建设工程合同补充协议应当写明哪些内容？-法师兄

建设工程合同补充协议应当写明哪些内容？

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-25 08:04:59 299 人看过

一、建设工程合同补充协议应当写明哪些内容？

建设工程合同补充协议应当写明以下内容，方可具有相应的法律效力：

其一、当事人的基本信息；

其二、工程概况；

其三、工程承包的范围；

其四、合同日期；

其五、合同价款；

其六、质量标准；

其七、工程价款的结算方式；

其八、工程价款的支付方式；

其九、违约责任；

其十、争议的解决。

二、签订建设工程合同的注意事项

其一、审查发包人与承包人履约情况

1、对发包方主要应了解两方面内容：

①主体资格，即建设相关手续是否齐全。

②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、对承包方主要了解的内容有：

①资质情况；②施工能力；③社会信誉；④财务情况

承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。

其二、履约管理之工期

1、实际开工日期的认定

①

承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；

②承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；

③若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。

2、竣工日期的认定

1、施工许可证：

①如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期；

②但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。

2、拖欠工程款

拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

3、设计变更

①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；

②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。

4、图纸延误

①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；

②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。

5、增加工程量

①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；

②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。

6、质量鉴定

7、建设单位的其他原因

如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行；建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等；隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。

①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；

②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。

为了保障建设工程的顺利推进，保障双方当事人的合法权益，建设工程合同在签订时应当注意审查发包人与承包人履约情况、确定履约管理之工期、工程签证与索赔、控制项目章和公章的风险等事项。建设工程合同补充协议应当写明当事人的基本信息、工程的基本信息等内容，方可具有法律效力。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

专利
外观设计的简要说明应当写明哪些内容

一、外观设计的简要说明应当写明哪些内容1、外观设计的简要说明应当写明的内容包括：外观设计产品的名称、用途，外观设计的设计要点，并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。省略视图或者请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。2、法律依据：《中华人民共和国专利法实施细则》第二十八条外观设计的简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途，外观设计的设计要点，并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。省略视图或者请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的，应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能。二、外观设计专利范围含义通常，可以构成外观设计的组合有：产品的形状;产品的图案;产品的形状和图案;产品的形状和色彩;产品的图案和色彩;产品的形状、图案和色彩。1、工业产品形状含义工业产品外观形状是指对产品造

2023-06-16

192人看过
工程施工
建设工程施工协议书的具体内容是哪些？

建设工程施工协议书包括以下内容：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及工程价款

2023-02-19

493人看过
法律综合知识
矿井建设工程合同必须明确下列哪些内容

建设工程合同所涵盖的范畴并不仅仅局限于土木建筑工程，还包含了建筑行业领域中涉及到的各类新建、扩建及改建项目，以及规模较大的建筑物室内外装饰装修活动，这些活动所涉及的主要内容有：房屋建筑、铁路轨道、公路桥梁、机场航站楼、港口码头、桥梁隧道、矿产开采、水库水利、电站供电、通讯网络等各种基础设施的建设与维护。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

2024-05-20

422人看过
法律综合知识
购房补充协议需要写明哪些内容，需要注意什么

购房补充协议在书写和签订前，一定要特别注意一下几点：（一）违约责任要具体1、应对取得产权证的具体日期做出明确规定注明如果在规定日期未能取得房产证应视为“房产证无法取得的开发商一方的单方面违约行为”。对于此项“开发商的单方面违约行为”业主有权选择退房。开发商必须在15个工做日内（业主可自行商议）退还所有业主已交纳房款。2、房屋质量要做具体标准的约定买受人有权聘请有资质的机构入户对所购商品房的实际面积进行测量，如果测量结果与开发商的测量结果有差异，有权提请法院或有关机构进行最终裁决。在交房时所交房屋达不到补充协议约定标准的情况下，业主有权拒绝收房并由开发商对业主进行赔偿。如在规定的时间内仍然达不到约定的交房标准，购房人有权单方解除合同。开发商应支付违约金和其它因无法收房入住发生的损失。（二）广告、赠送要明确广告描述和开发商所赠送的面积要写进补充协议。要将影响价格的广告描述和所看样板间中具体的品

2023-12-09

98人看过

承诺
补充协议的内容该怎么写

一般情况下，补充协议不能涉及主合同约定的主要标的物，不能对主合同进行实质性修改。如果要对主合同进行实质性的修改，其前提是必须符合法律规定事由，例如在合同履行过程中正常的变更或建筑面积等的变化，就可以通过签订补充协议或签证来进行。特殊情况下，建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑工程监理需要在相关部门备案的合同,以及经过招投标的合同，其条款一般不能在补充协议中随便更改。但是，现实中由于合同双方在主合同签订后往往需要订立一些与原合同不一致(主要是工程价款方面)的补充协议，按照招投标法及最高人民法院的相关司法解释，这样的补充合同中的内容是具有相应效力的,也不能推翻原合同。一、合同修改怎么处理修改合同有两种方式：第一、解除原合同重新订立新的合同。第二、签署补充协议。在修改合同时需要以下几个方面的内容：第一、需要主合同双方当事人签署。第二、需要双方当事人之间就修改事项协商一致。第三、如果是重新签署合同，

