监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-21 17:21:19 337 人看过

1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

4、监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

一、建设工程延期与工程延误的区别在哪

建设工程延期与工程延误的区别如下:

对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。

工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责任。

二、工程停工损失计算

1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。

2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。

费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;

管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。

3、停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月27日 19:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 工程变更资料必须遵循的原则
    1、为严肃工程项目建设管理,加强工程的质量、进度和投资控制,必须明确工程设计文件,一经批准,不得任意变更。除非确实需要,才能根据工程变更分级按规定程序上报审批,并严格遵循部、省各有关规定。2、各级工程变更设计的管理与审批必须以确实需要、符合工程技术标准和规范、有利工程进展、节约工程成本、保证工程质量与进度、兼顾建设各方利益等为基本原则。3、工程变更项目不得将同一工程细化分解成多次、多项小额工程变更设计上报审批。4、在工程变更设计过程中,不得相互串通作弊,不得通过行贿、回扣等不正当手段获取工程变更设计的审批,杜绝工程变更设计中的各项腐败行为。5、提出变更设计申请时,必须随附完整的工程变更设计资料,即申请报告、变更理由、原始记录、变更设计图纸、变更工程造价计划书等。6、对于工程变更设计,驻地监理人员必须严格把好第一关,根据工程现场实际数据、资料严格审查所提工程变更理由的充分性与变更的必要性,合
    2023-03-23
    230人看过
  •  论在审判强奸罪案件时应遵循的原则
    在判断构成强奸罪的罪犯刑罚时,法院需要考虑的基本量刑因素和加重情节之外,还必须考虑一些特殊的量刑情节。这些情节包括犯罪分子是否有自首、立功行为,以及给被害人造成的损失程度等。这些情节会对刑罚的轻重产生影响,需要被法院综合考虑。在确定强奸罪罪犯刑罚时,法院不能仅考虑基本量刑因素和加重情节,还必须考虑一些特殊的量刑情节。这些情节包括罪犯是否有自首、立功行为,以及给被害人造成的损失程度等。这些情节将有助于更准确地评估罪犯的罪行和刑罚。 强 奸 罪 审 判 需 要 注 意 哪 些 因 素 ?强奸罪是一种严重的犯罪行为,对于受害人和被告人来说,都需要认真审理。在审判过程中,需要注意以下几个因素:1. 受害人的陈述:受害人的陈述是审判强奸罪的重要依据。在听取受害人的陈述时,需要仔细分析其陈述的真实性和可信度,同时要避免对受害人的身心状态进行不必要的盘问或质疑。2. 被告人的供述:被告人的供述也是审判
    2023-09-12
    181人看过
  • 临时调整章程适用应当遵循的原则
    临时调整章程适用应当遵循什么样的原则?公司的章程指定是一个涉他性领域(效力涉他和记载事项涉他),应当受到法律的规制。特别是公司章程的制定和修改基本上是一个内部控制过程,受其效力影响的债权人等公司外部人无法参与发表意见,如果对此种关涉第三人利益的契约的形成过程不进行监控,则该契约的拟订可能根本不会考虑第三人的利益,从而极有可能使其利益受到损害。由于公司的活动带有不确定性和动态性,一旦此种第三人达到一定归规模并形成团体,则不当的章程自治行为会影响到整个第三人利益团体的的安全,乃至于损及交易秩序的维护。因此,公司章程的涉他性要求公司章程的制定和变更必须遵循必要的原则和程序。章程的设立和变更尤是如此,更何况临时的调整适用。故,公司章程的临时调整适用应当遵循以下几个原则。1、章程的调整适用只能是针对某一具体事件,而不应当是泛指某类事件。如果说是一项长期的约束规定,单单以股东会决议的形式作调整会使公司
    2023-06-05
    132人看过
  • 工期延期索赔应遵循哪些法律程序
