佛山高明供电公司诉任某工程合同纠纷再审案-法师兄

佛山高明供电公司诉任某工程合同纠纷再审案

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 15:03:26 59 人看过

广东省佛山市中级人民法院

民事判决书

(2004)佛中法民一再字第xx号

申请再审人(原审原告，二审被诉人)：广东省广电集团有限公司佛山高明供电公司。住所地：佛山市高明区荷城沧江路xx号。

法定代表人：潘xx，总经理。

委托代理人：李xx，广东商融律师事务所律师。

被申请再审人(原审被告，二审上诉人)：任xx，男，1958年10月9日出生，汉族，住佛山市高明区xxx。

委托代理人：林xx，广东禅都律师事务所律师。

被申请再审人(原审被告，二审被上诉人)：佛山市高明区班格建筑工程有限公司。住所地：佛山市高明区荷城竹园路xx号。

法定代表人：严xx，总经理。

广东省广电集团有限公司佛山高明供电公司(下称高明供电公司)与任xx工程违约责任问题，监理公司认为任庭彬方应承担违约金为15万元。而原审之所以判决任xx因拖延工期承担违约金责任22万元，既非15万元亦非36万元，完全是基于造成工程延期的具体原因所作的正确认定，该认定结论具有充分的事实依据，并非高明供电公司所提出的滥用自由裁量权、擅自变更责任承担的行为。因此，高明供电公司申请再审请求任庭彬支付违约金36万元的证据及理由不充分，本院不予支持。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理恰当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十四条之规定，判决如下：

维持本院(2003)佛中法民一终字第xxx号民事判决。

本判决为终审判决。

审判长

甄建中

审判员

李少锋

审判员

黄雪鹄

二○○四年十二月十四日

书记员

黄志敏

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程合同纠纷相关文章

保险合同
某公司某市高新技术产业开发区支公司诉被赵某保险合同纠纷案

中国人民财产保险股份有限公司某市高新技术产业开发区支公司诉被赵某保险合同纠纷案辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书[2005]沈*民(3)合终字第691号上诉人(原审被告)：中国**财产保险股份有限公司沈阳市高新技术产业开发区支公司，住所地沈阳市和平区云集街5甲3号。法定代表人：方*荣，该公司经理。委托代理人：王-岚，辽宁四洋律师事务所律师。委托代理人：孙*江，辽宁四洋律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：赵*清，女，1949年8月19日出生，满族，无业，住址沈阳市沈河区二经街三段七里3号。委托代理人：韩*春，**盛恒律师事务所律师。上诉人中国**财产保险股份有限公司沈阳市高新技术产业开发区支公司因与被上诉人赵*清保险合同纠纷一案，不服沈阳市和平区人民法院(2004)和民合初字第1182号民事判决，向本院提起上诉。本院于2005年8月15日受理后，依法组成由审判员赵*平担任审判长，审判员冯*

2023-06-15

145人看过
承诺
北京某机械公司诉美国某电脑公司合营企业合同纠纷

1991年3月，原告北京某机械公司与被告美国某电脑公司在北京签订了一份合营企业合同。合同主要内容如下：双方共同投资组建某电脑公司，生产电脑及电脑配件;该合营企业注册资本2，800万美元，原告出资1，600万美元，包括货币投资800万美元，实物出资300万美元，场地使用权出资500万美元，被告出资1，200万美元，其中货币投资500万美元，技术出资700万美元;合营期限20年;合营各方应当从营业执照签发之日起6个月内一次缴清出资;合同签订后经有关部门批准生效。1991年9月，合营企业某电脑公司领取了营业执照。同年12月，原告缴付现金200万美元。1992年2月底，被告仍未缴付出资，经原告催促，被告缴付技术作为700万美元的出资，但仍未缴付货币投资。到1992年3月底出资期限届满时，被告仍未缴付现金。在原告一再催促之下，被告提出已将其在该合营企业的权利义务转让给另一家美国公司，故不再承担出资义

