工程承揽协议样本-法师兄

工程承揽协议样本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:34:19 194 人看过

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。

工程承揽协议

________________(以下简称甲方)

________________(以下简称乙方)

乙方承揽甲方________工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：

一、工程量：

二、工程要求：

三、甲方责任范围：

四、乙方责任范围：

五、技术要求：

六、工期、验收程序及质保期：

1、施工工期：自开工之日起__日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的__%。

2、每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。

3、质保期：质保期__年，验收合格后付至工程款的__%，留__%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。

七、其它要求：

1、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。

2、施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。

3、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。

4、未尽事宜双方协商解决。

5、本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保证相关文章

格式条款
加工承揽合同免责协议有效吗,承揽合同的特征有哪些

一、加工承揽合同免责协议有效吗1、加工承揽合同的免责条款如果只是免除一方责任，排除对方权利的，免责条款没有法律效力。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第四百九十七条【格式条款无效的情形】有下列情形之一的，该格式条款无效：（一）具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；（二）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；（三）提供格式条款一方排除对方主要权利。二、承揽合同的特征有哪些承揽合同是诺成、有偿、双务、非要式合同，具有以下特征：1.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。在承揽合同中，承揽人必须按照定作人的要求完成一定的工作，但定作人的目的不是工作过程，而是工作成果，这是与单纯的提供劳务的合同的不同之处。按照承揽合同所要完成的工作成果可以是体力劳动成果，也可以是脑力劳动成果；既可以是物，也可以是其他财产。2.承揽合同的标的物具

2023-06-16

292人看过
有偿合同
偿付协议是否被纳入加工承揽合同？

承揽合同是有偿合同。1．承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。2．承揽合同的标的物具有特定性。3．承揽人工作具有独立性。4．承揽合同具有一定人身性质。5．承揽合同是诺成合同、有偿合同、双务合同。6．承揽合同强调履行的协作性。7．承揽合同的双方是相互独立的责任主体。加工承揽合同和委托合同的区别承揽合同，是指当事人一方按他方的要求完成一定工作，并将工作成果交付他方，他方接受工作成果并给付酬金的合同。委托合同，是指委托人与受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。两种合同都包含了劳力付出的内容，而且都包含了遵照他人要求实施一定事务的内，但是二者的区别也是比较明显的。承揽合同中，仅存在承揽人与定作人之间的关系，一般不会涉及到第三人，即使承揽人将承揽合同的辅助工作交由其他人完成，这些辅助承揽人也同样是承揽人，而且辅助承揽人不必以承揽人名义而为承揽。在委托合同中，受托人一般要以委托人名义行事，

2023-07-06

212人看过
工程承包资质
如何承揽建筑工程？

承包建筑工程流程应当如下：一、招标人准备工作；二、编制资格预审、招标文件；三、发布资格预审公告；四、资格预审；五、出售招标文件及答疑、补遗；六、接收招标文件；七、选择评标专家；八、开标；九、投标文件评审；十、定标；十一、建设项目中标通知书、投标保证金退还的情况：1、投标文件的交付时间已超过规定的投标截止日期公平、公正；2、投标文件未按要求装订密封；3、未加盖投标人公章、法定代表人、授权代表人印章，未提供法定代表人授权书；4、未提交投标保证金或金额不足的，投标保证金的形式不符合投标文件的要求和保证金，外汇出行与投标人开户银行不一致。建筑工程承包资质标准（一）建筑工程特级资质标准1、企业注册资本金3亿元以上。2、企业净资产3．6亿元以上。3、企业近3年年平均工程结算收入15亿元以上。4、企业其他条件均达到一级资质标准。（二）建筑工程一级资质标准1、企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工

2023-07-07

138人看过
违约金
承揽人在承揽工作中的损害怎样担责

民法典规定的承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。考虑到在大多数情况下，承揽人主要依靠自己的技术和专业技能独立完成承揽工作，不受定作人的支配，承揽人对第三人造成损害或者造成自身损害时，不应要求定作人承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任存在过错的，需要承担相应的过错责任，这是指定作人的指示过失责任。承揽人可能承担的违约责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。标的数量的责任交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理，少交部分定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承

