工程延期申请书范文-法师兄

工程延期申请书范文

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-12 18:10:25 270 人看过

一、工程延期申请书范文

编号：

工程名称：长兴·世纪新城5＃、6＃楼

日期：20XX－11－5

致＿某某监理公司建始分公司＿（监理单位）

根据合同条款／条的规定，由于施工用水的原因，申请工程延期，请批准。

工程延期的依据及工期计算：

由于阳光公司未将市政用水及时引至施工现场，导致我项目部未能按预定进度施工，进而影响到整个工程的施工工期，临时围墙无法砌筑，经协商后先进行土方开挖的工作2天，开挖完成后也未能进行基础分部的工作。我部于20XX年10月12日开工至今已25天，特申请将原竣工日期20XX年5月30日向后推迟23天，即20XX年6月22日竣工。施工进度分析见附图。

合同竣工日期：20XX年5月30日

申请延长竣工日期：20XX年6月22日

附：5＃、6＃楼10月施工进度横道图施工总进度横道图

承包单位名称：

经理（签字）：

二、工程延期

由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。因此应按照有关的合同条件，正确地区分工程延误与工程延期，合理的确定工程延期的时间。

三、工程延期的原因

（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

（2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。

（4）设计变更和工程量增加的。

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

（6）发生不可抗力。

（7）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

营业执照
营业执照延期申请书范本

篇一：营业执照延期申请书xx市工商行政管理局：我XX有限公司(注册号：)，由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准!同时感谢贵局多年来的支持关照。此致敬礼!XX有限公司**年**月**日篇二：营业执照延期申请书工商局各位领导：我******(注册号：******)，由于我院特种行业许可证交由边防派出所统一办理年审，一直没有年审完毕，导致营业执照迟迟不能年审。年审日期已临近。特申请贵局给予延期年审，望批准!同时也感谢贵局多年来的关照。此致敬礼!********************公司20XX年**月**日篇三：营业执照延期申请书xx市工商行政管理局：我XX有限公司(注册

2023-05-09

143人看过
法律综合知识
延长举证期限申请书范本

一、延长举证期限申请书范本当事人在开庭之前就必须向法院提交证据，但是如果由于客观原因无法及时提交证据的，可以向法院申请延期举证，但是这个时候要递交延期举证申请书给法院才行。案号：XX法院：我们是律师事务所的律师，在贵院正在审理的“王A诉公司劳动争议案”中，担任被告公司的一审代理人。被告广州市B通讯器材有限公司于2011年9月16日才收到贵院送达的材料，贵院对该案适用简易程序，所以15日的举证时间过短，现还有部分证据材料被告广州市B通讯器材有限公司正在收集中，取得的有关材料后申请人将尽快提交到贵院。但取证过程中受客观的因素影响，所以在举证期限内全部提交完证据材料确实存在困难，因此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中的有关规定，特申请贵院被告公司在（2011）穗越法民一初字第3449号中适当延长举证期限至开庭的当日。谢谢！此致申请人：XXX申请日期：

2022-01-31

162人看过
预付款
工程延误报告范文

工程延误会带来什么后果呢？由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。那么工程延误报告该怎么写？工期延误报告建设单位：安徽高速集团宿州管理处监理单位：监理有限公司感谢安徽高速集团宿州管理处对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司投资的宿州工程为保证该工程优质高效的完成，我司自今年8月份以来，积极组织人力物力进行施工活动，然而，自我项目部进驻工地后，以下问题影响了我司该工程的正常施工和进度计划：一、天气、气候影响：工程施工进入9、10月份，多场大雨对工程基础、主体部分的施工影响较大，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力的损失。