    一、工期延期索赔应遵循哪些法律程序关于工程索赔的相关程序如下所述:首先是在索赔事件发生之日起的第28个自然日之内,应当向贵方(工程师)递交索赔意向通知书;其次,在递交索赔意向通知书之后的第28个自然日内,应向贵方提交关于延长工期以及补偿经济损失的详细索赔报告以及相关的证明材料;最后,贵方在收到我方(施工单位)提交的上述索赔报告以及相关资料之后,应在第28个自然日内予以回复,或者要求我方进一步补充索赔的理由与证据。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、工期延期应该如何索赔在工程施工作业实施过程中,通常都具有一定的规定时限,即合同所述的工期。为了保证相关各方能
    2024-07-10
    460人看过
  • 建筑工程招标投标应当遵循什么原则
    一、建筑工程招标投标应当遵循什么原则建筑工程招标投标应当遵循的原则是公开原则、公平原则、公正原则和诚实信用的原则。1.招标投标活动的公开原则,即要求进行招标活动的信息要公开。2.招标投标活动的公平原则,即要求招标人严格按照规定的条件和程序办事,不得对不同的投标竞争者采用不同的标准,应同等对待每一个投标竞争者。3.在招标投标活动中招标人行为应当公正,对所有的投标竞争者都应平等对待,不能有特殊。4.诚实信用原则要求招标投标各方都要诚实守信,不得有欺骗、背信的行为。二、建筑工程招标投标的主体包括哪些工程招投标中最重要的两个行为主体就是招标人和投标人。建筑工程招标是指建设单位对拟建的工程发布公告,通过法定的程序和方式吸引建设项目的承包单位竞争并从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。在工程项目的初步设计或施工图设计完成后,用招标的方式选择施工单位的招标。施工单位最终向业主交付按招标设计文件
    2023-05-07
    250人看过
  • 工程质量事处理遵循哪些基本原则
    进行工程项目质量控制过程中,应遵循以下原则:(1)坚持“质量第一”工程质量必须达到设计要求和标准规范的规定。对工程项目的质量要严格要求,达不到标准要求的。应坚决返工,甚至推倒重建。(2)“一切为用户服务”所谓用户一是指工程的使用者,二是指下道工序是上道工序的用户。一切为用户服务是质量管理系统运行的基本目标,就工序而言,是不给下道工序造成麻烦和隐患,保证本工序的质量;就产品而言,是通过监理工作为业主提供高质量的建筑工程。(3)“以预防为主”工程建设工序繁多,施工周期长,控制工序质量,以预防为主尤为重要。在各工序施工过程中,进行抽样检测,统计分析,控制质量动态.发现质量不稳定时,分析原因,采取措施,消除隐患,达到事先预防的目的。(4)坚持质量标准、严格检查,一切用数据说话质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础。产品质量是否符合质量标准,必须通过严格检查,以数据为依据。(5)贯彻科学
    2023-06-17
    176人看过
  • 工程变更审批的原则
    1、设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据,设计一经批准,不得任意变更。只有当工程变更按本办法的审批权限得到批准后,才可组织施工;2、工程变更必须坚持高度负责的精神与严格的科学态度,在确保工程质量标准的前提下,对于降低工程造价、节约用地、加快施工进度等方面有显著效益时,应考虑工程变更;3、工程变更,事先应周密调查,备有图文资料,其要求与现设计相同,以满足施工需要,并填写变更设计报告单,详细申述变更设计理由(软基处理类应附土样分析、弯沉检测或承载力试验数据)、变更方案(附上简图及现场图片)、与原设计的技术经济比较(无单价的填写估算费用),按照本办法的审批权限,报请审批,未经批准的不得按变更设计施工;4、工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件。一、工程变更的程序工程变更的程序:1、首先提交工程变更申请报告;2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等;3、承包商按工程变更通知令执行工
    2023-02-21
    282人看过
  • 建设工程发包遵循什么样的原则
    1、承发包双方依法订立书面合同和全面履行合同义务的原则;2、建筑工程发包、承包实行以招标、投标为主,直接发包为辅的原则;3、禁止承发包双方采取不正当竞争手段的原则。一、企业工程发包范围包括哪些?建设工程项目的发包,不论是通过招标投标形式,还是直接发包形式进行,都应依法接受政府主管部门的监督,并按发包形式确定中标和承包单位,政府及所属部门不得滥用行政权力,限定发包单位将招标发包的建设工程发包给指定的承包单位。实行招标发包的建筑工程,发包单位应当将工程发包给依法中标的承包单位。根据我国有关招标投标的法规规定,承发包双方都应严格执行招投标程序,通过严格审查投标方的资质才能允许其投标,投标单位要根据招标文件的要求认真编制投标文件,并经过开标、评标、定标的程序,确定中标单位。对于已中标的承包单位,发包方无正当理由不得解除,并应在中标通知书发出30天内,依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。违反了上
