装修合同纠纷起诉书
来源:互联网 时间: 2023-04-11 18:42:11 287 人看过

首先写清楚当事人的基本情况,包括原告、被告、第三人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所等。如果当事人是法人或其他组织的,要写明该法人或组织的名称、住所、法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。如果原告有委托代理人(律师或其他委托人)参加房产纠纷诉讼,还应当写明代理人的基本情况以及与被代理人的关系。其次写清房产纠纷起诉请求事项,要写明诉请人民法院依法保护其合法权益的具体要求,例如要求被告方承担某种民事责任,请求人民法院撤销、变更或部分撤销行政机关的某种行政行为等。然后写房产纠纷起诉请求所依据的事实和理由,在写起诉状时必需要严谨、详细地写清楚诉讼事件存在的事实和发生争议纠纷的主要焦点,以及这些事实纠纷中支持自己诉讼的法律、法规条款依据。最后写此致某某人民法院,签上起诉人的姓名以及详细的日期。

一、起诉的实质要件有哪些

(1)起诉的实质条件:有合格的原告,即原告必须是与本案有利害关系的自然人、法人或其他组织;有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;属于人民法院受理合同纠纷案件的范围和受诉人民法院管辖

(2)起诉的形式要件。起诉应向人民法院提交诉状,并按被告人数提交起诉状的副本。

起诉状应当写明下列内容:

①当事人的有关情况。当事人是自然人的,应写明姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所等。如果有代理人的,需写明代理人的姓名、住所、工作单位以及与当事人的关系。当事人是法人或其他组织的,应写明法人或者组织的名称、单位所在地址、法定代表人或者主要负责人的姓名、职务等。

②原告的诉讼请求以及诉讼请求所依据的事实和理由。

③证据和证据来源,证人的姓名、住所等。

④受诉法院名称,起诉的年、月、日,起诉人签名或者盖章。法律在规定书面起诉的同时,为了方便当事人诉讼,充分保障当事人的诉权,对于原告书写起诉状困难的,又规定了可以口头起诉,由法院记入笔录,并告知对方当事人。

二、女方外遇离婚起诉书怎么写?

女方外遇离婚起诉书应当写明原告和被告的基本身份信息,包括姓名、籍贯、工作单位和住址等;然后写清楚诉讼请求,写明自己的离婚态度,离婚后对子女如何抚养、抚养费的承担等。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条规定,起诉状应当记明下列事项:

(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;

(二)被告的姓名、性别、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;

(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;