2023-06-12

248人看过
有期徒刑
申请证人出庭申请书范文

一、申请证人出庭申请书范文申请人：申请事由：通知证人×××出庭作证。申请理由：×××系“×××与×××返还款项纠纷”一案的重要证人，本案一审诉讼期间，×××已回云浮，不在广州，无法联系，导致上诉人×××客观无法申请到其出庭作证，现在其已回到广州，因此，特申请其在二审出庭作证。×××能证明上诉人×××与×××之间存在口头转让协议，协议内容为：“××洗涤厂的机器设施作价26万元，由×××支付13万元给×××，×××享有该厂其中50%股份，洗涤厂的所有设备归双方共有，以后经营盈利、亏损均分。协议后，×××支付了10万元款项给×××，该款项属于转让款，而非出资款”。作为上诉人×××的代理人。我们认为，经查阅证据资料，×××是本案关键证人，为查清案件事实，需要他出庭作证，特提出申请，并烦请贵院通知（注：如贵院让我们通知亦可）。此致×××市中级人民法院申请人：律师：××年×月×日附：1、证人：×××，

2023-06-06

163人看过

丧葬费
丧葬费申请书范文

一、丧葬费申请书范文XX单位：（写出姓名、性别、年龄、身份证号以及与死者关系）XXX，于XX年XX月参与工作，系单位员工，不幸于XX年XX月XX日去世，根据国家规定，现申请领取丧葬费，以便安排后事。申请人：XXX年月日二、丧葬费包括什么1、在丧葬过程中发生的费用包括：（1）为安排死亡人生前好友和亲属遗体告别仪式租用场地的费用、为死亡人整理遗容费、火化费、运尸费、尸体冷藏停放费、预定灵车、骨灰寄存、购买墓碑等支出的费用；（2）规定允许土葬的地方，为安葬死亡人的未超过省、自治区、直辖市人民政府规定标准的墓穴占地面积使用费、购买棺材费用，在许多农村安排为死亡人送葬的亲朋好友宴席等支出的必要费用，等等。2、在人身损害赔偿司法解释公布前，实际上还有一种赔偿实际损失的办法，这就是按照丧葬的实际损失，支付赔偿金。其应当赔偿的项目是：（1）寿衣费受害人死亡的寿衣支出，应当赔偿。寿衣的购置费，应当是一般的寿

2023-06-08

193人看过
法律综合知识
工伤鉴定申请书范文（附申请工伤的前提）

一、工伤鉴定申请书范本工伤鉴定申请书申请人：×××，男，××年××月×日出生，汉族，籍贯，住×××市×××街，是××公司职工。被申请人：××公司，地址：×××××××法定代表人：×××任××职务联系电话：××××××请求事项请求劳动部门依法认定申请人在×××时间受伤为工伤。事实及理由：申请人是×××公司职工，××××年××月被招入公司，担任××工作，在××年月日上班时间，因为公司发生××工作事故，致使申请人受到严重伤害。申请人受伤后，在××市××医院住院治疗，现已治疗×个月，花费医药费××元。根据《工伤保险条例》的规定，特申请劳动部门对申请人受伤一事进行调查核实，并依法认定本人此次受伤为工伤。此致××县(市)劳动保险部门申请人(签字)：××Xx年xx月xx日二、申请工伤的前提1、身份关系：工伤的前提是用人单位与受伤人员之间存在劳动关系，无论是已签劳动合同，还是虽然未签劳动合同，但存在事实劳

2022-10-16

205人看过
工资
工资公积金保全申请书范文

_____人民法院：我单位与________因_____经济合同纠纷一案，你院正在审理。根据《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定，为保证判决的执行，特请你院采取_____保全措施。担保事项：____________________________申请人：__(盖章)法定代表人：___年__月__日注：保全措施包括：中止合同履行、查封、扣押货物、变卖不易保存物并保存价款，责令被申请人提供担保或法律允许的其它方法。诉讼财产保全民事诉讼中，对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的，对方当事人可以向人民法院申请财产保全，是否裁定采取财产保全措施，由人民法院审查决定。(一)当事人在申请财产保全的同时，应当提供保全财产的线索：1、财产为机动车的，应提供机动车牌号、车辆管理机关;2、财产为房地产的，应提供房地产处所及权利人姓名(名称)，并提供房地产登记机构出具的房地产登记材料