2023-04-23

75人看过
法律综合知识
某实业公司与某金字公司加工承揽合同纠纷案

某实业公司与某＊＊公司加工承揽合同纠纷案［案情简介］申诉人：某实业公司（一审被告）被申诉人：某＊＊公司（一审原告）某实业公司与某＊＊公司签订金字招牌加工承揽合同。合同约定，实业公司向＊＊公司定作由铜板和金泊纸加工而成的公司名称，金字的金泊纸要达到24k，铜板厚度要达到1．5mm，铜的纯度要达到60％，运输过程中的损耗及运杂费由供方承担，供方将定作物送达需方经验收合格后付款。合同签订后，＊＊公司将定作物加工好后托运到实业公司办公处。实业公司将该定作物送经检验，金泊纸含金量为89％以上，铜含量为60．38％，铜板厚度为1．0mm。定作物的含金量与铜版厚度不符合合同约定。实业公司遂以定作物存在质量问题为由而拒付货加工费用，原告要求折价也遭被告拒绝。原告遂诉至法院，要求根据货物质量支付部分货款。审理情况一审法院认为，原、被告签订的加工承揽合同合法有效，双方应严格履行。原告没有严格依照合同约定的质量

2022-10-26

342人看过
房屋租赁纠纷
某机电有限公司诉袁某房屋租赁纠纷上诉案

广东省佛山市中级人民法院民事裁定书(2003)佛中法民一终字第1207号上诉人(原审原告)广东星光机电有限公司，住所：佛山市禅城区江湾二路10号。法定代表人林良满。委托代理人刘财英、吴新园，广东亚泰律师事务所律师。被上诉人(原审被告)袁子科，男，1968年11月2日出生，汉族，住所：佛山市禅城区卫国路80号B座201号。上诉人广东星光机电有限公司因房屋租赁纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院(2003)佛城法民一初字第113号民事裁定，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。原审裁定认为：被告现租住的佛山市禅城区卫国路80号B座201号房产权人登记国营星光模具厂，该厂于2000年转制为现在的原告。转制时根据佛山市工业投资管理有限公司(以下简称工投公司)佛工投字(2000)009号《关于国营星光工模具厂转制方案的批复》的要求，原告对包括被告租住的宿舍在内的非经

2023-06-10

388人看过

法律综合知识
【建设工程施工合同纠纷】被告某建设工程公司应诉建设工程施工合同纠纷案获胜

案情简介原告四川某建筑劳务公司与被告四川某建设工程有限公司于2012年12月12日签订了《建筑劳务合同》，约定被告将其承包的某工程项目分包给原告，由原告承揽除了单项工程外的所有工作内容，同时约定原告须在签订该合同后3日那日交付300万保证金；2013年1月10日，双方又签订了《建筑劳务补充协议》，约定被告必须保证原告承包的工程在2013年5月底前开工，如果不能保证的，被告承诺对原告所交付的保证金按年息20％支付利息。原告于2013年1月23日前累计向被告支付了工程保证金290万元；自《建筑劳务合同签订》后，原告着手实施了开工前的准备工作——修建临设、平整土地、打桩放线等，诉争工程至本案二审判决时，主体工程并未实际开工。原告因承包的工程无法开工，遂依据《建筑劳务补充协议》起诉，要求被告支付工程保证金利息61万元、支付工程款6．6万元、承担本案诉讼费用。办案思路及心得该案一、二审均由本律师代理

2024-01-16

494人看过
格式合同
刘某诉某服装公司特许合同纠纷

原告刘某与被告某服装公司(以下简称某公司)特许经营合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告刘某诉称：2008年4月，我在网上看到被告公司运动休闲服装专卖经营加盟的广告，遂与被告反复联系加盟事宜。4月2日，应被告要求，我自带30000元现金与被告公司签订了《服装专卖经营合同书》。后被告拒绝了我到展厅挑选时尚服装促销的要求，说第一次进货只能由其配送。后因五一期间促销活动中，服装款式及价格都没有竞争力，销售业绩不佳，未能将被告服装由原告在新洲区中商平价商场进行专卖，我为此也做过很大努力，但都无效。无奈之下我告知被告解除该合同，但是被告公司以需要报国家商务部批准为由一拖再拖。我认为，原、被告双方所签订的《服装专卖经营合同书》是格式合同，显失公平，原因在于：1、签订合同书的被告与原告主体显失公平。被告于2006年9月成立，现处于开拓销售市场阶段，在没有被市场所认同和时间验证

