农药采购合同-法师兄

农药采购合同

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 09:31:29 151 人看过

合同编号：_________

出卖人：_________

买受人：_________

签订地点：_________

签订时间：_________年_________月_________日

第一条标的、数量、价款及交（提）货时间

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬──────┐

│农药│商│规格│生产│农药│生产│计量│数│单│金│交（提）货│

│名称│标│型号│厂家│登记│许可│单位│量│价│额│时间及数量│

│││││帐号│帐号││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┬─┬─┤

│││││││││││合计│││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┤

││││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┤

││││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┤

││││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┤

││││││││││││││

├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┤

│合计人民币金额（大写）：│

└─────────────────────────────────┘

第二条质量标准

_________。

第三条出卖人对质量负责的期限

_________。

第四条包装标准

_________。

第五条合理损耗标准及计算方法

_________。

第六条农药的所有权自_________时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，农药属于_________所有。

第七条交（提）货方式、地点

_________。

第八条运输方式和到达站（港）及费用负担

_________。

第九条检验标准、方法、地点及期限

_________。

第十条结算方式及期限

_________。

第十一条本合同解除的条件

_________。

第十二条违约责任

_________。

第十三条担保方式（也可另立担保合同）

_________。

第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（一）提交_________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十五条本合同自_________起生效。

第十六条其他约定事项

_________。

┌──────────┬──────────┬────────────┐

││││

│出卖人│买受人│鉴（公）证意见：│

││││

│出卖人（章）：│买受人（章）：││

││││

│住所：│住所：││

││││

│法定代表人│法定代表人││

│（章或签字）：│（章或签字）：││

││││

│委托代理人：│委托代理人：││

││││

│电话：│电话：││

││││

│传真：│传真：││

││││

│开户银行：│开户银行：│鉴（公）证机关（章）│

││││

│账号：│账号：│经办人：│

││││

│邮政编码：│邮政编码：│年月日│

└──────────┴──────────┴────────────┘

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁委员会相关文章

要约
采购清单是否转化为采购合同？

在采购过程中,双方在签署正式的采购清单之前,采购合同就已经成立。但是要使采购合同真正成立,双方需做出承诺并生效。根据《民法典》第四百八十三条和第四百八十四条的规定,承诺生效时合同成立,但法律另有规定或当事人另有约定的除外。如果承诺不需要通知,则根据交易习惯或要约的要求作出承诺的行为时生效。因此,在采购过程中,双方需注意承诺的法律效力,确保合同的成立和生效。在未签署正式的采购清单之前，采购合同就已经成立。而当双方做出承诺并生效时，采购合同才算真正成立。根据《民法典》第四百八十三条，承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。第四百八十四条，以通知方式作出的承诺，生效的时间适用本法第一百三十七条的规定。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。承诺生效与合同成立根据我国《民法典》第469条规定，承诺生效时合同成立。这意味着，当一方作

2023-09-01

306人看过
不可抗力
采购合同中采购数量如何约定

采购合同中采购数量应当在采购合同中明确约定。数量是对买卖合同标的物的计量要求，在签订买卖合同时，当事人双方要明确约定计量单位和计量方法，而且双方在合同中使用的计量单位和计量方法应当符合法定的要求，这样才不至于引起纠纷。材料采购合同范本格式购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）签订日期：签订地点：为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额提交货时间及数量合计人民币金额（大写）第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行：（1）按国家标准执行；（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；（3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中

2023-08-14

474人看过
合同成立
没签采购清单时采购合同成立吗

没签采购清单时采购合同是成立的，自承诺生效时合同成立。法律关于合同成立的规定有：承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。承诺一般以通知的方式作出，根据法律具体规定确定生效时间。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。一、订立合同流程合同订立的程序一般是：1、一方当事人发出订立合同的要约；2、受要约人同意该要约的，可以做出相应的承诺；3、承诺生效的，合同成立。4、采取书面形式订立的合同，当事人应当签字、盖章。根据2021年实施的《民法典》第四百七十一条规定，当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。第四百八十三条规定，承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。二、民法典中如何确定合同成立的时间一般来讲，承诺生效时合同成立。法律对合同生效时间另有规定或者当事人另有约定的按其规定或约定。如果采用合同书形式订立合同的，合

