施工合同中哪些属于承包人的义务-法师兄

施工合同中哪些属于承包人的义务

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-04 19:40:45 69 人看过

在施工合同中属于承包人的义务主要有按照合同约定的日期准时进入施工现场；按期开工，接受发包人的监督以及确保建设工程的质量达到合同中所约定的标准等。

一、施工合同中哪些属于承包人的义务

施工合同中属于承包人的义务有：

1.承包人应当按照合同约定的日期进行施工；

2.承包人应当接受发包人的监督；

3.承包人应当确保建设工程质量达到发包人的要求；

4.承包人应当就其导致的损失承担相应的赔偿责任。

发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，确保自身利益不受损失。

二、施工合同中承包人单方解除合同的情形有哪些

施工合同中承包人单方解除合同的情形主要包括：

1.发包人未按照约定支付价款，经承包人催告后发包人仍逾期不支付的，承包人可以单方解除合同；

2.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以单方解除合同。

三、发包人和承包人的区别

发包人和承包人的区别有：

1.定义不同,发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人；承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承。

2.义务不同，承包应人确保建设工程质量达到合同约定的标准；发包人应支付价款，接收工程。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》第七百九十三条

建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：

(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；

(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

在施工合同中承包人的义务是什么，在施工合同中承包人应承担的责任
173人看过
工程施工总承包合同中主要义务人是
167人看过
建筑施工阶段承包人的审价义务包括哪些
496人看过
承包人个人在建设工程中的合同义务
183人看过
承揽合同与建设工程施工合同的最关键的区别，承揽合同中承揽人的义务有哪些
237人看过
施工合同中总承包和分包的定义是什么
280人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继承人相关文章

诺成合同
脚手架安装承包合同属于施工合同吗

一、脚手架安装承包合同属于施工合同吗不属于。施工合同属于诺成合同，建设工程施工合同是指发包方和承包方为了完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议依照施工的合同。《民法典》第七百八十八条【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。二、建设工程合同的作用1、导向作用建设工程合同的导向作用主要体现在绩效指标的导向作用，绩效指标就是为员工在工作中明确目标，指导工作。2、约束作用建设工程合同有些会明确告诉员工那些是应该做，自己所做的工作是否与绩效指标相符合，约束员工日常行为和管理规范以及工作重点和目标。3、凝聚作用一旦建设工程合同，员工就会利用各种资源，凝聚一切可利用的力量来实现和完成绩效目标，可以把大家凝聚在一个共同的目标和方向。4、竞争作用建设工程合同的设定就要求员工要通过努力工作才能完成的目标，绩效指标明确员工

2023-06-14

269人看过
预付款
发包人的“协助义务”，可以在《施工承包合同》中进行明确的约定吗

发包人的“协助义务”，可以在施工承包合同中进行明确的约定。根据法律规定，发包人不履行协助义务导致工程不能按时完成的，承包人可以顺延工期，并要求其赔偿，如严重妨碍工程正常进行的，承包人可解除合同并要求发包人赔偿相应损失。一、发包人拖延工期承包人如何赔偿发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。二、工程分包法律条文根据法律规定，对于工程分包，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，建筑工程

2023-03-31

207人看过
抚养费
民法典中哪些属于义务赡养人

一、民法典中哪些属于义务赡养人民法典规定，赡养义务人主要是指被赡养人的子女或者是外/孙子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女等。《中华人民共和国民法典》第一千零六十七条【父母的抚养义务和子女的赡养义务】父母不履行抚养义务的，未成年子女或者不能独立生活的成年子女，有要求父母给付抚养费的权利。成年子女不履行赡养义务的，缺乏劳动能力或者生活困难的父母，有要求成年子女给付赡养费的权利。第一千零七十四条【祖孙之间的抚养赡养义务】有负担能力的祖父母、外祖父母，对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年孙子女、外孙子女，有抚养的义务。有负担能力的孙子女、外孙子女，对于子女已经死亡或者子女无力赡养的祖父母、外祖父母，有赡养的义务。二、赡养老人费用是多少人民法院认定赡养费的标准包括：当地的经济水平、被赡养人的实际需求、赡养人的经济能力。法定赡养费的给付内容主要有：1、老年人基本赡养费。主要包括老年人必然发生的

