外异性不以夫妻名义持续、稳定地共同居住。包括姘居和通奸。3、家庭暴力行为。即行为人以捆绑、殴打、残害、强

2023-02-28

175人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划；(2)合同双方认可的详细进度计划；(3)合同双方认可的对工期的修改文件；(4)施工日志、气象资料；(5)业主或工程师的变更指令；(6)影响工期的干扰事件；(7)受干扰后的实际工程进度等；二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-06-23

452人看过
业主
工期索赔和费用索赔内容包括哪些

(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的机械使用费于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。(4)分

2023-02-12

379人看过
鉴定结论
施工过程中有哪些索赔要求

施工中提出的索赔主要有：首先，工程质量索赔；其次，工程进度索赔；最后，工程保修款。一、没有工程量清单是否可以招标没有工程量清单不可以招标。对于一些需在短时间内就要动工的项目，进行工程招标时，由于时间关系，未能及时提供工程量清单，可以用下浮率来投标，即投标单位报一个下浮率，以后工程量清单出来了，按中标下浮率进行结算。工程量减少索赔的规定是：工程量减少不会导致施工方损失，也就没办法索赔，工程量减少是否可以索赔需要看合同对于工程量上下浮动比例是否有约定不调价，没有或者超出该比例是可以要求索赔的，因为发包方减少工程量已构成违约，而且承包方的报价是考虑项目整体法量和施工内容的，一方违约给另一方造成损失的，另一方可以要求赔偿。二、建筑工程承包清工合同的内容是什么建筑工程承包清工合同的内容是什么建筑工程承包清工合同的内容是：发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和

2023-03-02

339人看过

申请劳动仲裁
工伤有哪些条件赔偿

1.首先用人单位应该在一个月内向劳动局提出工伤认定申请。2.如果单位不申请的话，自己写份工伤认定申请，向当地劳动局申请工伤认定。提交的资料包括：工伤认定申请表；与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料；医疗诊断证明或者职业病诊断证明书。3.劳动局做出工伤认定决定4.伤者去有资质的医院做伤残鉴定(骨折的话最低也是10级伤残)4.把医院的伤残鉴定交给劳动局和用人单位(最好自己复印一份保存)，劳动局会发“工伤认定通知书”给用人单位。5.单位开始赔偿，主要包括伤残补助金、医疗费。6、每月20日-30日办理工伤保险手续。一、工伤出现重庆情况应该怎么办申请工伤鉴定，工伤鉴定程序是：1、向人力资源和社会保障局（原劳动局）申请工伤认定，公司需要在事故发生的一个月内申报，如果公司不申请，则工伤职工或者其近亲属在一年内提出认定申请。需提交材料：工伤认定申请表（劳动局的网站一般有下载）、与用人单位存

2023-03-11

238人看过
工伤保险
工伤保险申请所需的必要条件有哪些

工伤保险是指劳动者因公受伤、患病、致残或死亡，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保险制度。在我国享受工伤保险的条件，除劳动者属于我国工伤保险制度适用的企业、用人单位已为劳动者投保外，劳动者只有在出现工伤的情况下才可以享受工伤保险待遇。根据1996年8月劳动部发《企业职工工伤保险实行办法》的规定，我国现行的工伤保险制度统一适用于我国境内的各类企业及其职工;城镇个体经济组织及其劳动者参照适用。依据《企业职工工伤保险实行办法》的规定，符合下列情况之一的应认定为工伤：1、从事本单位日常供生产、工作或者本单位负责人领事指定的工作，在紧急情况下，虽未经本单位负责人指定但从事直接关系本单位重大利益的工作的;2、经本单位负责热安排或者同意，从事于本单位有关的科学试验、发明创造和进行技术改进的;3、在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的;4、在生产工作的时间和区域内，由于不安全因素找造成外

2023-05-05

374人看过