(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月28日 06:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多抚养费相关文章
  • 合同纠纷装修诉讼处理方法
    首先,起草起诉状,起诉状一般包含以下四个部分:第一,原、被告的身份信息。第二,具体的诉讼请求。第三,具体的事实与理由。第四,具状人,即原告本人签字。其次,确定管辖,一般根据以下步骤确定管辖:第一,合同有约定仲裁条款的,排除法院管辖,适用仲裁解决纠纷;第二,合同没有约定仲裁条款,但有约定法院管辖的,由约定的法院管辖;第三,如果没有约定管辖,则由被告住所地或者合同履行地法院管辖。确定管辖后,将起草的起诉状和准备好的证据材料提交法院或仲裁。装修合同纠纷起诉状如何写装修合同纠纷起诉状的写法如下:1、写清楚当事人的基本情况,包括原告、被告、第三人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所等;2、写清房地产纠纷诉讼请求,说明被告人依法保护其合法权益的具体要求,如要求被告人承担一定的民事责任、要求人民法院撤销、变更或部分撤销行政机关的一定行政行为等;3、写清楚房地产纠纷诉讼请求所依据的事实和原因,在
    2023-07-12
    72人看过
  • 建筑工程装饰装修合同纠纷起诉流程如何
    建筑工程装饰装修合同纠纷的起诉流程,主要包括:1、准备好民事起诉状和证据材料。2、到具有管辖权的人民法院起诉,并提交起诉状和相关的证据材料。3、法院认为符合起诉条件的,在七日内立案并通知当事人。按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4、若不服一审判决或裁定,应在接到判决书后十五天内或接到裁定书后十天内向原审法院或上一级法院上诉,递交上诉状。建筑装饰装修住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354-2005屋面工程技术规范GB50345-2004V形折板屋盖设计与施工规程JGJ/T21-93种植屋面工程技术规程JOJ155-2007自流平地面工程技术规程JGJ/T175-2009机械喷涂抹灰施工规程JGJ/T105-96塑料门窗工程技术规程JGJ103-2008外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-2000建筑陶瓷薄板应用技术规程JGJ/
    2023-08-04
    107人看过
  • 装修合同纠纷时效几年,解决装修纠纷有哪些
    一、装修合同纠纷时效几年1、装修合同纠纷时效是3年,诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已自愿履行的,不得请求返还。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《住宅室内装饰装修管理办法》第32条在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年,保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。二、解决装修纠纷有哪些解决途径1、与装修公司协商解决。2、业主
    2023-06-17
    271人看过
  • 因装修引起的纠纷如何起诉
    因房屋装修问题产生争议的,当事人首先可以收集有利于己方权益实现的证据,例如装修工程质量不合格的测试数据等。再确定起诉的是装修公司还是个人,最后确定管辖法院后,携带相关材料向法院起诉。一、工程质量纠纷案件如何提起诉讼及有哪些证据工程质量纠纷按以下流程提起诉讼:1、首先确定管辖法院;2、写好起诉状并收集相关证据,其中起诉状内容应包括当事人双方的基本信息、原告诉讼请求以及案件事实和理由;3、携带起诉状和相关材料向人民法院提起诉讼。二、宅基地被侵占怎么起诉在我们的国家的法律规定而言,宅基地被侵占的话,首先要注意收集证据,打官司最重要的就是证据,收集好相关证据后,你可以到当地法院去起诉,并且要正准备好相关的起诉材料。最后就是等开庭,然后等法院的最后判决。宅基地我们是有使用权的,不允许第三人侵犯权利人的合法权利。当我们的合法权利受到侵害时,要运用法律的武器维护自己合法权利。三、房屋违约怎么起诉收集现有
    2023-03-01
    265人看过
  • 装修装饰合同纠纷焦点问题
    装饰装修合同属于建设施工合同,按照相关司法解释规定,应当参照不动产纠纷确定管辖,即由不动产所在地人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定,因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条第一、二款规定,民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。一、建筑单位拖欠劳动者工程款可以异地起诉吗建筑单位拖欠劳动者工程款不能异地起诉。因为工程合同纠纷,属于专属管辖的案件,只能在工程所在地的法院起诉。《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第二十八条第二款规定:农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,
    2023-03-06
    500人看过
  • 起诉装修合同纠纷法庭流程是怎么样的?
    1、到享有合同纠纷管辖权的法院起诉。起诉审查、立案由立案庭(室)负责,立案庭受理后开具交费通知单,到银行交费,交费后持银行开具的交费凭据到法院的财务部门换诉讼费收据,然后再将该收据交立案窗口,至此立案完成。在起诉之前,原告为了执行的方便,也可以申请诉前财产保全。2、立案后,法院的内勤将案件分到具体的承办法官。承办法官根据自己的时间安排,由书记员负责将起诉书送达被告或电话通知开庭时间或其它事项。被告应在收到起诉状副本后15日内提出答辩状。不提出答辩状的,不影响人民法院审理。3、准备证据并注意法院的证据规则的规定。法院审理案件实行“谁主张、谁举证”的原则,举证不能,将承担败诉或审判结果与己不利的后果,法律另有规定的除外。如果当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集并已提出调取证据的申请和该证据线索的,法院可以根据当事人申请,依职权取证;当事人提出申请可由人民法院勘验或者委托鉴定。4、法院确定
    2023-04-10
    333人看过
  • 如何处理房屋装修合同纠纷,房屋装修合同纠纷怎么解决
    一、如何处理房屋装修合同纠纷《建筑装饰装修管理规定》指出,房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的,应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定,发生了家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定,如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等,应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿,如果是属于装修施工单位的责任,则由房主找装修单位负责修复和赔偿。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:(一)与经营者协商解决;(二)消费者请求消费者协会调解;(三)向有关行政部门申诉;(四)根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;(五)向人民法院提出诉讼。但必须注意:一般情况下,如提请了仲裁,便不
    2023-02-24
    383人看过
  •  装修合同纠纷所属范围