2023-06-19

131人看过
继承人
建设工程合同中承包人的义务以及建设工程合同中承包人的主体资格条件

一、建设工程合同中承包人的义务？建设工程合同中承包人的义务如下：1.不得转包和违法分包的义务。承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人，还不得将其承包的部分工程分包给不具备相应资质条件的单位。分包人不得将其承包的工程再分包。2.接受检查的义务。发包人对承包人的工作可以进行检查，承包人有义务随时接受对其作业进度、质量进行的检查。另外，在隐蔽工程隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。3.交付工作成果的义务。勘察人、设计人应当按照约定的期限，向发包人交付符合要求的勘察设计文件，并保证勘察、设计的质量符合要求。施工人应当按照约定，向发包人交付符合要求的已竣工的建设工程。二、建设工程合同中承包人的主体资格条件建设工程合同中承包人的主体资格条件一是必须具备企业法人资格;二是必须具有履行合同的能力，即必须具有营业执照和由建设行政主管部门核准的资

2023-04-30

402人看过

工程承包
哪些属于建筑安装工程承包合同

建设工程承包合同的主要内容包括：1.工程范围；2.建设工期；3.中间交工工程的开工和竣工时间；4.工程质量；5.工程造价；6.技术资料交付时间；7.材料和设备的供应责任；8.拨款和结算；9.竣工验收；10.质量保修范围和质量保证期。一、关于工程延误的期限如何认定建设工程合同载明工程完工期限后，承包人未按约定期限交付工程的，就构成工程延误，延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提

2023-03-13

73人看过
法定代表人
承揽合同当事人中承揽人的义务，承揽合同解除的条件主要包括哪些

一、承揽合同当事人中承揽人的义务承揽合同当事人中承揽人的义务如下：1.按约定完成工作。承揽人应按合同约定的时间、方式、数量、质量完成交付的工作。2.提供或接受原材料。完成定作所需的原材料，可以约定由承承揽合同承揽人提供或由定作人提供。承揽人提供原材料的，应按约定选购并接受定作人检查；定作人提供的，承揽人应及时检查，妥善保管，并不得更换材料。3.及时通知和保密的义务。对于定作人提供的原材料不符合约定的，或定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应及时通知定作人。对于完成的工作，定作人要求保密的，承揽人应保守秘密，不得留存复制品或技术资料。4.接受监督检查。承揽人在完成工作时，应接受定作人必要的监督和检验，以保证工作符合定作人的要求。5.交付工作成果。承揽人完成的工作成果，应及时交付给定作人，并提交与工作成果相关的技术资料、质量证明等文件。6.对工作成果的瑕疵担保。二、承揽合同解除的条件主要包括哪

2023-06-28

347人看过
不可抗力
加工承揽合同包括修理吗,承揽人义务有哪些

一、加工承揽合同包括修理吗加工承担合同，主要是指对定作的工作进行加工，一般包括修复，而承揽活动包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《中华人民共和国民法典》第七百七十条【承揽合同定义和承揽主要类型】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百七十一条【承揽合同主要内容】承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。二、承揽人义务有哪些(1)承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作。未经定作人同意，承揽人不得将其承揽的主要工作交由第三人完成；(2)承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；(3)承揽人提供材料的，承揽人应当按照约定选用材料并接受定作人检验；(4)承揽人在工作期间，应当按受

2023-04-18

149人看过
工程施工
承包人在建设工程施工中的主要义务是什么？

承包人的义务有：（1）承包人应当按照合同约定的日期进行施工；（2）承包人应当接受发包人的监督；（3）承包人应当确保建设工程质量达到发包人的要求；（4）承包人应当就其导致的损失承担相应的赔偿责任。一、分包欠款与总包的责任依据我国相关法律的规定，总承包人将部分工程分包给承包人的，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。但两种连带责任的法理依据不同：合法分包中，由于总承包方签订分包合同时，须经发包方同意，故分包合同的签订可视为总承包人经发包人的授权与分包人签订的，故分包合同就分包工程的规定应为发包人、总承包人、分包人三方共同的合意，如果施工工程存在质量缺陷，即总承包人与分包人有违约行为，基于违约，法律规定总承包人与分包人向发包人承担连带责任转包和违法分包中，转包和违法分包合同无效，根据法律规定，合同无效应当按照过错原则确定赔偿责任，承包人和实际施工人明知违法签订转包和违法分包合同主

2023-02-04

162人看过

承运人责任
运输合同中承运人责任有哪些，运输合同中承运人的义务有哪些？

一、运输合同中承运人责任有哪些运输合同中承运人责任包括：1.按合同规定的期限、数量、起止点，合理调派车辆，完成运输任务。2.负责装卸时，应严格遵守作业规程和装载标准，保证装卸质量。3.实行责任运输。安排装货的车辆，货箱要完整清洁，货物要捆扎牢固，苫盖严密。运输途中要定时检查，发现异常情况，及时采取措施，保证运输质量。因此，由于机器放置的原因而产生的货物毁损责任在于承运人(驾驶员)。只有在装运活动物，需要浇水运输的鲜活植物，生火加温运输的货物，挂运的机车和轨道起重机，液化气体罐车、整车运输的爆炸品、氰化物、砒霜以及特殊规定应派押运人的货物，如起爆器材炸药、气体放射性货物、四级放射性货物和带有辐射源的仪器、仪表、器械需要派押运人。押运人的职责在于：对押运的货物应负责采取保证货物安全的措施，如发现所押运的货物有腐烂、变质肩伤、损伤等现象，应立即向承运人提出声明，由承运人协助妥当处理。二、运输合同