2023-05-01

471人看过
民事管辖权异议
申请民事延期审理的文书模板

民事延期审理申请书的内容是：1．首部：（1）注明文书名称。（2）申请人基本情况：申请人是公民的，写明其身份基本事项；申请人是法人或其他组织的，写明其全称、地址、法定代表人姓名和职务。2．正文：明确写明其申请事项并说明事实和理由。（1）请求事项：简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请。（2）事实和理由：着重阐述申请人提出延期审理的原因，根据其上有的应当推延开庭审理的具体情形，说明其申请延期审理的必要性。基于所述事实和理由，依据法律有关规定，向人民法院提出延期审理的申请。3．尾部：（1）致送人民法院名称。（2）申请人签名，申请人如果是法人或其他组织的，还应加盖单位公章，并有其法定代表人签名。（3）申请日期。（4）附项：附上可以证明申请人具有法律规定特殊情形并应该延期审理的证据材料，如当事人确因正当理由不能按期出庭的证明。民事民事管辖权异议申请书范文申请人：XXX，男，19xx年

2023-07-19

342人看过

法律综合知识
2022社会工伤保险申请书范文

一、社会工伤保险工伤保险，是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。二、社会工伤保险申请书怎么写申请人：ＸＸＸ有限公司，住所：ＸＸＸ。联系人：ＸＸＸ，联系电话：区号－66666666。被申请人（受伤害职工）：ＸＸＸ，女，19ＸＸ年Ｘ月Ｘ日出生，汉族，住址ＸＸＸ，身份证号码：ＸＸＸ，是ＸＸ有限公司ＸＸ车间ＸＸ岗位操作工，联系电话ＸＸＸ。请求事项请求依法认定被申请人ＸＸＸ在20ＸＸ年Ｘ月Ｘ日右手拇指压伤为工伤。事实与理由被申请人ＸＸＸ是ＸＸＸ有限公司职工，于20ＸＸ年Ｘ月Ｘ日进入公司，在ＸＸ车间操作工岗位工作。在20ＸＸ年Ｘ月Ｘ日上晚班22时左右，因ＤＰＢ－250ＦＳ铝塑机压力大异常滑动未停止到有效位置，造成申请人ＸＸＸ右手拇指压伤工作事故，致使申请人右手拇指指头部位受到严重伤害

2022-04-24

474人看过
营业执照
再审申请条件及申请书范文

如何写再审申请书再审被申请人(原审诉讼地位)：(列法同上)×××(申请人名称)因与×××(被申请人名称)××纠纷一案，不服××人民法院于×年×月×日作出的(××××)×××字第××号民事判决(裁定)，向人民法院申请再审。再审请求申请事由：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第×款第×项(具体内容列明)申请理由1、再审事由一：符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第×款第×项，具体理由与依据如下：2、再审事由二：符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第×款第×项，具体理由与依据如下：综上所述：此致人民法院申请人：自然人签名或法人公章再审申请条件(一)申请再审的主体必须合法根据民事诉讼法的规定，有权提出申请再审的只能是原审中的当事人，即原审中的原告、被告、有独立请求权的第三人和判决其承担义务的无独立请求权的第三人以及上诉人和被上诉人。(二)申请再审的对象必须是已经发生法律

2023-04-27

274人看过
执行依据
申请执行人变更申请书范文

一、申请执行人变更申请书范文变更申请执行人申请书申请人：(基本身份情况，如执行依据的法律文书所列的基本身份情况)申请执行人：(基本身份情况)被执行人：(基本身份情况)申请事项：变更为佛山市顺德区人民法院()顺法执字第号案件的申请执行人。事实与理由：须陈述自现申请执行人转让本案债权开始、至申请人受让债权止的历次转让本案债权的经过，告知被执行人债权转让事实的经过，包括签订债权转让协议的当事人、时间，告知被执行人债权转让事实的时间、方式;须陈述申请人取得本案债权的具体份额，是否本案执行依据的法律文书确定的全部债权或是部分债权，仅受让部分债权的须具体说明受让了执行依据的法律文书确定的哪一项债权。申请人：(签名或盖章)年月日二、如何将被执行人从失信名单中撤销?《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第三条被执行人认为将其纳入失信被执行人名单错误的，可以向人民法院申请纠正。被执行人是自然

