工程的延期索赔应如何处理
来源:互联网 时间: 2023-03-28 16:30:19 355 人看过

工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属;督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认;各方积极协调配合,消除引起延期的因素、减少损失;审核索赔资料,积极与监理协商取得一致意见。

一、工程索赔的原则

1.应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。

2.在处理索赔事件时应进行时效检查。

3.应分清责任,严格审核费用。

4.应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。

二、没有事故走保险可以修车吗

不可以。正常损耗不属于车损险的保险责任。车险报销流程:一、取得交警证明要出示行驶证、驾驶证、身份证,现场交警填写《交通事故责任确认书》。现场交警将根据各方陈述,对事故进行勘查后作出事故认定及责任划分。二、填写出险单、审核定损在理赔员完成现场勘查初步定损工作之后签收审核索赔单证然后双方签字确认。事故确认完毕各方车辆应立即到车险理赔服务点的驻场定损点进行损失确定。三、车辆送修理厂修理如果保险公司推荐指定的修理厂进行修理,车主需要将索赔材料交给修理厂,然后向修理厂出具一份向保险公司索赔的委托书,再付自己应该支付的部分修理费。如果车主自己选择修理厂修理,那么车主在支付修理费后需要再拿着所有的索赔材料到保险公司的理赔部门索赔。四、复核后赔付结案对遇险车辆修复进行复审及事件处理结案时办理保险索赔时车主所需的资料有:机动车辆保险单及批件单正本原件、复印件;机动车辆保险出险/索赔通知书;行驶证、驾驶证、身份证复印件;还有一些相关赔款收据、汽修发票等原件;道路交通事故责任认定书等。

三、工程质量预验收程序

工程质量预验收程序如下:

1、检验批及分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收。

2、分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础,主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

3、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。

4、建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位负责人组织施工、设计、监理单位负责人进行单位工程验收建筑工程质量验收程序和规定建筑工程质量验收程序和规定。

5、单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程项目应按规定的程序检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程有关资料交总包单位建筑工程质量验收程序和规定文章建筑工程质量验收程序和规定。