2023-04-12

390人看过
仲裁机构
采购方不履行采购合同怎么上诉

一、采购方不履行采购合同怎么上诉依据我国相关法律的规定，采购方不履行合同产生纠纷的，首先要向人民法院提起诉讼，对法院一审判决结果不服的，才能提起上诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条上诉权当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。第一百六十五条上诉状上诉应当递交上诉状。上诉状的内容，应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名;原审人民法院名称、案件的编号和案由;上诉的请求和理由。二、合同违约赔偿金额如何确定违约损害赔偿金额具体包括实际利益损失和可得利益损失。其中，实际利益损失比较直观，相对容易计算，具体把握以下三个要点：1、合同中没有约定违约金条款，但是有约定因违约产生的损失赔偿额计算方法的，可

2023-04-27

208人看过

仲裁条款
北京市建材采购合同（橱柜采购类）

第一条商品名称（请您认真阅读以下内容，确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件，如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。）┌───────────────────────────────┐│橱柜主体及配件品牌│├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│品名│产地│材质│颜色│规格│数量│单价│总价│├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│地柜││││││││├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│吊柜││││││││├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│台面││││││││├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│燃气灶││││││││├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│抽烟机││││││││├───┼───┼─

2023-04-23

362人看过
不可抗力
采购订单与采购合同的区别详解

采购订单和采购合同的区别是：1、采购订单作为向供应商采购的一种信息，形式简单，不包括限制供应商的条款。采购订单作为合同的一部分，在签订采购合同后具有法律效力；2、采购合同包括其他约束供应商的条款，如采购商品的数量、型号、总金额、到货日期、违约责任、不可抗力、仲裁等，需要双方签字盖章才能生效。如有纠分，合同是依据。法律规定，采购商品必须有采购订单和采购合同。酒水采购合同＜p＞甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞

2023-07-07

172人看过
项目招标
采购合同签订时怎么样写采购合同注意事项

采购合同注意事项：（1）相等材料的名称、规格、数量、单价、总价、交货日期和地点必须与采购订单和决策订单所列一致。（2）支付方式按买卖双方约定的条件支付，一般支付方式可分为以下两种：一次性支付。约定供应商将材料运送企业，经企业人员验收合格后一次性付清。分期付款。根据金额的大小和供应期的长短，分为几个阶段，例如：第一阶段是预订期（预订金），在签订合同并办理保证后支付，其金额不得超过采购总价的30％。第二期付款，根据供应进度到一半或材料到达企业时支付40％。三期款（即尾款），地料运抵企业经验收合格后支付；但最终款项应不低于工程部价的10％。（3）合同约定延期罚款，供应商必须配合企业的生产进度，最迟在几个月或几天前将所有材料交付检验。除天灾和不抗力事故外，如果逾期，供应商应每天赔偿企业采购金额的千分之几违约金。（4）解约方式在合同中规定，当供应商不能保持进度或符合规格要求时，解约方式可以保护企业的

2023-08-07

359人看过
法律综合知识
上游合同是采购合同吗

上游合同是采购合同。上游合同是与供应商的合同，多为采购合同。相对应的下游合同是对客户的销售商合同，多为销货合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。上游合同是采购合同吗的法律依据《民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。《中华人民共和国民法典》：第四章　合同的履行　　第五百零九条　当事人应当按照约定全面履行自己的义务。\n　　当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。\n　　当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

2022-06-17

94人看过

合同成立
要采购了想问问大型设备采购合同

以下是关于大型设备采购合同的解答1）物资设备采购合同的标的是物的转移，而大型设备采购合同的标的是完成约定的工作，并表现为一定的劳动成果。大型设备采购合同的定作物表面上与物资设备采购合同的标的物没有区别，但它却是供货方按照采购方提出的特殊要求加工制造的，或虽有定型生产的设计和图纸，但不是大批量生产的产品。还可能采购方根据工程项目特点，对定型设计的设备图纸提出更改某些技术参数或结构要求后，厂家再进行制造。2）物资设备采购合同的标的物可以是在合同成立时已经存在，也可能是签订合同时还未生产，而后按采购方要求数量生产。而作为大型设备采购合同的标的物，必须是合同成立后供货方依据采购方的要求而制造的特定产品，它在合同签约前并不存在。3）物资设备采购合同的采购方只能在合同约定期限到来时要求供货方履行，一般无权过问供货方是如何组织生产的。而大型设备采购合同的供货方必须按照采购方交付的任务和要求去完成工作，在