2023-07-25

369人看过

合同条款
承揽合同可以协议管辖吗

根据我国《民事诉讼法》的规定，承揽合同发生的纠纷属于合同纠纷，是可以协议管辖的。当事人可以在合同中约定发生纠纷以后由原告、被告住所地，合同签订、履行地或标的物所在地等人民法院对案件进行管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。一、承揽合同如何防范欺诈1、严格审查对方的主体资格和实际履约能力，判断对方是否隐瞒自己的经营范围订立了超越经营的承揽合同。2、要求对方设定担保签订合同时，对那些没有足够的履约能力或者履约能力不易查清的企业、单位，可要求对方设置担保，以督促其履行合同。3、认真审查合同条款签订合同时要仔细阅读、琢磨合同条款，一定要将合同条款尽量明确，不能有不明确、含糊其辞的条款，或引起歧义的条款。4

2023-03-07

355人看过
工程承包
工程承包简易协议书范本如何书写

合同编号：发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签约时间：签约地点：为了保证＿＿＿＿＿＿＿＿施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、建筑面积（工程形式）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、施工地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿四、工期：1、开工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日；2、竣工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日；3、合同工期总共历时＿＿＿＿天。五、承包形式：＿＿＿＿＿＿＿＿六、工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的＿＿％，计＿＿＿＿元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的＿＿％，计＿＿＿＿元；质保金＿＿＿元，质保期满后支付。九、质保期：＿＿＿

2023-08-18

166人看过
合伙协议
建筑工程承包合伙协议书范本，建筑工程承包流程有哪些

一、建筑工程承包合伙协议书范本建筑工程承包合伙协议书范本如下：合伙人：________（以下简称甲方）合伙人：________（以下简称乙方）甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一合伙宗旨二合伙经营项目和范围三合伙期限四出资额、方式及比例五盈余分配与债务承担六退伙七权利与义务八禁止行为九合伙期满十纠纷解决十一生效及补充合伙人：___________年___月____日二、建筑工程承包流程有哪些建筑工程承包流程有：1.项目启动：在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。2.项目初始阶段：进行项目策划，编制项目计划，召开开工会议。3.设计阶段：编制施工图设计或详细工程设计文件。4.采购阶段：采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。5.施工阶段：移交工程资料，办理管理权移交，进行竣工决算。6.试运行阶段：对试运行进行指导和服务。

2023-06-06

159人看过
股权投资
单项工程股权投资协议样本是怎样的?

一、单项工程股权投资协议样本甲方：乙方：现甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议书，并郑重声明共同遵守：(一)甲方同意乙方向甲方所属的公司注资。(二)乙方向甲方的公司注资(即工程股权投资)：1、注资方式：乙方将以现金的方式向甲方的公司注资，注资额为，所占该公司股权为%。2、注资期限：乙方可以一次性全额注资或者分批注资，如若分批注资则须符合下列规定：每月注入即%,注资期限共个月,自本协议签订之日起次月号起算。乙方须在该规定的期限内注入所有资金。3、手续变更：甲方可以采取增资或者股权转让的方式吸收乙方注入的资金，且甲方须在乙方注入所有资金后个工作日内完成股东变更的工商登记手续。4、股权的排他性和无瑕疵：甲方保证对其拟增发或转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，没有工商、税务问题，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律

2023-05-02

144人看过

合同形式
后续承揽协议算劳动合同吗

入职前签定的协议不是劳动合同，属于职业意向，劳动者和用人单位建立劳动关系应当按照《劳动合同法》规定签订书面劳动合同，劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同法之所以对劳动合同的形式和内容进行明确规定，主要目的就是督促双方遵守各自的权利义务，并保证发生纠纷时有明确的法律依据，从而使双方的关系处于有法可依的状态。所以，对于那些内容单一的入职协议之类的简易合同，实质上缺少了劳动合同应当具备的必备条款，并不具备劳动合同法意义上的合同概念，所以对于仅有简易合同而未全面约定双方权利义务的，属于未签订劳动合同的情形。劳动合同一般应具备以下内容：(1)劳动合同期限。(2)工作内容。(3)劳动条件。(4)劳动报酬。(5)劳动纪律。(6)劳动合同终止的条件。(7)违反劳动合同的责任。一、入职协议、入职登记表入职协议的效力如何？它属于简易合同，即合同形式