2023-04-13

200人看过
工龄
申请工龄工资范文

一、申请工龄工资范文尊敬的领导：本人xxx20XX年01月01日，进入本公司至20XX年12月30日，已满一年，根据公司相关规章，已符合工龄工资申领条件，现向公司申请工龄工资。望予以批准！申请人：xxx。申请时间：20XX年x月x日二、工龄如何认定需要本人档案记载，招工手续尤为重要，从招工正式职工开始计算，还有缴纳养老保险有关凭证。如果档案里有中断，比如劳教，入狱服刑等，领取疾病救济费等不计算工龄的时间。如果是大中专毕业生，首先要有大中专毕业生就业指导中心为你开具的工作介绍信，再加上单位的聘用合同以及缴纳的社会保险证明就可以认定参加工作时间了。如果是临时工，有单位的劳动合同书和缴纳的社会保险证明也可以认定参加工作时间。从参加工作时间开始计算，看看中间有没有中断现象，如果有中断的要扣除，没有中断的就可以计算为连续工龄。如果中途有工作调动情况，还要有职工调动表，解除合同证明书，工资介绍信，保险

2023-05-22

306人看过

监视居住
监视居住申请书范文

一、监视居住申请书范文监视居住申请书申请人山东XX律师事务所邱XX律师联系地址山东省济南市经十路22XXX9号申请事项请求对犯罪嫌疑人霍世种改变强制措施为监视居住。申请事由犯罪嫌疑人XXX因涉嫌过XXX罪一案，经山东省XX县公安局决定已经于2013年6月XX日予以拘留。因犯罪嫌疑人XXX患有严重疾病XX、不能自理，不宜羁押。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款第三项、第九十五条规定，现申请为犯罪嫌疑人XXX提出变更强制措施为监视居住，请予批准。此致山东省XX县公安局申请人：山东XX律师事务所(章)律师邱XX二、监视居住的条件根据新刑事诉讼法的相关规定，监视居住，是指人民检察院为了保证侦查、起诉工作的顺利进行，责令犯罪嫌疑人不得离开指定区域，并对其活动进行监视的一种强制措施。具体可以对以下情形的犯罪嫌疑人采取监视居住的强制措施。依新刑事诉讼法第72条规定，人民法院、人民检察院和公

2023-06-04

119人看过
保外就医
保外就医申请书范文

保外就医申请书申请人：李建生，男，汉族，现年71岁，云南陆良县人，住大莫古镇爱位村委会二组，农民。申请人：杨小四，女，汉族，现年69岁，云南陆良县人，住大莫古镇爱位村委会二组，农民。被申请人：李要红，男，汉族，现年37岁，云南陆良县人，住大莫古镇爱位村委会二组，农民。因犯故意伤害罪被投入云南省第四监狱第十一监区服刑。申请事项：请求云南省监狱管理局暨云南省第四监狱给以批准对被申请人李要红予以保外就医。事实与理由：一、李要红犯罪基本情况：2010年农历9月初九日，李要红与妻子冯家莲帮其岳父岳母家收包谷，两人为欠债生活小事发生争议，夫妻二人在抢镰刀的过程中，李要红在吓唬其妻冯家莲不要任性的过程中，因镰刀划伤冯家莲，导致抢救无效死亡，案发后李要红便投案自首，此案经被曲靖市中级人民法院审理，判处李要红有期徒刑四年，投入到云南省第四监狱第十一监区服刑。二、家庭基本情况：李要红与妻子冯家莲工生育两个孩子

2023-04-13

179人看过