2023-03-09

167人看过
主合同
补充协议的适用以及补充协议的内容有哪些

一、“补充协议”的适用补充协议的适用就是“补充协议”是相对于已经存在的合同而言的，“协议补充”就是通过协议方式补充已经存在的合同中存在的漏洞。因此，已经存在的合同与“补充协议”之间是主从关系。已经存在的合同是主合同，“补充协议”是从合同。已经存在的合同作为主合同不以“补充协议”的存在为前提，或者说不受“补充协议”的制约而独立存在。反之，“补充协议”必须以已经存在的合同的存在为前提，自身不能独立存在。尽管“补充协议”相对于主合同而言没有独立性，但是其本身也是协议。因此，“补充协议”的成立和生效与主合同的成立和生效的依据相同。二、补充协议的内容有哪些“协议补充”的内容应当是主合同中没有约定或者约定不明确的内容。包括质量、价款或者报酬、履行地点、履行期限、履行方式、履行费用的负担等。这也就是说，对于主合同中没有约定的内容，可以通过“协议补充”使其变成有约定；对于主合同中约定不明确的内容，可以通过

2023-06-23

129人看过
合伙协议
合伙协议应当写明哪些条款

（一）合伙企业的名称和主要经营场所的地点；（二）合伙目的和合伙企业的经营范围；（三）合伙人的姓名及其住所；（四）合伙人出资的方式、数额和缴付出资的期限；（五）利润分配和亏损分担办法；（六）合伙企业事务的执行；（七）入伙与退伙；（八）合伙企业的解散与清算；（九）违约责任。合伙协议可以载明合伙企业的经营期限和合伙人争议的解决方式。合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。合伙人依照合伙协议享有权利，承担责任。经全体合伙人协商一致，可以修改或者补充合伙协议。LPGP签订的《合伙协议》中的“保底条款”无效一般来说，LP与GP之间的《合伙协议》均会约定：私募基金投资购买人作为“有限合伙人”不参与合伙实际经营，委托作为“普通合伙人”的私募基金受托管理人管理、执行合伙事务。但实际操作的时候，有些《合伙协议》设立了“保底条款”例如“私募基金投资购买人不承担经营风险，无论项目盈亏均按期收取固定高利润（10％以上

2023-08-17

315人看过
要约
签订购房合中补充协议应该涉及哪些内容

一、签订购房合中补充协议应该涉及哪些内容（一）关于贷款问题，要约定好当公积金和商业贷款因为银行或开发商的原因导致没办法办理下来时，购房者有权选择退房，开发商必须退还首付和定金。（二）要规定好房产证的办理具体时间，如果超出约定时间，开发商需要担负什么责任，防止开发商借口拖延办理房产证，影响购房者的房屋使用权。（三）广告内容的真实度，对于开发商的口头承诺和广告宣传，必须写进补充协议中，作为将来开发商履行义务的相关依据。（四）房屋面积误差问题，约定好房屋套内面积和公摊面积等等的合理误差范围，特别是对面积误差超过3％的情形需要作出详细约定。（五）如果是精装修房，需要约定好具体的装修标准，不能简单用“高级”、“进口”等模糊不明确的表示，最起码也要规定好具体的品牌、型号、参数等等。（六）如果需要提前缴纳物业费用，也必须在补充协议中约定好相应的具体数额。还有如果购房者没有提前购买车位，关于小区的停车费用

2023-04-14

170人看过

小区物业
物业合同应当明确哪些内容

物业管理合同签订的内容有：1、明确业主和物业管理企业的权利和义务；2、明确物业管理企业提供的物业服务的具体内容包含哪些；3、明确物业管理服务费的标准和缴纳方式以及相关费用的支取是否合理；4、明确协议中约定业主在物业使用过程中应遵守的事项；5、协议终止和解除的约定是否明确、合理；6、双方违约责任的界定是否明确、合理；7、确定物业管理企业是否具有相应的资质等级。一、不交物业费会怎么样物业费是住宅小区物业公司对小区进行物业管理时收取的费用，物业管理费一般在购买房屋后就开始交纳。如果拖欠物业管理费的，物业会对没有缴费业主进行起诉。物业对没有缴费业主进行起诉，起诉的结果就是补齐物业费。根据《物业管理条例》的规定，业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费。若违反物业服务合同约定，无正当理由逾期不交纳或拒绝交纳物业服务费的，则业主委员会有权督促其限期交纳;逾期仍不交纳的，物业管理企业可以向人民法院起

