如何处理施工方拖欠进度款-法师兄

如何处理施工方拖欠进度款

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:40:31 426 人看过

咨询：

施工方拖欠进度款如何处理？

我公司承揽工程时，合同约定甲方按月支付进度款。由于甲方集团财务危机，在主体结构出地面后，甲方开始延迟支付进度款。我们公司该怎么办？

律师回答：

如果合同中没有特别规定，根据最高人民法院的解释和建设部颁布的示范文本的规定，首先，贵公司可以书面催促甲方付款。如果甲方有诚意并提供付款担保，贵公司可以同意与甲方签订延期付款协议，明确延期付款的期限、利息和担保；其次，如果甲方既不付款也不希望达成延期付款协议，贵公司可以停止施工并书面通知甲方，同时保留停工期间的工资、材料、机械租赁费等凭证；第三，停工56天后，甲方仍未付款的，贵公司可以书面通知甲方解除合同。同时，你方应与甲方及监理确认已完工程的范围，并与甲方就已完工程的费用及甲方应赔偿的损失进行协商。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第十二条建筑施工企业、勘察单位，从事建设活动的设计单位、工程监理单位应当具备下列条件：（一）注册资本符合国家规定；（二）有与其所从事的建设活动相适应的具有法定资格的专业技术人员；（三）有进行有关建设活动所必需的技术设备；（四）法律、行政法规规定的其他条件。第十三条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位、工程监理单位，按照注册资本、专业技术人员、技术设备等划分为不同的资质等级，完成建设工程业绩等资质条件。经资格审查合格，取得相应等级的资格证书后，方可进入资格等级，在许可范围内从事建筑活动。第十四条从事建筑活动的专业技术人员应当依法取得相应的职业资格证书，在职业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

保全
如何进行工程款拖欠诉讼

进行工程款拖欠诉讼的方式：法律规定，施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的，受害人可根据《民事诉讼法》的规定，向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，提起诉讼时，应当提交起诉状和相关的证据材料。一、试用期7天没有工资是否违法呢试用期不发工资是违法的。用人单位应当按时支付劳动者工资，如果不支付的劳动者可以通过以下方式讨要工资：1.向劳动监察大队投诉。用人单位违反国家规定，拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向劳动行政部门投诉，劳动行政部门应当依法处理。2.劳动仲裁。发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。3.向法院起诉。劳动者有欠条的，可以携带身份证、户口本、欠条、起诉状及副本向法院提起民事诉讼，法院判决用人单位支付欠款，但是单位仍不支付的，劳动者可以

2023-06-27

192人看过
业主
如何计算工程进度款

工程进度款结算制度为了加强工程款支付的管理，以便业主组织资金并使分包单位基本明了各阶段的工程价款，特订本制度：1、名词：1.1工程进度款结算：是指施工单位（分包单位）将已完成的部分工程，向建设单位（总包单位）结算工程价款，其目的是用以根据合同要求补偿施工过程中资金的耗用，以确保工程的顺利进行。2、适用范围；3、主管部门：预算室4、主管及参与配合的岗位：4.1各项目的经理或主管造价工作的项目副经理、主管。4.2由各项目预算员负责具体实施本制度。4.3各项目的材料员、会计必须按时提供相关数据进行配合。5、工程进度款结算办法：5.1按月结算，对在建施工工程，每月施工单位提出工程月报表及其工程款结算单，一并送交建设单位（或管理公司、总包单位）办理已完工程的工程款结算，宜在按实调整的工程范围实施。5.2分段结算：按建筑工程施工形象进度，将工程划分几个段落进行结算。分段情况可按时间或分部分项工程的一个