    根据合同中的规定,双方协商了管辖法院的问题。如果没有在合同中进行约定,那么管辖法院将根据被告的住所地或者合同履行地的人民法院进行判断。约定管辖的,可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。根据合同中的规定,双方协商了管辖法院的问题。如果没有在合同中进行约定,那么管辖法院将根据被告的住所地或者合同履行地的人民法院进行判断。约定管辖的,可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。 装 修 合 同 纠 纷 管 辖 范 围装修合同纠纷是指在房屋装修过程中,双方因合同履行发生争议而产生的纠纷。根据相关法律规定,装修合同纠纷的管辖范围应当根据合同履行地来确定。如果装修合同中未明确约定合同履行地,则应当根据相关法律规定来确定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,因不动产
    2023-09-11
    200人看过
  • 装修合同纠纷时效如何算?
    房屋装修合同诉讼时效是三年。一、房屋装修合同签订有哪些注意事项签订房屋装修合同有以下注意事项:一、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期;二、付款方式的确定;三、在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌、规格及型号;四、确定监理和质检到场时间和次数等等。二、装修合同签好了还能改吗房屋装修合同签了可以改,但需要双方协商一致。合同签订之后,任何一方想进行合同修改的,必须告知对方,经双方协商一致同意后,重新签订合同或在原合同相应条款作修改或补充,并在修改地方加盖双方公章。若只有口头答应但没有对合同做修改或者没有在任何一处有修改变动的地方盖章,视为无效,合同维持原有内容继续生效。三、房屋装修合同纠纷有哪些? 怎么解决房屋装修合同遇到纠纷可以通过和解、协商、仲裁、诉讼四种方式处理。双方应按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可提请第三方加以协商解决;协商不成时可以根据房屋装修合同的内容交由指定机构
    2023-04-03
    439人看过
  • 装饰装修合同纠纷合同效力怎么确定?
    装饰装修合同纠纷合同效力可以通过向人民法院起诉的方式确定。确认合同效力案件如果涉及到财产,那么根据《诉讼费用交纳办法》第十三条第(一)条规定,诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:1、不超过1万元的,每件交纳50元;2、超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;3、超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;4、超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;5、超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;6、超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;7、超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;8、超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;9、超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;10、超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。如果关于确认合同效力案件是非财产案件,那么根据《诉讼费用交纳办法》第十三条第(二)条规定,按照
    2023-06-28
    214人看过
  • 什么叫装修纠纷,房屋装修合同纠纷如何处理,怎么办
    一、什么叫装修纠纷装修纠纷是指在装修家庭与装修施工单位之间,装修家庭与周围居民之间因为装修违反了有关装修合同、规定而发生的纠纷。一般来说,主要包含以下几个方面:(一)装修单位没有完全履行装修合同比如,装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。(二)装修施工质量低劣有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是“游击队”,质量没有保证。(三)装修后维修服务不完善或不履行质量承诺装修后应该按合同规定及时维修,但有些公司却左右推托,保修期内不保修。(四)施工中噪声扰民施工中难免会发出噪音,但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定,否则极易引发纠纷。除了上面提到的内容,装修纠纷还包括装修材料或废弃物乱堆乱放、装修破坏了毗邻房屋、装修破坏房屋主体结构及承
    2023-06-12
    249人看过
  • 装修合同纠纷起诉状的撰写步骤和注意事项
    装修合同纠纷起诉状的书写内容如下:1、写清楚当事人的基本情况,包括原告、被告、第三人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所等;2、写清房地产纠纷诉讼请求,说明被告人依法保护其合法权益的具体要求,然后写清楚房地产纠纷诉讼请求所依据的事实和原因。在撰写诉状时,必须严的主要焦点,以及这些事实纠纷中支持自己诉讼的法律、法规和条款;3、写清楚人民法院的姓名和详细日期。然后写清楚房地产纠纷诉讼请求所依据的事实和原因。写清楚诉状时,必须严格、详细地写清楚地写清楚诉讼事实和纠纷中存在的事实和纠纷的主要重点。装修合同纠纷起诉流程首先写清楚当事人的基本情况,包括原告、被告、第三人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所等。如果当事人是法人或其他组织的,要写明该法人或组织的名称、住所、法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。如果原告有委托代理人(律师或其他委托人)参加房产纠纷诉讼,还应当写明代理人的
    2023-07-05
    459人看过
  • 装修合同纠纷是民事还是商事纠纷
    装修合同纠纷属于一般的民事纠纷。商事案件是指适用于《商法》的案件。我国没有形式的《商法》,但存在实质的《商法》,主要表现为大量的商事单行法,例如《公司法》、《证券法》、《票据法》、《保险法》等。装修合同纠纷可以通过以下方式处理:(一)协商。(二)调解。(三)仲裁。(四)诉讼。一、房屋装修合同满足什么条件才有效?房屋装修合同满足以下条件就具有法律效力:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。二、房屋装修合同纠纷的诉讼流程是什么?1、原告起诉。2、法院受理后将起诉书副本送达被告。3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理。4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公告。5、法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;出示书证、物
    2023-06-28
    476人看过
  • 何种装修合同易产生纠纷
    如果出现工期延误问题,消费者应根据具体情况分别对待:第一种情况是双方均不承担责任的:工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因,即工程量变化或设计变更,不可抗力,及甲方同意工期顺延的其他情况,在消费者即甲方确认的情况下,工期相应顺延。第二种情况是乙方不承担责任的:因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由乙方即消费者负担,工期顺延。第三种情况消费者还应承担相应的违约责任,即违约责任中规定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的,应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工,工期不顺延,装修公司应向消费者支付违约金。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节,很多公司只盖一个有公司名称的章,您必须要求装饰公司将内容填满,并进行核对
    2023-03-18
    429人看过
换一批
#子女抚养
北京
律师推荐
    展开
    #抚养费
    词条