2023-04-23

449人看过
终止劳动合同
北京某电力工程有限公司终止劳动合同纠纷

丁某向一审法院起诉称，我于1996年1月1日与某电力设计院签订了8年期劳动合同，某电力设计院后改制为某电力设计院工程有限公司(以下简称某设计院公司)，并被该公司派遣至其下属的北京某电力工程有限公司(以下简称某工程公司)工作。2003年我因患病与某工程公司签订了医疗期协议，约定医疗期为24个月。2004年6月，某工程公司单方决定终止医疗期协议，并与我终止劳动合同。我认为某工程公司并非我劳动关系的相对方，其无权与我终止劳动合同，故我向海淀区劳动争议仲裁委员会提出申诉。现我不服仲裁裁决，起诉要求撤销某工程公司与我终止劳动合同及医疗期协议的决定、补偿我工资损失8万元、报销医疗费用3268.6元。某工程公司辩称，我公司系于1998年10月由某电力设计院出资成立，丁某所在部门被整体平移至我公司，丁某本人于1998年12月即加入了我公司职工持股会，根据职工持股会章程，丁某即与我公司建立了劳动关系。丁某未

2023-06-09

374人看过
有限责任公司
某某物资经销中心与某某建筑工程有限责任公司、某某混凝土有限责任公司债权转让合同纠纷一案

北京市西城区人民法院民事裁定书(2008)西民初字第11745号原告某某物资经销中心，住所地宣化环城西路2号。法定代表人祝某某，经理。委托代理人谢某某，北京市鑫义律师事务所律师。委托代理人刘某某，男，宣化通化物资经销中心职工，住同单位地址。被告北京市第二建筑工程有限责任公司，住所地北京市西城区百万庄大街8号。法定代表人李正，董事长。委托代理人陈某某，男，北京市第二建筑工程有限责任公司职员，住同单位地址。第三人北京华跃腾飞混凝土有限责任公司，住所地北京市大兴区西红门镇大生庄村。法定代表人王某某，总经理。委托代理人张某某，男，北京华跃腾飞混凝土有限责任公司职工，住同单位地址。原告某某物资销售中心(以下简称物资经销中心)与被告北京市第二建筑工程有限责任公司(以下简称二建公司)、第三人北京华跃腾飞混凝土有限责任公司(以下简称华跃公司)债权转让合同纠纷一案，本院受理后，依法进行了审理，本案现已审理终

2023-06-08

437人看过

房地产开发
佛山首例公司监事权纠纷案

广东省佛山市禅城区人民法院今天对该市一宗监事要求行使监督检查权纠纷案件进行一审宣判，判决要求被告佛山市某房地产开发有限公司在判决发生法律效力之日起五日内将公司的财务资料交给原告罗某检查。据悉，这是该法院首次适用新公司法的规定中关于公司监事的权力进行判决。原告罗某于2002年12月17日经选举成为被告的监事。今年3月29日，原告书面通知被告佛山市某房地产开发有限公司要求将财务资料给原告进行财务检查，但遭到拒绝。4月3日，原告再次向被告的法定代表人要求其提供财务资料配合原告进行财务检查又被拒绝。原告认为被告无视公司章程和公司法的有关规定拒绝原告对被告的财务状况进行检查。被告的行为不仅严重损害了原告作为被告监事的合法权益，而且也损害了被告其他股东的合法权益，遂向禅城区人民法院起诉请求判令被告提供全部财务资料给原告进行检查。庭审中，被告辩称：根据公司章程，原告担任监事的期限是从2002年12月到2

2023-06-09

363人看过
仲裁委员会
某设备公司诉吴某某劳动合同争议纠纷

1994年5月，原告某设备公司、被告吴某某双方签订了六年期限的劳动合同，自1994年5月始至2000年5月止。该合同期满后双方又签订一年期限劳动合同，即自2000年7月1日始至2001年6月30日止。同时该合同第8条规定：如果双方在合同期限届满的前一个月未提出异议，本合同在此以后________期限内继续有效。2001年7月16日，某设备公司向吴某某发出终止劳动合同通知，并按有关规定对吴某某进行了经济补偿等。但吴某某不同意终止劳动合同，并经劳动争议仲裁委员会仲裁。仲裁裁决认为，双方劳动合同期满前未办理终止合同手续，即与吴某某存在事实劳动关系为理由，裁决吴某某回某设备公司工作，双方重新明确劳动合同，期限由双方协商。某设备公司不服仲裁裁决，以合同为期一年已经届满就应终止劳动合同为理由向中级人民法院提起诉讼。中级人民法院经审理认为，双方所签订的一年期限劳动合同，符合《中华人民共和国劳动法》规定，