2023-06-09

90人看过
基金交易
工程进度款如何收取？

为了保证工程施工的正常进行，发包方应根据合同约定和相关规定按工程形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定，“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同（示范文本）》对工程费用的支付也作出了确认测量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）的约定。承包方超过约定支付时间不支付工程款（进度款），承包方可向承包方发出要求支付的通知，承包方收到承包方通知后仍无法按要求支付，可与承包方协商签订延期支付协议，经承包方同意延期支付。协议应明确延期付款的时间确认计量结果后第15天起计算应付款的贷款利息。承包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期支付协议，无法施工，承包人可停止施工，承包人承担违约责任。工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是单价的计算方法。工程量的核实确认，应由承包人按

2023-08-07

56人看过
法律综合知识
如何处理工程款拖欠且无法联系对方

一、如何处理工程款拖欠且无法联系对方工程款拖欠的，可以找其上级主管部门解决或者向人民法院提起诉讼。拖欠工程款属于民事纠纷，被拖欠工程款一方可以收集对方拖欠工程款的相关证据，向人民法院起诉，请求人民法院依法判决，无论如何都应当利用法律的途径来获取工程款。如果人民法院判决对方支付工程款，公司仍然不支付的，可以申请强制执行。根据《中华人民共和国劳动合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以．与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。二、拖欠工程款应提供哪些证据拖欠工程款纠纷需要以下证据：1．证明当事人诉讼主体资格的证据，如营业执照或工商查询资料等；2．证明建设工程合同关系的成立的证据，如建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同等；3．证明建设

2023-09-17

360人看过

业主
在施工监理过程中的如何进度控制

监理的工作内容通常可以概括为三控制（即质量控制、投资控制、进度控制）、两管理（合同管理、信息管理）、一协调，进度控制是监理工程师应该完成的重要任务。从总体上看，我国现阶段监理工作的重点主要集中在质量控制上，而对进度控制和投资控制没有给予应有的重视。然而，从项目管理的三大目标——质量、工期和投资来看，尽管质量是工程项目最基本的目标，但工期和投资却是直接影响建设项目投资效益的两大目标，也是业主最关心的目标。因此，能否有效地控制投资和进度，往往是衡量监理工作水平的重要尺度。本文结合南京世茂滨江新城一期工程5号楼项目，对如何做好进度监理工作进行一些探索。重视进度计划的审批进度计划是在工程项目实施前围绕如何实现进度目标所作的统筹安排。进度计划既是进度目标的分解和落实，也是进度动态控制的依据，因此，进度计划合理与否直接关系到进度能否得到有效控制。监理工程师通常并不直接编制进度计划，但监理工程师对进度计

2023-06-07

404人看过
欠款
施工企业拖欠工程款如何应对

1.规范建筑市场秩序,加强信用体系建设建立和完善市场监督机制,加强执法队伍建设,加大对建筑市场的监管力度,推进建设领域信用体系建设。制定建筑市场各方主体信用标准,把按合同兑现工程款和支付农民工工资作为重要的信用要求,评价企业和从业人员的信用状况,建立信用档案,约束建筑市场各方主体行为。2.完善相关法律法规制度,严格合同管理完善《建设法》、《民法典》等配套的相关法规、制度,规范建设单位和施工企业行为,保护建设工程项目双方合法权益,惩办违法损害市场主体的行为主体。建设单位必须按法律法规和合同约定及时足额支付工程进度款,进行工程验收,结算和支付工程款。施工企业承揽工程应进行充分的项目风险评估,增强合同意识,维护自身合法权益,要严格按合同加强工程质量、工期等管理,避免因工程质量、工期问题造成拖欠工程款纠纷。(二)从建设单位约束角度分析1.对于房地产开发企业开发建设的项目,可以实行建设单位工程款支付

2023-06-15

273人看过
诉讼时效
工程款拖欠有诉讼时效吗，工程款拖欠如何处理

一、工程款拖欠有诉讼时效吗工程款拖欠有诉讼时效。我国相关法律规定，通常情况下，如果合同上注明了还款日，则诉讼时效从还款日的次日起计算三年。未注明还款日期的，表明该合同是履行期限不明确的合同，债权人有权随时要求债务人履行，但必须给对方必要的准备时间。债权人催告债务人立即履行，但实际不履行的，诉讼时效自催告之日起计算。债权人提出要求的时间没有限制。二、工程款拖欠如何处理工程款拖欠，可通过以下途径处理：1.协商方式，发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，确定还款方案或签订还款合同。2.调解方式，工程款拖欠后，承包单位除协商外，可以请求有关部门，尤其是请政府主管部门调解。3.法律方式，法律方式主要有两种：一是仲裁，即就工程款拖欠具体事项到仲裁机关，请求仲裁。仲裁协商，