    孩子抚养费的标准如下: 1、有固定收入的,抚养费一般可按其月总收入20%-30%的比例给付。负担两个以上孩子抚养费的,比例可适当提高,但一般不得超过月总收入的50%; 2、无固定收入的,抚养费的数额可依据当年总收入或同行业平均收入,参照上述... 更多>

    #抚养费
    相关咨询
    • 装修合同纠纷能起诉立案吗(装饰装修合同纠纷反诉状)
      河南在线咨询 2023-08-17
      如果对方发生了违约,是可以通过装饰装修合同纠纷反诉状来进行反诉的,起诉书是人民检察院依照法定的诉讼程序,代表国家向人民法院对被告人提起公诉的法律文书。因为它是以公诉人的身份提出的,所以也叫公诉书。起诉书为打印文件。除首位部分外,主要是三大部分,其中“犯罪事实和证据”一般是起诉书的主体。 起诉状俗称“状子”。它是司法公文中使用频率最大的一个文种。别人侵犯了自身的合法权益,依法提起诉讼,要“告状”,就
    • 起诉装修合同纠纷要多久时间?
      广东在线咨询 2023-09-15
      合同纠纷诉讼时效为三年。但是需注意诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权
    • 装修合同纠纷怎么解决,装修合同纠纷如何处理
      天津在线咨询 2022-08-27
      对于装修合同纠纷如何处理这个问题可以参考下面的方式解决 1、装修单位没有完全履行装修合同。 未完全履行合同主要表现在:装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。 2、装修粗制滥造,施工质量低劣。 有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”,质量更没有保证。
    • 公司装修纠纷怎么去法院起诉(装修纠纷怎么办)
      广东在线咨询 2023-08-18
      可以通过协商、调解、投诉等多种途径进行解决,具体如下: 1、选择检测单位时选择经过国家技术监督部门的计量认证的许可和从事本专业的相应检测的单位,进行整体检测,一旦发现严重的问题,可以此作为判断责任的依据。 2、找装修公司协商,要注意在保护自己合法权益的基础上,实事求是地描述所出问题,对赔偿结果要求合理。 3、协商不成功的情况下可以找有关部门。根据消费者保护法规定,在出现家装纠纷以后可以到消费者协会
    • 装饰装修纠纷的起诉状怎么写(装饰装修纠纷案上诉状该怎么写?)
      辽宁在线咨询 2023-08-07
      诉状的基本结构 民事诉状一般分为五大基本部分: 1、文头。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。 2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的,还要列明第三人。 自然人诉讼主体的,要按照“姓名,性别,民族,出生年月日,职业,住址,身份证号、联系方式”的顺序写明。其中姓名、性别、出生年月日(确实不清楚的可以写个大概年龄)住址、联系方式5项是必须有的。 单位诉讼主体的,要写明单位名称、法定