2023-04-24

127人看过
先合同义务
先合同义务民法典中包含哪些义务

一、先合同义务民法典中包含哪些义务先合同当事人应当按照约定全面履行自己的义务，先合同义务包括协助义务、通知义务、保密义务等。《中华人民共和国民法典》第五百零九条【合同履行的原则】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百二十六条【先履行抗辩权】当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。二、先合同义务缔约过失责任是什么先合同义务缔约过失责任是因为没有履行签合同义务导致存在的过失责任。（一）过错责任原则要求以主观过错作为过错方承担缔约过失责任的构成要件，即确定其承担缔约过失责任不仅要有违反先合同义务的行为致使对方信赖利益的损失，而且缔约

2023-04-12

266人看过
遗产分割
遗产分割中的哪些属于归扣义务人

1.抛弃继承权的人。受有赠与的继承人抛弃继承权时，是否仍负有归扣义务，对此学界见解不一，主要有下列三种学说：(1)须归扣说(积极说)：认为此种特种赠与性质上既为应继分之前付，则不得借口继承之抛弃而免除其返还之责任。(2)不必归扣说(消极说)：此说为台湾地区的通说。认为归扣义务人系承认继承之继承人，抛弃继承权人，纵另受有特别赠与，亦不负归扣义务，因其与继承不发生关系。亦有认为，已为继承之抛弃者，不负归扣之义务，盖此时，可推测被继承人对于受赠与之继承人有给予特别受益之意思。(3)特种赠与侵害特留分时扣减说(折衷说)：只要抛弃继承人受有特种赠与，均应先将特种赠与额归入于继承开始当时之遗产，为应继财产，俟查明其它共同继承人之特留分有无受侵害，始能作最后决定，以谋求共同继承人间之相对公平。如特种赠与侵害了特留分，特留分权人得向抛弃继承人行使特留分之扣减权。抛弃继承权的人已无继承权，故不属于共同继承人

2023-06-12

334人看过
法律综合知识
哪些内容包含在建筑工程施工承包合同中

一、哪些内容包含在建筑工程施工承包合同中包含在建筑工程施工承包合同中的内容有：发包人和承包人的基本身份信息；工程上午范围、建设工期；工程的质量、造价；技术资料的交付时间；材料和设备的供应责任；以及拨款和结算、竣工验收、质量保修条款等。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建筑工程承包合同付款方式建筑工程承包合同的资金付款方式有两种，可以分期付款，按工程进度分期付款，即完成一定工作任务支付一定比例的工程款。可以按预付款，即签订工程承包合同时预付一部分款项，待工程完工验收后一次性支付全部工程款。现实中根据实际情况可以灵活应用，还可以用实物、劳务代替折价工程款。三、工程施工合同通用条

2023-08-01

367人看过

工程承包
装修工程承包中的合同义务是什么

在装修工程中，承包人的合同义务是：1。严格按照施工合同和设计文件进行施工。严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工，不得擅自修改工程设计，不得减少材料。对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。因施工人员原因造成建筑工程质量不符合合同约定的，应当在合理期限内免费修理、返工或者改建。2。接受业主的必要监督。发包人可以在不妨碍承包人正常作业的情况下，随时检查作业进度和工程质量。承包人应协助和支持发包人的监督，并在接到整改指令后及时修复或返工。按时完成并交付合格的工程。完成并交付合格的工程，不仅是发包人的承包目的，也是承包人获得工程款的前提。因承包人原因造成建设工程质量不符合合同约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内免费修理、返工或者改建。承包人拒绝的，发包人可以要求承包人支付修理费或者要求降低工程价款。承包人修理、返工、改建后，应当承担

2023-05-07

428人看过
法律综合知识
劳务分包合同属于哪些类型的合同

一、劳务分包合同属于哪些类型的合同劳务分包合同属于建设工程合同，是指施工总承包企业或专业承包企业即劳务作业发包人将其承包工程的劳务作业发包给劳务承包企业时双方签订的合同。劳务分包合同双方法律关系表现在：劳务分包方通过所雇佣的劳务人员的施工劳务活动，向劳务发包方履行劳务合同的债务，而劳务发包方向劳务分包方支付约定的劳务报酬。《建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。二、代理合同属于哪些合同

2024-01-16

59人看过