2023-06-07

345人看过
工程款纠纷
拖欠工程款怎么处理,如何解决拖欠工程款纠纷

(一)工程款被拖欠解决方法一：行政措施1、资金审查政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查，尤其是投资能力的审查，严格执行先落实资金，后上项目的原则，严格审查上报项目的资金落实情况。因主管部门审查不详，导致不良后果的，也要追究主管部门和主办人员的行政责任。2、项目审批政府有关部门对建设单位拟建项目的可行性研究报告，一定要严格遵守审批、审核程序，并委托在关咨询公司进行评估、审计，然后按行政程序审批，重大项目还可聘请国内外专家咨询。从而，避免出现重复建设及其他问题。3、市场整顿整顿和规范建筑市场经济秩序是建筑业改革、发展、稳定的大事。各级计划、和建设部门都要认真执行国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定，依法查处招标投标活动中的违法违规行为，严格依法行政，并把清欠工程款当作一项任务来抓。(二)工程款被拖欠解决方法二：经济措施1、工程担保工程担保主要有投标担保、改造担保、付款担保及分包担保

2023-06-04

165人看过

农民工
部门三：如何避免施工款拖欠？

包工头和建筑方因工程款拖欠已进行协商,但未能达成一致解决方案。工人可采取法律手段来解决问题,包括到工程所在地或被告所在地人民法院起诉。诉讼时效为2年,从知道或知道拖欠行为开始计算。工人应尽量提供施工合同、竣工结算文件等证据。起诉时可申请财产保全,保障案件判决的顺利执行。各承包商可向清欠主管部门和有关部门投诉,也可与承包人补充协议或签订偿还协议等方法,中断诉讼时效。由于工程款拖欠，包工头和建筑方已经进行了协商，但是没有达成一致解决方案。在这种情况下，工人可以采取法律手段来解决问题。1、可到工程所在地或被告所在地人民法院起诉，辖区法院应为区或县人民法院。2、拖欠工程款属于民事纠纷，拖欠只负责农民工工资，应支付工程款之日起2年内向法院起诉。不合理可以直接起诉建设部门，但应尽量提供施工合同、竣工结算文件。3、起诉时尽量申请财产保全，检查被告名义账户，保障案件判决的顺利执行。工程借款的诉讼时效为2年

2023-11-11

230人看过
刑事诉讼法
报案后如何查询警方处理进度？

报案后查询警方处理进度可以通过向办案机关询问。报案后受案回执单是告诉办案单位已经受理了案件，要想查询案件的情况可以到派出所找治安民警，就是办案民警，找负责办案件的民警，然后可以当面问案件的进展，如果要结案了肯定会通知的。《刑事诉讼法》第八十七条公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，应当写出提请批准逮捕书，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查批准。必要的时候，人民检察院可以派人参加公安机关对于重大案件的讨论。第八十八条人民检察院审查批准逮捕，可以讯问犯罪嫌疑人；有下列情形之一的，应当讯问犯罪嫌疑人：(一)对是否符合逮捕条件有疑问的；(二)犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述的；(三)侦查活动可能有重大违法行为的。人民检察院审查批准逮捕，可以询问证人等诉讼参与人，听取辩护律师的意见；辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见。一、案件进度查询规定是什么？身份证加密码方可查案立案公开系统，保证