2023-04-11

161人看过
工程总承包
工程总承包企业都能承揽什么工程？

特级企业：可承担各类房屋建筑工程的施工。一级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物；（3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。二级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程；（2）高度120米及以下的构筑物；（3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。三级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5售的下列房屋建筑工程的施工：（1）14层及以下、单跨跨度24米以下的房屋建筑工程；（2）高度7米及以下的构筑物；（3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。一、电力工程资质范围1、特级企业可承担各种类型的火电厂(含燃煤、燃气、燃油)、风力电站、太阳能电站、核电站及

2023-03-30

114人看过
合同条款
承揽合同可以协议管辖吗,承揽合同如何防范欺诈

一、承揽合同可以协议管辖吗根据我国《民事诉讼法》的规定，承揽合同发生的纠纷属于合同纠纷，是可以协议管辖的。当事人可以在合同中约定发生纠纷以后由原告、被告住所地，合同签订、履行地或标的物所在地等人民法院对案件进行管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。二、承揽合同如何防范欺诈1、严格审查对方的主体资格和实际履约能力，判断对方是否隐瞒自己的经营范围订立了超越经营的承揽合同。2、要求对方设定担保签订合同时，对那些没有足够的履约能力或者履约能力不易查清的企业、单位，可要求对方设置担保，以督促其履行合同。3、认真审查合同条款签订合同时要仔细阅读、琢磨合同条款，一定要将合同条款尽量明确，不能有不明确、含糊其辞的

2023-03-09

338人看过
拆迁协议
拆迁协议书属于承揽合同吗,承揽合同的注意事项

一、拆迁协议书属于承揽合同吗拆迁协议书不属于承揽合同。《民法典》第七百七十条【承揽合同定义和承揽主要类型】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百七十一条【承揽合同主要内容】承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。二、承揽合同的注意事项（一）定作物1、原材料的消耗定额问题：若是定作人提供原材料的，为了防止承揽人在工作中浪费定作人的原材料，可以在签订合同时规定承揽人使用原材料的消耗定额。要求承揽人本着经济节约原则使用原材料，如果超过原材料消耗定额的应承担相应责任。2、定作物样品的封存保管问题：若存在定作物样品的，样品应进行封存并当场由承揽人和定作人确认后签字。此外，样品的保管问题一般是定作人提供的样品一般由承揽人保管，承揽人提供的样品

2023-04-18

393人看过

经济犯罪
亲属承揽工程违法吗

党政机关工作人员利用职务便利为亲属承揽工程，侵犯了职务廉洁性，是违法的。不一定，党政机关工作人员利用职务便利为亲属承揽工程，侵犯了职务廉洁性，是违法的。为亲属承接工程属于违法行为、必须法人同意一、贪污罪的犯罪特征是什么贪污罪的犯罪特征包括：1、侵犯贪污罪的客体是复杂的客体，即侵犯国家工作人员公务行为的廉洁性和公共财产所有权；2、贪污罪客观上表现为行为人利用职务上的便利，以侵吞、窃取、骗取或者以其他方式非法占有公共财产的行为；3、贪污罪的主体是特殊主体，即必须是国家工作人员或者受国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员；4、贪污罪主观上是故意的，具有非法占有的目的。二、贪污罪危害及构成犯罪条件是什么一、危害：贪污罪属于一种严重的经济犯罪，不仅损害了党和国家的形象，阻碍了社会主义法制建设的进程，同时还降低了党政机关的工作效率，造成整个社会的信任危机。二、构成条件：1

2023-06-24

159人看过
承诺
劳务承揽协议是劳动关系吗

一、劳务承揽协议是劳动关系吗劳务承揽协议不是劳动关系。劳务承揽合同不是劳动合同，承揽合同和劳务合同之间具有某些共性，比如合同的目的实现都依赖于合同相对方提供劳动力，且其性质均属承诺、不要式、双务、有偿的合同。法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第三条订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。依法订立的劳动合同具有约束力，用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务。二、劳务承揽合同合法的条件在双方平等自愿、协调一致、不违反法律的情况下公司能与个人签订劳务合同。比方说，公司所需的保洁、保安、搬运、安装、运输、客服等工作都是可以与个人签订劳务合同的，双方的权利义务在劳务合同中明确。劳务关系是劳动者与用工者根据口头或书面约定，由劳动者向用工者提供一次性的或者是特定的劳动服务，用工者依约向劳动者支付劳务报酬的一种有偿服务的法律关系。劳务关系是由两个或两个以上的平等主体，

2023-06-15

474人看过