2023-06-08

407人看过
仲裁费用
福建某进出口公司诉佛山某贸易实业公司

(一)、案情概况申请人：福建某进出口公司(下称申请人)被申请人：佛山某贸易实业公司(下称被申请人)案由：买卖合同贷款纠纷1997年7月4日，申请人(卖方)与被申请人(买方)签订了97WEMEB-025JP号销售合同(以下简称025合同)。合同规定申请人应向被申请人交付电站配件，合同货款总值为92416美元，装运期为1997年11月28日，交货口岸为香港，付款条件为装运前一周以T/T条件支付。1997年9月11日，申请人与被申请人又签订了97WEMEB―032JP号销售合同(以下简称032合同)。合同规定申请人应向被申请人提供电站配件，合同总价为4017680日元，装运时间为1997年10月20日前，目的口岸为香港机场，付款条件为装运前一周T/T付款。之后，申请人与被申请人在履行上述两份合同过程中发生纠纷，经协商不能解决，申请人遂于2000年10月25日向仲裁委员会提出仲裁申请。申请人的仲裁

2023-06-06

385人看过
股权纠纷
某公司诉肖某增等股权纠纷案

深圳市金某得电子有限公司诉肖某增等股权纠纷案原告深圳市金某得电子有限公司。法定代表人肖某元。被告肖某增。被告胡某华。被告吴某光。被告杨某真。上述原告与被告股权纠纷一案,本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行审理。原告委托代理人李某生、被告肖某增、被告胡某华及其委托代理人胡某志到庭参加诉讼，被告吴某光、杨某真经本院合法传唤无正当理由拒不到庭应诉，作缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称：肖某元和杨某真是深圳市金某得电子有限公司的股东，其中肖某元占股55%，杨某真占股45%。肖某增和杨某真负责公司日常工作的管理，肖某元审核公司业绩时，发现公司业绩下滑，通过了解，才得知肖某增与胡某华、吴某光在2008年8月时签订了一份《合同书》，三被告均不是金某得电子有限公司的股东，但在《合同书》却以股东身份自居，且还对权利义务进行了约定，包括公司利润的分配。杨某真也将公司利润人民币数十万元支付给了胡某华。肖某元

2023-06-05

398人看过

律师事务所
某高速公路建设工程纠纷

2006年2月，原告第五施工队与被告某建设集团项目部签订了一份《建设工程施工劳务分包合同》，约定由原告分包被告承建的某高速公路第五标建设工程。工程完工后，双方就支付工程款事宜多次协商未果，原告于2007年10月向法院提起诉讼，江西景德律师事务所律师沈英华作为原告代理人，参加了本案的诉讼活动。原告诉称：原告依约完成了全部施工任务，并已验收合格。2007年9月份，经过双方结算，被告共应支付原告工程款60万元，原告应得变更款及预扣部分另行结算支付。但被告至今未予支付，因此起诉，请求法院依法判令被告立即支付原告工程款60万元及变更工程款、预扣款30万元。法院受理后，原告申请法院调取了相关证据，并依法变更了诉讼请求：将《民事起诉状》诉讼请求第二项判令被告支付变更工程款及预扣款30万元变更为判令被告支付预扣款63.35万元。被告答辩：1、被告向原告支付的工程款已经超过了原告应得，故被告不应再向原告支付

2023-06-09

271人看过
劳动合同纠纷
牛某某诉某某酒家劳动合同纠纷一案

原告牛某某，男，某年某月某日出生，汉族，暂住本市某区某镇某号某室。被告某某酒家（经营者许某某），住所地本市某某区某某路某某号某室。原告牛某某诉被告某某酒家劳动合同纠纷一案，于2010年1月11日向本院起诉。本院受理后，依法由代理审判员顾正恺独任审判，公开开庭进行了审理。原告牛某某到庭参加了诉讼，被告某某酒家经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审判，本案现已审理终结。原告牛某某诉称，其于2004年4月7日进入被告处从事厨师长工作，月工资人民币4,000元，另有全勤奖等。2009年9月30日，双方解除劳动关系。原告在被告处工作期间，被告未按照法律规定与原告签订劳动合同，故要求被告以每月4,000元标准支付原告自2008年2月1日至2008年12月31日期间因未签订劳动合同的双倍工资差额。被告上海某某酒家未到庭参加诉讼，无书面答辩意见。经审理查明：2004年4月，原告进入

2023-06-05

222人看过