    2023-06-22
    261人看过
  •  防洪工作应遵循哪些原则?
    该段内容讲述了防洪的重要性以及防洪工程设施建设的筹集原则。强调把安全放在首位,预防为主,减少洪水造成的损失。防洪费用应按照政府投入同受益者合理承担相结合的原则筹集。把安全放在首位,随时准备应对各种意外情况,采取预防措施,全力以赴进行抢险救援。即每年汛前和汛期都要立足于早来水,来大洪水,做好防汛的各项准备工作,要防患于未然,尽可能减少洪水造成的损失。防洪工程设施建设,应当纳入国民经济和社会发展计划。防洪费用按照政府投入同受益者合理承担相结合的原则筹集。 防 洪 工 作 应 当 遵 循 哪 些 原 则 ?根据《防洪法》第三条,防洪工作应当遵循以下原则:1. 安全第一,预防为主,全面规划,突出重点,标本兼治,综合治理,强化责任,依靠科技,宣传教育,依法管理。2. 防洪工作应当突出预防为主,坚持人民防御,社会参与,注重保护生态环境,保障人民生命财产安全和社会经济可持续发展。3. 防洪工作应当实行
    2023-09-01
    387人看过
  • "遵循公开审判原则和两审终审制原则的程序法"
    我国程序法采用公开审判原则和两审终审制原则。人民法院审理民事案件,依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终审制度。人民法院审理民事案件,应当根据自愿和合法的原则进行调解;调解不成的,应当及时判决。民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件,应当保障和便利当事人行使诉讼权利,对当事人在适用法律上一律平等。人民法院审理民事案件时,当事人有权进行辩论。民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。程序法运用证据的原则有哪些?程序法运用证据的原则有:刑事诉讼包括职权原则,严格遵守法定程序原则,人民法院、人民检察院依法独立行使职权原则,依靠群众原则,以事实为根据,以法律为准绳原则平等原则等。民事诉讼包括依法取证原则,调查证据必须采取法律规定形式,依照法律规定进行调查取证;及时取证原则等。《中华人民共和国民事诉讼法》第十条人民法院审理民事案件,依
    2023-07-11
    178人看过
  • 工程师公正合理的处理索赔事项必须遵循哪些原则
    公平合理地处理索赔。工程师作为施工合同的管理核心,必须公平地行事。以没有偏见的方式解释和履行合同,独立地作出判断,行使自己的权力。处理索赔原则有如下几个方面:1)从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动。使合同风险分配,干扰事件责任分担,索赔的处理和解决不损害工程整体效益和不违背工程总目标。2)按照合同约定行事。工程师应该准确理解、正确执行合同,在索赔的解决和处理过程中应贯穿合同精神。3)从事实出发,实事求是。按照合同的实际实施过程、干扰事件的实情、承包人的实际损失和所提供的证据作出判断。监理工程师组织协调中遵循的原则有哪些1、目标性原则。实现工程建设目标是工程建设各方的愿望,更是监理工作的工作准则,是监理协调管理的总则。为增强参建各方凝聚力,协调工作要以有利于目标的实现为原则。2、依法原则。协调要依据合同条件和法律文件,在业主授权范围内开展工作,在解决冲突的过程中,依法办事
    2023-07-31
    254人看过
  • 签订建设工程合同必须遵循的原则
    一、签订建设工程合同必须遵循的原则签订建设工程合同必须遵循的原则有:1.主体平等。合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方。任何民事主体在法律人格上也是一律平等的,享有独立的人格,不受他人的支配、干涉和控制。2.合同自由。当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预,包括缔结合同、选择缔约相对人、选择合同方式、决定合同内容、解释合同的自愿或自由。3.权利义务公平对等。在经济活动中,合同的任何一方当事人既享有权利,也承担相应义务,权利义务相对等。对于显失公平的合同,当事人一方有权要求法院或者仲裁机构予以撤销或变更。4.诚实信用。诚实信用,是指民事主体在从事包括合同行为在内的民事活动时,应该诚实守信,以善意的方式行使自己的权利和履行自己的义务,不得有任何欺诈行为。5.守法和维护社会公益。当事人订立合同、履行合同,应当遵守法律法规,遵守社会公德,不得扰乱社会经济