2023-03-09

449人看过
合同条款
合同补充协议合同补充协议怎么写、范本

合同补充协议可以这样写：1、双方当事人的基本信息，且应与原合同信息一致；2、正文可以表述为“双方，某年某月某日订立的哪一份合同，现对该合同未尽事宜作出如下补充。3、表明该补充协议是原合同的组成部分；4、签字、盖章。根据2021年实施的《民法典》第五百零九条第一款的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。合同补充协议书范本合同补充协议书合同编号：甲方（全称）：乙方（全称）：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。鉴于：（原因）。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容

2023-08-13

229人看过
承诺
房屋买卖补充协议应该包括哪些内容

房屋买卖补充协议有哪些内容？一般来说，房屋买卖合同补充协议应当包括以下内容：（1）买卖合同书的重要内容应当作为补充协议的组成部分。购房者在购买商品房，特别是准购房时，往往先看开发商印制的售楼书，再决定是否购房。售楼书中经常列出楼盘的特点、交通、规划设计、房型、配套设施、装修及设备等。购房者认为，“售房书”是开发商的承诺，因此，一旦交房与“售房书”不符，就有上当受骗的感觉。在实践中，此类纠纷时有发生。为避免日后可能发生的纠纷，建议购房者在补充协议中，将开发商在房产簿上承诺的与房产有关的重要内容写下来。（2）房屋质量协议房屋质量问题是购房者和开发商之间争议最大的地方。因此，在合同或补充协议中规定房屋质量的内容非常重要。买受人与开发商约定的内容包括：直墙标准；防水标准，即房屋屋顶无水渍，厨房、卫生间防水良好，上下水管与地面连接处无渗漏；表面裂缝标准：开发商承诺商品房内部无裂缝，保温墙表面平整，瓷

2023-05-08

395人看过
工程施工合同
未备案的建设工程施工合同补充协议效力如何？

建设工程领域中的“黑白合同”是指建设工程施工合同的当事人就同一建设工程签订的两份或两份以上实质性内容相异的合同。通常把经过招标、投标经备案的正式合同称为“白合同”，把实际履行的补充协议称为“黑合同”。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。也就是说中标通知书一旦到达投标人，合同即成立招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。法律依据：《建筑法》第三十一条(合同备案)发包单位应当在建设工程合同签订的30日内，送工程所在地建设行政主管部门备案。合同发生重大变更的，发包单位应自合同变更后15个工作日内，将变更协议送原备案机关备案。合同发生纠纷的，以备案合同为准。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案

2023-03-05

499人看过

法律综合知识
建设工程合同审查哪些内容，解除建设工程合同的法律后果

建设工程合同审查的主要内容为主体是否合法、内容是否完备、造价条款、防止造价结算的争议、工程款支付条款、审查工程款的欠付情况、工期争议、保修争议以及合同解除的争议等等。解除建设工程合同的法律后果是尚末履行的，终止履行；己经履行的采取其他补救措施。一、建设工程合同审查哪些内容建设工程合同审查的内容包括：1．审查合同主体是否合法、合同效力。2．审查合同内容是否完备及工程量、工程质量条款。3．建设工程合同审查造价条款，防止造价结算争议。4．建设工程合同审查工程款支付条款。5．工程款欠付及利息争议、垫资争议。6．工程结算的审价与审计争议。7．建设工程合同审查工期争议。8．保修及退还保修金争议。9．合同解除争议。10．违约责任及解决违约责任的方式。以上就是整理的关于建设工程合同审查哪些内容，建设工程合同审查是减少合同纠纷，防止合同欺诈的重要方式，对合同各个项目的审查可以明确法律责任，减少合同损失，快速

2022-06-14

230人看过
法律综合知识
承包合同纠纷上诉状应当写明哪些内容？

一、承包合同纠纷上诉状应当写明哪些内容？承包合同纠纷上诉状应当写明以下内容，否则不具有相应的法律效力：其一、上诉人与被上诉人的基本信息；其二、上诉的具体请求；其三、针对承包事项进行上诉的事实与理由；其四、证据材料；其五、上诉人的签名以及提交上诉状的具体日期。二、承包合同纠纷的类型1、法律和政策的变化引起的纠纷新的《农村土地承包法》进一步规定实行“家庭联产承包”，而自80年代中期，我国很多地区根据国家政策实行的是“两田制”，即“责任田和口粮田”区分承包制度，导致村民要求及时收回责任田并按照家庭联产方式重新分配，而原来的承包合同没有到期，从而引发纠纷。2、管理混乱引起的纠纷农村干部素质相对较低，对土地承包不依法进行管理；很多土地荒废多年，没有积极的纳入正规管理；土地开发过程中没有认真核实所有权；层层转包渔利现象大量发生引发纠纷。主要有以下几种类型：（1）村干部利用手中权力，不经过民主议定原则私

2024-01-18

328人看过