2023-06-20

368人看过
业主
工程进度款拖欠的原因是什么

拖欠工程进度款的原因是什么？1监理工程师的问题。建设单位要取得业主的工程进度款，必须先取得监理工程师对工程质量和进度的认可。然而，一些监理工程师素质不高，把业主赋予的权力当成谋取私利的工具。建设单位只有满足监理工程师的私欲，才能得到应有的工程进度款。2。施工单位存在的问题施工单位项目经理责任心不强，对工程进度统计工作重视不够，有时出现漏报、漏报，造成报表不准确。（1）有些项目的业主是政府或集体单位，项目的监理人把手中的权利当成谋取私利的工具。当施工企业不能满足监理人的不合理要求时，将无法获得工程进度款。（2）当前建筑市场上，项目少，施工企业多。一些施工单位利用施工单位急于承包工程的心理。在建设资金没有完全到位，甚至只有少量建设资金的情况下，他们大肆说好话，与建设单位签订合同。在合同执行过程中，由于资金不足，建设单位筹集不到足够的资金，拖欠工程进度款。当工程进度款拖欠时，我们可以先沟通，当沟

2023-05-02

67人看过
法律综合知识
国家工程款拖欠该采取何种处理措施

一、国家工程款拖欠该采取何种处理措施国家工程款拖欠可采取的处理措施有：收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖，就该工程拍卖价款受偿，或者承包人与发包人协议将该工程折价，就该工程折价款受偿。我国民法典规定：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、拖欠工程款追讨所需证据有哪些追讨工程款需要准备以下证据：1．施工单位资质证书；2．工程招投标文件；3．工程报建、规划、国土、施工许可文件；4．建筑安装工程承包合同书及其补充协议；5．施工图纸；6．不可抗力证明文件及损失证明；7．工程进度情况、工程施工日志；8．工程量增减的签证；9．设计变更的文件；10．质量验收的证明；11．工程进度付款凭

2023-10-14

318人看过

律师事务所
如何进行进度付款

为保证工程建设的正常进度，发包人应按照合同及有关规定，按照工程形象进度按时支付工程款。根据《建设工程发包和合同价款管理办法》，“建设工程双方应当按照合同约定的工程进度，定期或者分期结算工程款。”《建设工程施工合同（示范文本）》对工程款的支付也作了相应约定：“发包人在确认计量结果后14日内，向承包人支付工程款（进度款）”发包人逾期未支付工程款（进度款）的，承包人可以向发包人发出要求支付的通知。发包人接到承包人通知后仍不按要求付款的，可以与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意，可以延期付款。协议应当约定延期支付的时间，并自计量结果确认后第15日起计算应付贷款利息发包人未按合同约定支付工程款（进度款），双方未能就延期付款达成协议，致使工程无法施工的，承包人可以停止施工，发包人应当承担违约责任。”。工程进度款的计算主要涉及两个方面，一是工程量的核定和确认，二是单价的计算方法。为核实和确认工程量

2023-05-07

443人看过
法律综合知识
施工方起诉建设方拖欠建筑施工工程款

拖欠工程款是指在建设工程中，发包方不按合同或结算报告支付工程款，导致拖欠承包方工程，而承包方又拖欠分包商等一系债务。本文介绍了一起非常典型的施工方起诉建设方拖欠建筑施工工程款的案件，很有现实意义，希望对建筑企业加强施工管理能有所参考。【案情介绍】业主A公司作为建设工程发包方，与施工承包方B公司签订了《建设工程施工合同》，约定由B承建A公司燃机电厂的土建工程，合同总工程价款为6336万元。后，A和B再分别签订两份《补充合同》，追加原合同外的污水池及污油池、厂区内临时道路等工程项目，合同价款分别为40．85元、500万元。即总合同价款是6876．85万元。合同签订后，B如期施工，完成了原合同及补充合同约定的施工义务。除此以外，还根据厂房建设实际需要，增加了其他的工程量，现场签证为20张《工程施工联系单》或《增加工程量联系单》。就20张签证单据，仅有1张是经A公司盖章及其工作人员C签字共同确认，

2024-01-17

155人看过