6、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

7、单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月30日 07:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多交通事故责任认定相关文章
  • 监理工程师如何处理索赔事件
    2.必须以合同为依据。遇到索赔事件时,监理工程师必须以完全独立的裁判人的身份,站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性。必须对合同条件、协议条款等到有详细了解,以合同为依据来公平等处理合同双方的利益纠纷。3.公平合理原则。监理工程师处理索赔时,应恪守职业道德,以事实为依据,以合同为准绳,做出公正的决定。合理的索赔应予以批准,不合理的索赔应予以驳回。4.协商原则。监理工程师在处理索赔时,应认真研究索赔报告,充分听取建设单位和施工单位的意见,主动与双方协商,力求取得一致同意的结果。这样做不仅能圆满处理好索赔事件,也有利于顺利履行和完成合同。当然,在协商不成的情况下监理工程师有权作出决定。5.授权的原则。监理工程师处理索赔事件,必须在合同规定、建设单位授权的权限之内,当索赔金额或延长工期时间超出授权范围时,则监理工程师应向建设单位报告,在取得新的授权后才能作出决定。6.必须注意资料的积累。积累一
    2023-06-15
    150人看过
  •  工程延期交付的索赔指南
    发包人可以要求承包人承担因延期交付工程而产生的损失。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此,发包人可以要求承包人赔偿损失。发包人可以要求承包人承担因延期交付工程而产生的损失。法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此发包人可以要求承包人赔偿损失。 发 包 人 如 何 要 求 承 包 人 承 担 延 期 交 付 的 损 失 ?根据我国《民法典》第七百零六条规定,发包人可以要求承包人承担延期交付的损失。同时,根据第七百零七条规定,承包人应当承担延期交付导致发包人损失扩大部分的赔偿责任。因此,发包人有权要求承包人承担延期交付的损失,并且承包人应当承担延期交付导致发包人损失扩大部分的赔偿责任。发包人可以要求承包人承担因延期交付工程
    2023-09-06
    493人看过
  • 如何处理施工单位如何受理工程索赔纠纷
    处理施工单位的工程索赔纠纷:1、要及时发现索赔机会;2、签商好合同协议;3、对口头变更指令要得到确认;4、及时发出索赔通知书;5、索赔事件论证要充足;6、索赔计算方法和款额要适当。一、工期索赔和费用索赔内容包括哪些(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的
    2023-06-25
    56人看过
  • 工程延期的索赔标准是什么
    一、工程延期的索赔标准是什么工程延期的索赔标准法律并没有进行强制性规定,一般是在合同中约定的。当事人可以约定一方延期时应当根据情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,最高不应超过实际损失的30%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、工程索赔报告编制要注意什么工程索赔报告编制要注意下列事项:1.对索赔事件要叙述清楚明确,避免采用可能、也许等估计猜测性语言,造成索赔说服力不强。2.报告中要强调事件的不可预见性和突发性,并且承包商为避免和减轻该事件的影响和损失已尽了最大的努力,采取了能够采取的措施,从而使索赔理由更加充分,更易于对方接受。3.责任要分析清楚,报告中要明确对方的全部责任。4.计算索赔值要合理、准确。要将计算的依据、方法、结果详细说明列出,这样易于对方接受,减少争议
    2023-04-25
    250人看过
  • 如何处理和计算工程索赔费用
    如何处理和计算工程索赔的成本费用索赔的原则是赔偿实际损失,包括直接损失和间接损失。在确定赔偿数额时,应遵循以下两个原则:全部赔偿数额为建设单位履行合同必须支付的费用;按此数额赔偿后,建设单位应恢复到事发前的财务状况。也就是说,施工单位不因索赔事件而遭受任何损失,但不因索赔事件而获得额外收入。从以上原则可以看出,索赔金额是用来补偿施工单位因索赔事件造成的实际损失,而不考虑利润。因此,计算索赔金额的依据是成本,即索赔事件影响所发生的成本减去事件影响前应支付的成本,差额即为赔偿金额。成本索赔的计算方法主要有两种:(1)修订后的成本法(2)修订后的内容如下:一是索赔金额的计算期限仅限于受事件影响的期间,而不是整个施工期;二是受影响工程的成本仅在这一期间内计算,而不是整个施工期的成本所有工作项目;第三,受影响项目的成本仅在此期间计算;第三,不直接使用原始合同报价,而是在不受事件影响的情况下,使用在该
    2023-05-08
    267人看过
  • 工程延期开工是否可以索赔
    工程延期开工是否可以索赔,要依据工程延期的原因而定,如果发包人原因造成的,承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任(一)按照合同约定的日期准时进入施工
    2023-03-17
    100人看过
  • 工程延期后业主可否申请索赔,建筑工程逾期怎么处理
    一、工程延期后业主可否申请索赔工程延期后,业主能不能申请索赔,要依据实际情况而定,如果房屋延期交付给业主,构成合同违约的,业主可以主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任1、按照合同约定
    2023-04-18
    84人看过
  • 延期收房业主如何索赔
    律师提醒:日前,多位购房者反映,他们购买的商品房到期不能交付,开发商对于延期交房的违约金也一直没有说法。由于房屋的延期交付,不但推迟了他们的入住计划,并且购房者的索赔权利也常常得不到保障。对此,他们想知道遇到商品房延期交付时,购房者该如何追究开发商的违约责任,以维护自己的权益。去年8月,市民常先生看好了福州路中段某小区的一套商品房。开发商在合同中承诺将在今年5月底交房,恰好他承租的房屋也是这个时候到期。尽管开发商一直未发入住通知,但是,在合同约定的交房当天,他还是来到了小区查看自己房屋交付情况,发现小区道路没有硬化。开发商的工作人员答复说,房屋将在今年6月18日交付。然而在6月18日,开发商虽然向他出具了书面的《入住通知单》,然而,他发现小区内电子监控系统形同虚设,许多路灯也没有安装。另外,售楼人员竟然打不开他家的入户门,以至他无法顺利入住。由于房屋交付一再延期,原定的入住计划又一次被迫作
    2023-06-10
    111人看过
  • 工程索赔延迟的后果
    工程索赔的期限是28天,在索赔事项发生后的28天以内,需向监理工程师发出正式索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求,会被视为索赔无效。索赔方如果超过了索赔时效,那么胜诉权将得不到法律的支持。因此,如果要进行工程索赔,应该在有效期内向工程师发出索赔意向通知,并且提交补偿经济损失的索赔报告及有关资料。工程索赔的依据和证据提出索赔的依据主要有以下几方面:1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、发包人或者工程师签认的签证。
    2023-06-30
    73人看过
  • 工期延误该如何处理?
    1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署不同意追加费用或工期不予顺延,承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工
    2023-04-16
    270人看过
  • 如何处理工伤索赔案件
    近几年来,工伤赔偿纠纷日趋上升,由于当事人双方对有关工伤的法律法规不熟悉,常常是一方漫天要价,一方闭眼压价,引发工伤受害人同企业矛盾尖锐。因此,很有必要普及有关工伤认定及处理方面的法律法规。一、什么情况下所受的伤害属于工伤根据国家颁布的《企业职工工伤保险试行办法》规定,职工由于下列情形负伤、致残、死亡的,应认定为工伤:(1)从事本单位日常生产、工作或者本单位负责人临时指定的工作的。在紧急情况下,虽未经本单位负责人指定,但从事直接关系本单位重大利益的工作的;(2)经本单位负责人安排或者同意,从事与本单位有关的科学试验、发明创造和技术改进工作的;(3)在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的;(4)在生产工作的时间和区域内,由于不安全因素造成意外伤害的,或者由于工作紧张突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的;(5)因履行职责遭致人身伤害的;(6)从事抢险、救灾、救人等维护
    2023-07-02
    85人看过
  • 工程索赔与反索赔如何进行
    在实践中,一方提起工程索赔,另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的,发包人(建设单位)和承包人(施工单位)都可能向对方提出索赔要求。一般来讲,发包人索赔额较小,而且处理方便,可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔;而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下,工程索赔是指承包人在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求,可称其为承包人的施工索赔(简称施工索赔)。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张,称为发包人的反索赔(简称反索赔)。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2
    2023-06-07
    120人看过
  • 如何进行工程索赔,工程索赔的分类是怎样的
    一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔:1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;3、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;4、在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。5、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类,按索
    2023-06-15
    253人看过
  • 工期延误索赔规定
    如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数,则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后,这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种?1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。
    2023-02-23
    468人看过
换一批
#交通事故认定
北京
律师推荐
    展开

