建筑工程合同标准规定-法师兄

建筑工程合同标准规定

来源：互联网时间： 2023-07-05 19:33:20 466 人看过

对于建设工程施工合同的内容，根据《民法典》第795条的规定，主要包括以下条款：（1）工程范围，主要包括工程名称及地点，建筑物的栋数、结构、层数、面积等：（2）建设工期，即施工人完成施工工程的时间或期限；（3）中间交工工程的开工和竣工时间；（4）工程质量，即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。

建筑工程合同书最新通用版范本

＜p＞发包人（全称）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞承包人（全称）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。＜／p＞

＜p＞一、工程概况＜／p＞

＜p＞工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）＜／p＞

＜p＞工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞二、工程承包范围＜／p＞

＜p＞承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞三、合同工期＜／p＞

＜p＞开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞合同工期总日历天数＿＿＿天。＜／p＞

＜p＞四、质量标准＜／p＞

＜p＞工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞五、合同价款＜／p＞

＜p＞金额（大写）＿＿＿＿＿＿元（人民币）＜／p＞

＜p＞＄：＿＿＿＿＿＿元＜／p＞

＜p＞六、组成合同的文件＜／p＞

＜p＞组成本合同的文件包括：＜／p＞

＜p＞1．本合同协议书＜／p＞

＜p＞2．中标通知书＜／p＞

＜p＞3．投标书及其附件＜／p＞

＜p＞4．本合同专用条款＜／p＞

＜p＞5．本合同通用条款＜／p＞

＜p＞6．标准、规范及有关技术文件＜／p＞

＜p＞7．图纸＜／p＞

＜p＞8．工程量清单＜／p＞

＜p＞9．工程报价单或预算书＜／p＞

＜p＞双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。＜／p＞

＜p＞七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。＜／p＞

＜p＞八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。＜／p＞

＜p＞九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。＜／p＞

＜p＞十、合同生效＜／p＞

＜p＞合同订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日＜／p＞

＜p＞合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞本合同双方约定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。＜／p＞

＜p＞发包人：（公章）＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；承包人：（公章）＜／p＞

＜p＞地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞甲方代表（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；乙方代表（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞银行帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；银行帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＜／p＞

《中华人民共和国民法典》第七百九十五条主要包括以下条款：（1）工程范围，主要包括工程名称及地点，建筑物的栋数、结构、层数、面积等；（2）建设工期，即施工人完成施工工程的时间或期限；（3）中间交工工程的开工和竣工时间；（4）工程质量，即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中，应当根据《中华人民共和国标准化法》和《技术工程质量监督管理规定》等法律法规确定施工工程的质量；（5）工程造价，即建筑安装某项工程所花费的全部投资。通常包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等几部分；（6）技术资料交付时间。技术资料的提供，是施工合同履行的基础和前提，建设单位必须按时提供，才能保证施工合同按照合同约定的时间顺利进行；（7）材料和设备的供应责任；（8）拨款和结算。工程价款的支付一般分为预付款、工程进度款、竣工结算款和保修扣留金。中国人民银行发布的《基本建设工程价款结算办法》是双方当事人约定拨款和结算条款的依据；（9）竣工验收，包括隐蔽工程竣工验收和工程竣工验收；（10）质量保修范围和质量保证期；（11）双方相互协作事项。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

仲裁机构
建筑工程合同违约处罚标准是怎么规定的

建筑工程合同违约的法律后果主要是需要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条【金钱债务实际履行责任】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第五百八十条【非金钱债务实际履行责任及违约责任】当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可

2023-03-21

462人看过
招标合同
建筑工程招标合同

为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________(建设主管部门)批准，______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。一、招标工程的准备条件本工程的以下招标条件已经具备：1、本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计划;2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;3、建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实;4、资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工;5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;6、本工程的标底已报

2023-04-17

160人看过
建筑工程安全
建筑工程法律法规标准

一、建筑工程法律法规标准1、《建筑法》2、《中华人民共和国安全生产法》3、《建筑工程安全生产管理条例》393号令4、《特种设备安全监察条例》373号令5、《安全生产事故报告和调查处理条例》493号令6、《安全生产许可证条例》二、建筑工程安全生产标准与技术规范有哪些1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20112、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—20103、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-20044、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-20095、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-916、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20057、《建筑基坑支护技术标准》JGJ120-998、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-20099、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-200210、《锚杆喷射砼支护技术规范》GB50086-200

2023-04-23

152人看过
工程监理
建筑工程规划验收标准

一、建筑工程规划验收标准建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告，并具备以下条件后，方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收：1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。2、施工单位对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师（针对委托监理的项目）、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。3、有完整的技术档案和施工管理资料。4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。5、对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目，工程质量评估报告由建设单位完成。6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出质量检

2023-04-12

143人看过

合同生效
建筑工程优良工程评定标准

建筑工程优良工程评定标准是：工程项目符合相应的质量标准；基本项目必须达到优良质量标准；允许偏差的项目每项须有大于或等于90%的测点在相应允许偏差质量标准范围内。一、建设工程合同组成成分有哪些建设工程施工合同示范文本包括以下项目：（1）《协议书》。包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容，并明确对双方有约束力的合同文件组成。（2）《通用条款》。包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分，47个条款。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款，在使用时不作任何改动。（3）《专用条款》。具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。《专用条款》是对《通用条款》的补充或具体化。编制专用条款时应结合项目特点，针对通用条款的内容进行补充或

2023-03-24

320人看过
合同违约责任
建筑工程合同违约责任规定

一、建筑工程合同违约责任规定《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条【金钱债务实际履行责任】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第五百八十条【非金钱债务实际履行责任及违约责任】当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：1.法律上或者事实上不能履行;2.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;3.债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权

2023-06-04

397人看过