    2023-04-25
    487人看过
  • 商业银行贷款审批应遵循什么原则
    一、贷款人准备申请所需的材料,例如个人工作证明、收入证明、个人征信报告等等。如果是抵押贷款,用房产抵押则需要提供房产证和土地使用证。如果是汽车抵押贷款,那么需要听过行驶证。二、银行收到资料,对资料的真实性进行审核。审核后对申请人的资质进行评级,符合贷款条件的申请人,联系签订贷款合同。三、双方协商、签订完借贷合同后,银行会发放款项,而贷款人则需要每月按时足额的偿还贷款。通常情况下,如果是个人信用贷款,一周的时间可以办理完成。如果是抵押贷款,需要半个月的时间才能放款。如果遇上年末或者月底,所需时间可能较长。一、无息贷款怎么申请无息贷款是国家政策贴息的贷款,只要符合无息贷款的相关条件后就可以申请办理。首先需要准备好相关的资料,然后经银行或金融机构审核资料无误后,双方会签订贷款合同。如果是经济特别困难的借款人,可以申请信用贷款,那么则会签订信用贷款合同。贷款手续办理完毕后,几个工作日后,银行或金融
    2023-03-24
    419人看过
  • 雇主在裁员时应遵循哪些原则
    雇主在裁员时应遵循哪些原则?在市场经济体制下,用人单位应当具有用人自主权。用人单位不仅可以招收新员工,还可以辞退、裁减人员。中国的劳动法律法规>规定,如果用人单位濒临破产,生产经营出现严重困难,确实需要裁员,,用人单位可以提前30天向工会或全体职工说明情况,并向劳动行政部门报告,裁减人员。这并不是说雇主可以以生产经营不善为由任意裁员。为了稳定职工队伍,保护职工的合法权益,用人单位的法官必须遵循以下原则:(1)真实需要原则。即在用人单位濒临破产整顿期间,生产经营出现严重困难,确实需要裁减人员,即:,在用人单位濒临破产整顿或者生产经营出现严重困难期间,需要裁减冗员克服困难的,用人单位可以裁减人员。濒临破产的企业的法定整顿期限,是指破产法第十七条(试行)规定的整顿期限,即“债权人申请破产的,人民法院受理后三个月内,申请破产企业的上级主管部门可以申请对企业进行整顿,整顿期限不得超过二年,这主要体现
    2023-05-07
    469人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 土方工程开挖应遵循哪些原则
      新疆在线咨询 2022-08-20
      为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。
    • 国家在招标过程中应遵循哪些原则?在招标过程中应当遵循哪些原则?
      香港在线咨询 2022-01-20
      在招标管理工作中应坚持如下原则:(一)招标项目的选择应坚持从实际出发。招标的程序以及标的的确定等,应与软科学研究活动的特点和规律相适应。(二)招标单位对招标项目应提出明确的指令性要求,如预期研究目标、研究内容、成果形式和有关具体指标等。(三)在招标工作中,应坚持公开评标和择优中标。在评标过程中,应对课题承担单位或联合承担单位的研究能力、研究方法、技术路线、研究方案和经费预算是否最佳和合理作出全面综
    • 如何理解工程费用监理的原则?工程费用监理工作应遵守哪些基本原则
      安徽在线咨询 2022-02-15
      工程费用监理是工程监理的主要调控手段和关键工作环节。在监理过程中,监理工程师利用自己的素养为工程服务,有多种不同的监理措施及方法可选择,为了搞好费用监理工作必须在工程监理工作中遵守一些基本原则。 (一)政策性原则 费用监理是一项政策性、法律性、经济性和技术性很强的工作,必须首先根据国家的方向政策办事,要严格遵守国家的法律和有关制度,正确处理国家整体利益、业主利益和施工企业利益的关系,同时,还必须严
    • 工程索赔需要遵循什么原则?
      安徽在线咨询 2023-02-24
      1.应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。 2.在处理索赔事件时应进行时效检查。 3.应分清责任,严格审核费用。 4.应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。
    • 倾销案件审理中在诉讼过程中应遵循哪些原则
      新疆在线咨询 2022-05-04
      起诉之前,首先就得确定怎么确定对方就是在倾销,以确保能够收集到合适的证据材料。 要认定倾销,首先得满足下面的条件: 1、同类产品,在价格比较时要考虑质量等方面的差异; 2、可比价格,是指在同一营销阶段(一般是出厂价格)和同一时间,也就是说,应当将出口价格和国内价格都扣除了各种合理的中间费用包括纳税等,折算到出厂价格水平,再进行比较。 因为有倾销行为还需要满足一定的损害,所以还得看看认定损害需要满足