    交通事故责任认定是指公安机关在查明交通事故原因后,根据当事人的违章行为与交通事故之间的因果关系,以及违章行为在交通事故中的作用,对当事人的交通事故责任加以认定的行为。 交通事故责任的认定主要看三点: 一是当事人是否有违章行为; 二是违章行为... 更多>

    • 工程延期后,如何索赔监理费
      山西在线咨询 2023-05-27
      1、工程延期的,当事人可按照合同约定要求对方赔偿监理费。 2、如果合同没有约定的,当事人可与对方就监理费用进行相关问题的协商,不能协商一致的,当事人可以向人民法院提起诉讼。
    • 工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况
      重庆在线咨询 2022-10-13
      现在许多的建设工程,因为工程量太大,并且比较复杂,难以进行处理就会选择以分包的方式承包给众多的工程队去分批次处理,但是现实生活当中,有的时候会发生承包工程的人拖延交付工程期限的现象,那么工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况?
    • 在工程延期时如何向监理公司索赔
      安徽在线咨询 2023-12-03
      工程延期付款索赔,当事人双对可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利,符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不子受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    • 建设工程索赔中索赔的范围包括哪些?如何确定工期的顺延?如何索赔
      河北在线咨询 2022-03-04
      索赔指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。发包人向承包人提出的一般称为反索赔。索赔并非仅指经济补偿,工期索赔也叫索赔。一般情况下,出现以下情形,无论合同订立的是固定总价合同还是其他合同,因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期均相应顺延:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定
    • 如何处理施工单位的工程索赔纠纷
      湖南在线咨询 2023-02-21
      处理施工单位的工程索赔纠纷: 1、要及时发现索赔机会; 2、签商好合同协议; 3、对口头变更指令要得到确认; 4、及时发出索赔通知书; 5、索赔事件论证要充足; 6、索赔计算方法和款额要适当。