2023-03-03

483人看过
合同违约责任
采购采购合同违约责任范围是什么

采购合同中的违约主要包括这几个方面内容：一是质量违约；二是价格违约；三是前置期和数量违约；四是服务违约。当采购合同出现违约时应怎样补救，一般采购合同违约责任的承担方式有以下几种：（1）继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的，守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行，直至达到合同目的。此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况，比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。（2）采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件，在不需继续履行而只需采取适当补救措施时，即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。比如交付的产品质量不符合约定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。（3）违约金。指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时，违约方要支付给守约方一定数额的货币，以弥补守约方

2023-02-22

254人看过
合同无效
采购合同具体有什么内容，采购合同无效的情形

一、采购合同具体有什么内容采购合同具体有如下内容：1.供方与分供方的全名、法人代表，以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等基本信息。2.采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量。3.价格和交货期。4.交付方式和交货地点。5.质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则在采购合同中写明见“质量协议”。6.违约的责任。二、采购合同无效的情形有如下情形的，采购合同无效：1.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。2.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。3.以合法形式掩盖非法目的。4.损害社会公共利益。5.违反法律、行政法规的强制性规定。三、采购合同订立有几个阶段采购合同的订立有要约和承诺两个阶段：1.要约阶段这是指当事人一方向他方提出订立经济合同的建议。要约具有如下特征：（1）要约是要约人单方的意思表示。（2）要约内容必须明确、真实、具体、肯定。（3）要约是要约人向

2023-04-24

217人看过
法律综合知识
购销合同和采购合同有哪些区别？

一、购销合同和采购合同有哪些区别？1、购销合同是统称，包括两种合同：即采购合同和销售合同。采购合同是指购进货物的合同；销售合同是指售出货物的合同。这两种合同具有本质的不同，一般不会在同一个合同中既采购货物又销售货物，而是要分别订立采购或销售合同。2、订立合同的时候，如是采购合同，一般是采购方作为甲方，销售方作为乙方；如是销售合同，一般销售方作为甲方，购进方作为乙方。二、采购合同的内容有哪些？采购合同是商务性的契约文件，其内容条款一般应包括：供方与分供方的全名、法人代表，以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等；采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量；价格和交货期；交付方式和交货地点；质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则在采购合同中写明见质量协议；违约的责任在签订采购合同时应注意以下几点：（一）审查采、供货双方的基本情况在采购谈判正式开始之前，要审查对方的营业执照

2021-10-09

51人看过

哄抬价格
什么是药品带量采购

药品“带量采购”即药品集中采购。通俗而言，就是时下最流行的国家层面的“团购”。“带量采购”是以“国家”为单位进行药品的集中采购，通过与上游供应商（药企或者经销商）谈判，以集中大规模的采购方式，获得较低的采购价格，帮助下游（医疗机构等）节约成本，提高采购效率，达到控费的效果。此方式坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平，目的是为了实现“以量换价”的惠民目标。法定药品质量标准是什么药品质量标准指的是把反映的药品质量特性的技术参数，指标明确规定下来，形成技术文件，规定药品质量规格及检验的方法。为保证药品质量而对各种检查项目、指标、限度、范围等所做的规定，称为药品质量标准。药品质量标准是药品的纯度、成分含量、组分、生物有效性、疗效、毒副作用、热原度、无菌度、物理化学性质以及杂质的综合表现。《中华人民共和国药品管理法》第八十四条国家完善药品采购管理制度，对药品价格进行监

2023-08-11

454人看过
承诺
采购合同以防风险

1、如何判断购房合同签订中的风险。如果开发商同意在房屋竣工交付之日起两年内取得房屋所有权证并写入合同，购房人的风险可能会降低。如果开发商两年内不同意，但自房屋竣工交付之日起三四年内，项目风险太大，因为按照正常合法的房地产开发程序，自房屋竣工交付之日起1年左右，应能取得房屋所有权证，最长不超过2年。如果是两年多，可能是开发商没有足够的资金支付全部土地出让金，以后也没有能力支付，或者项目本身就是违法的，永远也拿不到房屋所有权证。3。利用公积金贷款或商业贷款来考察开发项目的风险。在谈到合同时，要求开发商在合同中承诺“因开发商原因，购房人无法获得公积金贷款或商业贷款的，有权退房退房”，因为银行对公积金贷款审查严格，要求开发商提供合法的“五证”。如果开发项目是非法的，或缺乏“五证”，银行将不会贷款。如果由于开发商的原因无法获得商业贷款，从侧面证明银行对该项目并不乐观，或者银行已经帮助我们提前对该项目

2023-05-08

398人看过